ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Тольятти
|
« ___» _______ 2017 года
|
________________ «______» (_______ « __________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК»), в лице генерального директора Спицына Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее по тексту Договор, на нижеследующих условиях:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать в собственность Покупателю счетчики электрической энергии (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях установленных настоящим Договором.
Наименование, количество, ассортимент, стоимость Товара, сроки и адрес поставки, дополнительные услуги (доставка, стоимость тары и т.п.), указываются в Спецификации (Приложение №1, которая после подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставщик гарантирует, что на момент отгрузки Товар является новым, в эксплуатации не был, находится в его собственности, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным, известным Поставщику, образом.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям (ТУ), техническому паспорту и иным документам, устанавливающим требования к качеству поставляемого товара или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам, указанным в спецификации и удостоверяется документами (копиями свидетельств о внесение в госреестр средств измерений РФ, паспорт (с отметкой о поверке или свидетельство о поверке и т.п.), направляемыми Покупателю с товарной накладной (универсальным передаточным документом).
ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ руб. (_________________.), в том числе НДС _____________________.
2.2 Цена на Товар является фиксированной и не подлежит изменению в период срока действия Договора.
УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает Поставщику Товар по Договору в течение 30 ти дней от даты поставки Товара (партии Товара) и предоставления товарной накладной и счета-фактуры (универсального передаточного документа) по настоящему Договору.
3.2. Расчеты за Товар производятся в безналичном порядке посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.3. Покупатель вправе приостановить оплату по Договору в случае нарушения Поставщиком срока поставки по Договору или обнаружения несоответствия Товара требуемому качеству, количеству или комплектности.
3.4. Товарная накладная, счет-фактура (универсальный передаточный документ) направляются Поставщиком по адресу: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 31-А, офис 607 или одновременно с поставкой Товара.
При неправильном заполнении или ненадлежащем образом оформленных документов (в том числе при несоответствии указанных в платежных документах данных условиям Договора, при наличии ошибок, требующих исправления и т.п.) платежные документы Покупателем не оплачиваются и возвращаются Поставщику. В случае отправки платежных документов не по адресу, указанному в настоящем пункте, Поставщик не вправе предъявлять штрафные санкции, связанные с их несвоевременной оплатой.
3.5. При выставлении неправильно или ненадлежащим образом оформленных отгрузочных или иных документов Стороны обязуются в течение 5 календарных дней с момента получения письменного уведомления предоставить переоформленные в соответствии с условиями Договора документы.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
Поставка Товара (отдельных партий) по настоящему Договору осуществляется в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок поставки может быть изменен на основании письменной заявки, поданной Покупателем и согласованной с Поставщиком. Заявка подается за 5 дней до предполагаемой даты поставки и должна содержать наименование, ассортимент, количество Товара, предполагаемую дату поставки.
4.2. Условия поставки Товара:
4.2.1. Поставка Товара осуществляется способом, указанным в Спецификации (Приложение № 1).
4.2.3. Товар должен быть доставлен Покупателю до истечения срока поставки, определенного Договором.
4.2.4. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара (партии Товара), указанная в товарной накладной (универсальном передаточном документе), Покупателю.
4.2.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной (универсального передаточного документа) Покупателем.
4.3. В случае доставки Товара силами Поставщика, Товар должен быть доставлен видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. В случае, если цена Договора не включает в себя затраты на доставку, доставка Товара осуществляется на основании отдельного Договора.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. За 3 рабочих дня до предполагаемой поставки Поставщик обязан передать Покупателю посредством факсимильной или иной общераспространенной связи уведомление о поставке.
5.2. Допускается поставка отдельными партиями продукции на основании письменных заявок Покупателя, но не более количества по спецификации.
5.3. Оригинал счета-фактуры и товарной накладной (универсального передаточного документа) должны быть предоставлены Поставщиком Покупателю одновременно с поставкой Товара.
