Аукцион на право заключения договора на поставку метрологического оборудования для нужд пао «красноярскэнергосбыт» (лот №11-ип-2015-кэс) Содержание Общие положения 3

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1. 
      (СУ) Поставщик обязуется поставить метрологическое оборудование (далее Продукция) в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель оплатить и принять указанную продукцию.
      

2. 
   ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
   
   1. 
      (СУ) Поставка Продукции Поставщиком осуществляется в течение срока действия Договора.
      
   2. 
      (СУ) Срок поставки Продукции на склад Покупателя не более 60 календарных дней с момента подписания Договора на поставку Продукции.
      
   3. 
      (СУ) Поставляемая Продукция должна соответствовать по качеству требованиям государственных стандартов и норм для данной категории продукции.
      
   4. 
      (СУ) Продукция должна пройти государственную поверку. Давность поверки Продукции в момент поставки на склад Покупателя не должна превышать 3 (трех) месяцев.
      
   5. 
      (СУ) Продукция должна быть поставлена в таре или упаковке, исключающей повреждение или порчу продукции.
      
   6. 
      (СУ) Продукция должна поставляться на склад Покупателя по адресу г. Красноярск, ул. Борисевича, 22 железнодорожным транспортом, почтовым отправлением, а также иным способом по согласованию сторон силами и за счет Поставщика.
      
   7. 
      (СУ) Датой поставки Продукции по настоящему Договору считается дата поступления продукции на склад Покупателя.
      

3. 
   ЦЕНЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
   

1. 
   (СУ) Сумма Договора составляет _____________ рублей (сумма прописью), в том числе НДС 18% __________________ рублей (сумма прописью).
   
2. 
   (СУ) Покупатель оплачивает и принимает, а Поставщик отгружает Продукцию по ценам согласно Приложению 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Цены включают стоимость всех налогов (в том числе НДС), пошлин.
   
3. 
   Все расходы, связанные со страхованием, пересылкой, транспортировкой Продукции на склад Покупателя, оплачиваются Поставщиком.
   
4. 
   (СУ) Расчёт по настоящему Договору осуществляется путем 100% оплаты денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 11 Договора в течение 5 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и подписания унифицированной товарной накладной (ТОРГ 12), на основании счета выставленного Поставщиком. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Обязательства по оплате продукции считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
   
5. 
   (СУ) В случае выставления Поставщиком счета на сумму меньшую размера платежа предусмотренного настоящим Договором, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера платежа предусмотренного Договором, счет к оплате не принимается, независимо от его фактического вручения Покупателю и должен быть заменен Поставщиком на размер платежа, предусмотренный настоящим Договором, не зависимо от его фактического вручения Покупателю. В случае выставления Поставщиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной настоящим Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение срока предусмотренного Договором с даты фактического получения счета Покупателем.
   
6. 
   Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации.
   
7. 
   (СУ) Поставщик обязан представить Покупателю счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя.
   
8. 
   (СУ) Если в результате составления и выставления Поставщиком счета-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
   

4. 
   ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
   
   1. 
      (СУ) Переход права собственности на Продукцию происходит с момента поставки продукции на склад Покупателя.
      
   2. 
      (СУ) Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции до момента передачи продукции Покупателю несет Поставщик.
      
5. 
   ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
   
   1. 
      Покупатель обязуется своевременно осуществить приемку Продукции по количеству и качеству в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации. При обнаружении несоответствия Продукции требованиям настоящего Договора Покупатель в десятидневный срок извещает Поставщика о характере обнаруженного несоответствия.
      
   2. 
      (СУ) Поставленная Поставщиком Продукция, несоответствующая условиям настоящего Договора, подлежит замене в согласованные с Покупателем сроки.
      

6. 
   ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
   
   1. 
      (СУ) Поставщик гарантирует качество, исправность и отсутствие дефектов поставленной Продукции. В течение гарантийного срока, в случае выхода из строя Продукции, Поставщик обеспечивает за свой счет замену Продукции на новую.
      
   2. 
      (СУ) Срок замены Продукции по гарантии не должен превышать 60 календарных дней с момента поставки Продукции на склад Поставщика.
      
   3. 
      (СУ) Гарантийный срок на Продукцию приводится в паспортах на продукцию.
      
   4. 
      Специалисты Поставщика обеспечивают уполномоченным представителям Покупателя бесплатные консультации по всему спектру Продукции, поставляемой в рамках данного Договора.
      

7. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   1. 
      (СУ) За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
      
   2. 
      (СУ) В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков продукции Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не лишает Покупателя права требовать от Поставщика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной суммы.
      
