|
Способ закупки
|
Запрос предложений в электронной форме
|
|
Наименование местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона, и факса Заказчика:
|
Организатор: АО «Автокомбинат № 5»
Местонахождения: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11
Адрес электронной почты: v.kasyanova@raktiv.ru
Номер контактного телефона: 8-495-987-15-13
Контактное лицо:
Касьянова Варвара Викторовна (929) 648 79 21
|
|
Предмет запроса предложений с указанием объема выполнения работ
|
Проведение работ по замене пассажирского лифта г/п 500кг на лифт г/п 630кг на 10 остановок на объекте АО «Автокомбинат № 5» расположенного по адресу: 105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11
|
|
Информационное обеспечение проведения запроса предложений
|
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru).
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ОАО «РТС Тендер» по адресу: https://rts-tender.ru/.
|
|
Объем выполнения работ
|
В соответствии с разделом 4 «Техническое задание».
|
|
Дата публикации извещения о проведении запроса предложений
|
«06» октября 2016 года
|
|
Сроки выполнения работ
|
Срок выполнения работ 100 рабочих дней со дня подписания договора на проведение работ по замене пассажирского лифта.
|
|
Место выполнения работ
|
105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11
|
|
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС (18%)
- без учета НДС (18%)
- НДС (18%)
Порядок формирования цены договора
|
- 2 749 247 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч двести сорок семь) рублей 00 копеек
- 2 329 870 (Два миллиона триста двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 34 копейки
- 419 376 (Четыреста девятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 66 копеек
В случае если товары, услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким Участником в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения, ценовые предложения других Участников также учитываются без НДС. Цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора
Стоимость Работ включает в себя стоимость всех работ, материалов и иных затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору и является неизменной на весь период действия настоящего Договора.
|
|
Срок выполнения работ с использованием материалов и оборудования подрядчика
|
Исполнитель гарантирует исправную работу лифтов в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента подписания акта о приёме-сдаче смонтированных объектов.
|
|
Официальный язык запроса предложений
|
русский
|
|
Валюта запроса предложений
|
российский рубль
|
|
Порядок оплаты за выполненные работы
|
Оплата производится в рублях по условиям заключенного договора. Авансовый платеж составляет 50% от стоимости договора. Оплата остальной суммы производится по факту выполнения работ на основании акта сдачи-приемки работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ (КС-2), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
|
|
Общеобязательные требования к участникам запроса предложений
|
соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупок;
- копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Виды работ, предусмотренные настоящим свидетельством:
раздел 23 монтажные работы, п. 23.2. монтаж лифтов;
раздел 24 пусконаладочные работы, п. 24.2. пусконаладочные работы лифтов
2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в процедурах закупок;
4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры закупки.
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица.
5) Обязательное подтверждение регистрация участников закупки на территории Российской Федерации или территории иностранного государства, за исключением государства или территории 42 оффшорных зон, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н.
|
|
Требования к оказываемым услугам
|
В соответствии с разделом 4 «Техническое задание» документации по запросу предложений.
|
|
Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений, и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе предложений
|
Заявка на участие в запросе предложений (Участник размещения закупка заполняет Заявку в соответствии с Формой 1 Раздела 3 "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ").
Анкета участника процедуры закупки, (Участник размещения закупка заполняет Антеку в соответствии с Формой 2 Раздела 3 "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ").
Коммерческое предложение участника (Участник размещения закупка заполняет коммерческое предложение в соответствии с Формой 3 Раздела 3 "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ").
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период с 2014- 2016 гг. (до момента открытия доступа к поданным заявкам) (Участник размещения закупка заполняет справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договорах в соответствии с Формой 4 Раздела 3 "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ").
Справка о кадровых ресурсах (Участник размещения закупка заполняет справку о кадровых ресурсах в соответствии с Формой 5 Раздела 3 "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ").
Справка о материально-технических ресурсах (Участник размещения закупка заполняет справку о материально-технических ресурсах в соответствии с Формой 6 Раздела 3 "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ").
Документы, подтверждающие дееспособность участника закупки:
8.1. для юридического лица - выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки;
8.2. для индивидуального предпринимателя - выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки;
8.3. для физического лица - копия документа, удостоверяющего личность;
8.4. для иностранного лица - надлежащим образом удостоверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученный не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки.
Копии учредительных документов (для юридических лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Решение об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если для участника закупки заключения договора по начальной (максимальной) цене, указанной в документации о закупке или предоставление обеспечения закупки являются крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью.
Если получение указанного одобрения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке невозможно в силу необходимости соблюдения порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении указанных сделок, участник закупки представляет письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить решение до момента заключения договора.
Если для участника закупки заключение соответствующего договора не являются крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, участник закупки представляет соответствующее письмо.
|
|
Привлечение субпоставщиков
|
Привлечение к исполнению Договора третьих лиц с письменного согласия Заказчика.
|
|
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи предложений на участие в запросе предложений
|
Предложения на участие в запросе предложений направляются участниками процедуры закупки посредством электронной площадки с «06» октября 2016 г. до 08 ч. 00 мин. (время московское) «18» октября 2016 г. по адресу электронной площадки.
|
|
Дата, время и место вскрытия конвертов (открытие доступа) к поданным Заявкам на участие в запросе предложений
|
Вскрытие конвертов (открытие доступа): «18» октября 2016 года с 08 ч. 00 мин. до 23 ч. 30 мин. (время московское) по адресу электронной площадки.
|
|
Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
|
Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений: «20» октября 2016 года до 23 ч. 30 мин. (время московское) по адресу 109028, 105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11
|
|
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений участников запроса предложений
|
Критерий № 1 – Цена договора (50%);
Критерий № 2 – Квалификация участника процедуры закупки (50%.)
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Разделе 5 к настоящей Документации.
Кроме того, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС в случае, когда хотя бы одним Участником запроса предложений в электронной форме применяется упрощенная система налогообложения. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.
В случае если Участник не является плательщиком НДС, то цена предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС.
В иных случаях в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
|
Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений
|
Согласно методике оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, приведенной в разделе 5 документации по запросу предложений
|
|
Срок заключения договора
|
не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор.
|
|
Обеспечение Заявки
|
не предусмотрено
|
|
Обеспечение Договора
|
Предусмотрено в размере 5 % от начальной максимальной цены договора)
|
|
Обеспечение Договора
|
Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора. Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора либо установить обеспечение исполнения отдельных этапов исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора:
Получатель: АО «Автокомбинат № 5»
ОГРН 1027700034009
ИНН/КПП 7719013202/771901001
р/с 40702810638000032104
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК – 044525225
|