5.4. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей Товара надлежащим образом оформленные сопроводительные документы и техническую документацию, и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество поставляемого Товара, такие как паспорт, сертификат соответствия, в случае если данный товар подлежит обязательной сертификации и т.д.
5.5. В случае поставки Товара без предусмотренных документов, а также товаросопроводительных документов Товар считается недоукомплектованным и Покупатель вправе не принимать его до получения недостающей документации и поместить ее на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика до получения недостающей документации с правом выставления счетов-фактур за фактически оказанные услуги по хранению с взиманием соответствующей платы за хранение.
5.6. Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем не переданной вместе с Товаром документации. Плата за хранение перечисляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления ему счета-фактуры по факсу, электронной почте, указанные в Договоре. Покупатель вправе удержать сумму за хранение указанного Товара из суммы, подлежащей к перечислению в качестве окончательного расчета за поставленный Товар.
5.7. Обязанность Поставщика передать товар считается исполненной в момент передачи товара Покупателю
5.8. Поставщик упаковывает Товар в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ, утвержденных для данного вида Товара в РФ. Тара, упаковка и маркировка должны учитывать специфику продукции и обеспечить сохранность груза при перевозке различными видами транспорта, с учетом возможных его перевалок и хранения, а также климатических условий.
5.9. Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении и остающейся в распоряжении Покупателя. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара и покупателем отдельно не оплачивается. Одноразовая тара (упаковка) возврату не подлежит.
5.10. Поставщик имеет право привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. Привлечение Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору не влечет изменения Цены Договора. В случае привлечения Поставщиком к исполнению Договора третьих лиц, он несет перед Покупателем ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными третьими лицами.
5.11. При необходимости въезда на территорию ООО «АВК» с целью поставки Товара Поставщик (уполномоченный представитель Поставщика) обязан предъявить на контрольно-транспортном или контрольно-пропускном пункте надлежащим образом оформленный путевой лист, товарно-транспортную накладную (форма №1-Т) или товарную накладную на поставляемый Товар, в которых отражаются сведения о Поставщике (уполномоченном представителе Поставщика), наименование и количество Товара, модель и гос. номер автотранспортного средства, Ф.И.О. водителя и иные сведения.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от 15.06.1965 N П-6 в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
6.2. В случае, когда Поставщик осуществляет доставку Товара, Покупатель осуществляет приемку Товара непосредственно при получении Товара, поступившего на его склад, по количеству и качеству.
6.3. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества, количества, комплектности, ассортимента Товара условиям Договора, ГОСТам, иным установленным требованиям, а также товаросопроводительной документации, приемка Товара приостанавливается, Покупатель действует в соответствии с Инструкцией № П-6, № П-7 и вызывает (письменно, телеграммой, с помощью факсимильной связи, телефонограммой, посредством электронной почты) Поставщика для участия в приемке Товара и составления акта о выявленных нарушениях условий Договора.
6.3.1. Поставщик в течение 3 (трех) суток со дня получения вызова Покупателя обязан уведомить (письменно, телеграммой, с помощью факсимильной связи, телефонограммой, посредством электронной почты) Покупателя о дне прибытия своих специалистов для участия в приемке Товара.
6.3.2. Срок для прибытия представителей Поставщика не может превышать 10 рабочих дней с момента направления вызова. В случае отсутствия у представителя Поставщика надлежащим образом оформленной доверенности представитель Поставщика считается не прибывшим.
6.3.3. В результате приемки Товара по качеству, комплектности и количеству Стороны подписывают двусторонний акт приемки Товара, составленный по форме Покупателя.
6.3.4. В случае неполучения уведомления о прибытии представителей Поставщика, а также в случае неявки представителей Поставщика в указанный срок Покупатель формирует комиссию и осуществляет приемку Товара в одностороннем порядке с составлением акта (Приложение № 2). Стороны признают юридическую силу указанного акта. Экземпляр акта о выявленных нарушениях в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания направляются Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. Направление акта по указанному в Договоре адресу местонахождения Поставщика признается извещением Поставщика о выявленных недостатках и несоответствиях товара.