   3. 
      (СУ) В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной Продукции, результатов выполненных работ, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в размере 0,2 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.
      
   4. 
      (СУ) В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции на срок свыше 60 календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Покупатель также вправе возвратить Поставщику имущество, ранее принятое по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
      
   5. 
      (СУ) Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены Договора.
      
   6. 
      Претензионный порядок для урегулирования возникших между сторонами разногласий обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Отсутствие ответа на претензию в указанный срок, считается принятием изложенных в ней требований.
      
   7. 
      В случае не разрешения разногласий путём переговоров, спор по настоящему Договору передается для рассмотрения в арбитражный суд Красноярского края.
      
   8. 
      (СУ) Поставщик несет перед Покупателем гарантийные обязательства в течение гарантийного срока на Продукцию.
      
   9. 
      (СУ) Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора предоставить копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих счета-фактуры и первичные учётные документы от имени Поставщика (приказы о назначении на должность, приказы о передаче полномочий, надлежащим образом оформленные доверенности и др.), заверенные оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица.
      
   10. 
       (СУ) В случае изменения лиц, уполномоченных на подписание счетов-фактур и первичных учётных документов, Поставщик направляет Покупателю документы, подтверждающие полномочия новых подписантов, одновременно с направлением подписанных ими первичных документов, счетов-фактур.
       
   11. 
       (СУ) В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Поставщика, Поставщик обязуется в течение трёх рабочих дней, уведомить о таких изменениях Покупателя с приложением подтверждающих документов.
       
   12. 
       (СУ) В случае непредоставления в установленный срок документов, указанных в п. 7.9, 7.10, 7.11, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Поставщику уведомление о расторжении Договора.
       
   13. 
       (СУ) Поставщик обязуется не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Покупателя и/или разглашения инсайдерской информации Покупателя, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Покупателя от неправомерного использования.
       
   14. 
       (СУ) Поставщик обязуется ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Покупателя, размещенной на официальном сайте Покупателя в сети «Интернет» и соблюдать её требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
       

8. 
   ФОРС-МАЖОР
   
   1. 
      Если появляются обстоятельства, которые не позволяют полностью или частично выполнить любой из сторон свои обязательства по данному Договору, а именно: стихийные бедствия, забастовки, изменение таможенной политики государства и политики валютного регулирования, непосредственно влияющие на стоимость поставляемой продукции и другие, независимые от сторон непредвиденные обстоятельства, указанные сроки выполнения обязательств, продлеваются на сроки, в течение которых действуют эти обстоятельства.
      
   2. 
      Если указанные обстоятельства сохраняются в течение более одного месяца, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и, в таком случае, ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны компенсации любых возможных убытков.
      
   3. 
      Сторона, для которой становится невозможно выполнить свои обязательства по Договору, должна в течение трех дней поставить в известность (с приложением документа, выданного соответствующим филиалом Торгово-промышленной палаты) другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые мешают выполнению Договора.
      

9. 
   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   
   1. 
      Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. Ни одна из сторон не может передать свои права и обязанности по данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
      
   2. 
      Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
      
   3. 
      Поставщик оставляет за собой право менять тип Продукции (в сторону улучшения характеристик) по согласованию с Покупателем, в случае, когда тип Продукции, указанный в Договоре недоступен или снят с производства в момент действия настоящего Договора.
      
   4. 
      (СУ) Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
      
   5. 
      Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
      
10. 
    ПРИЛОЖЕНИЯ
    
    1. 
       Приложение 1. Перечень Продукции, поставляемой Поставщиком Покупателю.
       
    2. 
       Приложение 2. Гарантийное письмо.
       

11. 
    АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    

1. 
   Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
   
2. 
   Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
   
3. 
   Настоящим _________ [Поставщик] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны ____________ [Покупателя] и ____________ [Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
   
4. 
   В случае нарушения _________ [Поставщиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________ [Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления _________ [Поставщиком].
   
5. 
   Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что ____________ [Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений _________ [Поставщиком] до указанной даты расторжения.
   
6. 
   Настоящим _______________ [Поставщик] принимает обязательство уплатить _____________ [Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
   
7. 
   Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
   
8. 
   ________________ [Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся _______________ [Поставщику], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
   
9. 
   Обязательства _______________ [Поставщика] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора (-ов).
   
10. 
    Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой ____________ [Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
    

Приложение № 3
к Документации о закупке

Приложение № 4
к Документации о закупке

1. 
   Методика оценки опубликована на интернет-сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт»
   http://krsk-sbit.ru в разделе «Закупки» («Управление закупочной деятельностью»).