37-16-зпэ документация по проведению запроса предложений в электронной форме
Скачать 0.52 Mb.
|
4. Гарантии качества Товара 4.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам Товара. 4.2. Поставщик гарантирует, что: 4.2.1. Поставляемый Товар не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным, и допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (без залога, запрета, ареста и т.п.). 4.2.2. Товар является новым и соответствует техническим условиям, нормам и параметрам фирмы - производителя. 4.2.3.Товар безопасен при использовании. 4.2.4. Товар имеет сертификат качества. 4.3. Поставщик предоставляет гарантию качества всего объема поставляемого товара в соответствии с регламентными сроками заводов-изготовителей с момента подписания Акта приема-передачи Товара (счет-фактуры). Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком должен быть не менее чем срок действия гарантии, предоставляемый производителем. 4.4.В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы или потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору. Отказ Заказчика от исполнения договора с требованием о возврате за товар денежной суммы оформляется в письменной форме и направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением и считаться полученным Поставщиком в течении 7 дней с момента сдачи уведомления в соответствующее почтовое отделение (Почта России) 4.5.В случае передачи Товара с нарушением требования комплектности Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения покупной цены либо до укомплектования Товара в течении 3 дней. 4.6.Дополнительные гарантии качества, предоставляемые Поставщиком ______(прописывать ели они имеются) 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке. 5.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику товарные накладные и счета – фактуры на Товар, а также документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании. 5.1.3. Устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты приема-передачи Товара, если дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных дефектов( скрытых недостатков), выявленных в период гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. . 5.1.4. Документами, подтверждающими выполнение обязательств Поставщика являются товарные накладные, счета-фактуры, акты сдачи приёмки товара, при условии, что обязательства по поставке Товара выполнены Поставщиком надлежащим образом. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Обеспечить приемку и вывоз Товара со склада Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления Товара на склад Поставщика. 1.4.1.1. Оплатить Товар согласно разделу 2 настоящего Договора. 5.2.2. Проверить Товар по качеству и количеству в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара на складе Поставщика. 5.3. Заказчик имеет право: 5.3.1. Предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. 6. Ответственность Сторон 6.1. За нарушение Заказчиком срока оплаты Товара, установленного в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленного п. 2.3. настоящего Договора, до момента полного исполнения соответствующего обязательства по настоящему Договору 6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств относительно количества, ассортимента, комплектации поставляемого Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Товара по настоящему Договору за каждый день не исполнения, либо ненадлежащего исполнения выше указанных обязательств. 6.3. В случае поставки некачественного Товара, либо неисполнения (ненадлежащее исполнение) Поставщиком гарантийных обязательств и гарантий, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату пени в размере 0,1% от стоимости Товара по настоящему Договору, за каждый день не исполнения, либо ненадлежащего исполнения вышеуказанных обязательств. 6.4. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по законным основаниям, Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные последним убытки и расходы, а также выплатить штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости Товара по настоящему Договору. 6.5. Возмещение убытков выплачивается Поставщиком Заказчику не зависимо от уплаты пени. 6.6. В случае отказа от принятия Товара в соответствии с договором (п. 4.4.) Заказчик обязан обеспечить ответственное хранение Товара, а Поставщик обязан распорядиться им в разумный срок. При этом все расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежит возмещению Поставщиком. 7. Действие непреодолимой силы 7.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств. 7.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 1 суток с начала их действия. 7.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области. 8.3. Договор, может быть расторгнут заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае, если это было предусмотрено документацией об осуществлении закупок или проектом договора, в т.ч. в следующих случаях:
•неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре; 8.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в документации об осуществлении закупок требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки. 8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 8.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить или расторгнуть договор, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 9. Срок действия Договора 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 10. Прочие условия 10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 10.2. Изменение условий Договора допускается исключительно по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления и, в случае достижения Сторонами согласия, оформляются дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 10.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 10.4. Для целей удобства в Договоре под Поставщиком и Заказчиком также понимаются их уполномоченные лица. 10.5. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам: Для Поставщика: _____________________________________________________________ Для Заказчика: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 138, тел.: (3952) пр.77-93-65, бух.77-89-45, ф.77-93-65. Прописать адрес электронной почты 10.6. Стороны для оперативности допускают обмен документами о согласовании ассортимента и количества товара (заявки Заказчика, Технического задания и т.д.) по факсу либо электронной почте. 10.6. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов, или реорганизации обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно извещать друг друга о таких изменениях. 10.7. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 10.6. настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений 10.8. В части установленной гарантии на Товар настоящий Договор действует до окончания срока гарантии (надлежащего исполнения гарантийных обязательств). 10.9. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 11. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Директор МУП «Иркутскавтодор» _________________ ______________М.А. Чайковск ий Приложение № 2 к договору поставки № от___________________ Образец заявки
Приложение №3 к договору № 37-16-ЗПЭ от «__» _____________ 2016г. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА Статья 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Статья 2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК: ____________________/ ____________ / ___________________/ М.А. Чайковский / 1 Нарушение сроков подписания договора расценивается как уклонение победителя закупки от подписания договора и дает Заказчику право удержать обеспечение заявки, представленное победителем. 2 Требования к заявке на участие в запросе предложений для индивидуальных предпринимателей и физических лиц указаны в разделе 22 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Иркутскавтодор», размещенном на официальном сайте zakupki.gov.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Закупки (далее – извещение), проводит запрос предложений в электронной форме, предмет которого указан в пункте 2 Извещения о проведении... | | ... |
| Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого... | | Способ закупки: открытый запрос коммерческих предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) |
| Способ закупки: открытый запрос коммерческих предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) | | |
| Порядок внесения изменений в документацию запроса предложений в электронной форме, предоставления разъяснений положений документации,... | | Порядок внесения изменений в документацию запроса предложений в электронной форме, предоставления разъяснений положений документации,... |
| Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме | | ... |