6.3.5.Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты приема-передачи Товара, если недостатки были обнаружены в момент приема-передачи Товара. В случае неисполнения этой обязанности Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
6.4. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный период на поставляемый Товар определяется в пределах сроков гарантии заводом изготовителем и начинает течь с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной (универсального передаточного документа).
6.5. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар из-за обнаруженных в нем недостатков, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком и продлевается на период, равный периоду устранения недостатков.
6.6. Гарантийный ремонт производится в согласованные Сторонами сроки.
6.7. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или ремонтом Товара несоответствующего по качеству, количеству или комплектности.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности, предусмотренной настоящим Договором, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору (форс-мажор), а именно: пожары, землетрясения, военные действия, наводнения, эпидемии, войны, забастовки, блокада, террористический акт, запретительные меры международных организаций, органов государственной власти и управления и т.д. возникших после заключения Договора.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы освобождает нарушившую Сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций.
О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны сообщить друг другу немедленно с представлением заключения компетентных органов.
Если эти обстоятельства повлекут невыполнение условий настоящего Договора более двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения сроков поставки (недопоставки) Товара Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,5% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая дату фактического исполнения обязательства.
8.2. За нарушение сроков замены Товара ненадлежащего качества, выполнения гарантийного ремонта (устранения недостатков в нем) Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,5% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара, выполнения гарантийного ремонта (устранения недостатков в нем), включая дату фактического исполнения обязательства.
8.3. За нарушение сроков оплаты по Договору Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
8.4. В случае непредоставления либо предоставления с просрочкой или оформленных ненадлежащим образом документов, предусмотренных п. 3.4. Договора и относящихся к Товару, а также необходимых для принятия Товара на учет, в срок, указанным пунктом Договора, Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф за каждый факт нарушения в размере 0,1 % от суммы, обозначенной в соответствующем документе.
8.5. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения Поставщиком обязательства Покупатель купил у другого лица (лиц) по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может потребовать от Поставщика возместить убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке (сделкам) (п. 1 ст. 524 ГК РФ).
8.6. Установленные настоящим Договором санкции (неустойка, единовременный штраф) могут быть удержаны Покупателем из суммы оплаты по договору.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» января 2016 г, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем каждый из них имеет равную юридическую силу. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а так же действия, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученные преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при заключении, исполнении, расторжении Договора Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров.
11.2. Претензионный досудебный порядок урегулирования споров является для Сторон обязательным. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
11.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.
11.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Самарской области.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
12.2. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) дней уведомлять противоположную Сторону об изменении реквизитов. В случае отсутствия у Покупателя достоверной и актуальной информации о реквизитах Поставщика, Покупатель не несет ответственности за неполучение Поставщиком документов, касающихся исполнения настоящего Договора или денежных средств и за последствия такого неполучения.
12.3. Куратором Договора со Стороны Покупателя является –_________________, тел.(8482) _________, со Стороны Поставщика – _____________, тел.______________, эл. почта____________, факс____________.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
|
|
Покупатель
|
ООО «»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
р/с
в
к/с
БИК
Тел/факс:
Эл. почта:
Генеральный директор
___________________
|
|
ООО «АВК»
Юридический адрес: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 31- Г, офис 607
Почтовый адрес: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 31- А, офис 607
ИНН 6321280368
КПП 632101001
ОГРН 1116320029066
ОКПО 37036912
р/с 40702810954400060694
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
Тел/факс: (8482) 51-78-72
Эл. почта: info@avkvoda.ru
Генеральный директор
________________С.В. Спицын
|
«_____»___________2017г. «_____»______________2017г.
Приложение №1
к договору № ____ от « » _____ 2017 г.
Спецификация
г. Тольятти
|
« ___» _________ 2017 года
|
Поз. №
|
Наименование товара
|
Тип, марка, артикул
|
Изготовитель
|
Страна изготовления
|
Соответствие ТУ, ГОСТ
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за ед. (руб. с НДС)
|
Общая стоимость (руб. с НДС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
В том числе НДС [если применимо]
|
|
1.Поставщик осуществляет доставку Товара до склада Покупателя.
2. Товары поставляются по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 116
3. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.
4. Срок поставки Товара: не более 60 календарных дней с даты подписания Договора.
5. Настоящая спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора № _______от «____» ___________20____ г. и действует совместно с ним.
6. Настоящая Спецификация составлена в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.
ПОСТАВЩИК:
|
ПОКУПАТЕЛЬ:
|
____________
|
ООО «АВК»
Генеральный директор
_____________ С.В. Спицын
|
Приложение №2
к договору № ____ от « » _____ 201__ г.
ОБРАЗЕЦ
АКТ N ____
о выявленных нарушениях условий договора о качестве;
о количестве; о комплектности; об ассортименте
(выбрать нужное)
г. Тольятти
|
"______" __________ 20__ г.
|
|
|
Настоящий акт о выявленных нарушениях условий договора поставки N _____от "____" _______ 20__ г. (далее - Акт) составлен между________________ «______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующим на основании ____, с одной стороны, и ООО «АВК», в лице генерального директора __________________, действующим на основании устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, о нижеследующем:
1. "____" __________ 20__ г. в соответствии с договором поставки N ___от "___" _______ 20__ г. (далее - Договор) по товарной накладной N ______ от "____" _________ 20__ г. поставлен _____________ (далее - товар)(указать какой Товар).
2. Товар не соответствует условиям Договора
если нарушено условие о качестве
- о качестве: _______________________.
Стоимость некачественного товара составляет _________________ руб.
3. Выявленные нарушения подтверждены _______________________.
4. Заключение о причинах и моменте возникновения нарушений: заводской брак.
5. Выявленные недостатки являются существенными.
6. Заключение о возможности устранения выявленных нарушений: заменить указанный ____________ товаром надлежащего качества, соответствующим Договору (п. 2 ст. 475 ГК РФ) в срок _____________ дней.
если нарушено условие о количестве
- о количестве:
Наименование недостающего товара
|
Кол-во поставленного товара
|
Стоимость поставленного товара, в том числе НДС (18%), руб.
|
Кол-во недостающего товара
|
Стоимость недостающего товара, в т.ч. НДС (18%), руб.
|
|
|
|
|
|
3. Выявленные нарушения подтверждены пересчетом.
4. Заключение о причинах и моменте возникновения нарушений: недопоставка.
5. Заключение о возможности устранения выявленных нарушений: поставить недостающий Товар в количестве _______ штук (п. 1 ст. 466 ГК РФ) в срок ________ дней.
если нарушено условие о комплектности
- о комплектности: не поставлен ____________ в количестве _____ штук;
3. Заключение о возможности устранения выявленных нарушений: доукомплектовать товар, поставив ______ в количестве ______ штуки (п. 1 ст. 480 ГК РФ) в срок _________дней.
если нарушено условие об ассортименте
- об ассортименте: поставлен ___________ вместо _______________
3. Заключение о возможности устранения выявленных нарушений: заменить _______________, не соответствующий условию об ассортименте, _____________, предусмотренным Договором (п. 2 ст. 468 ГК РФ) в срок ___________дней.
От имени Поставщика
|
|
|
|
(подпись)
|
(Ф.И.О.)
|
|
(подпись)
|
(Ф.И.О.)
|
От имени Покупателя
|
|
|
|
(подпись)
|
(Ф.И.О.)
|
Форму утверждаю: Форму утверждаю:
Поставщик Покупатель
Генеральный директор
ООО «» ООО «АВК»
__________________ _______________.
|
