Скачать 489.61 Kb.
|
10 Порядок разрешения споров 10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе и в претензионном порядке. 10.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 10.3 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. 10.4 В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 11 Порядок изменения и расторжения договора 11.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в форме дополнительного соглашения. 11.2 Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в законе или настоящем договоре. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае: - просрочки Подрядчиком своих обязательств более чем на 15 (пятнадцати) рабочих дней, либо - предоставления недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в т.ч. недостоверных или недействительных документов, либо - проведения ликвидации Подрядчика и/или наличие решения суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства, либо - приостановление деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, либо - наличие сведений о Подрядчике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения договора. Если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе другой Стороной устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия решения об отказе, то направившая уведомление Сторона вправе отказаться от не вступившего в силу решения об отказе. 11.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и\или банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону с приложением подтверждающих документов. 11.4 При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 12 Заключительные положения 12.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 12.2 Уведомления и сообщения, отправленные по факсу, телеграммой или по электронной почте, признаются Сторонами, но должны дополнительно подтверждаться в течение 7 (семи) дней оригиналами документов, направленных курьерской или заказной почтой. При этом электронные сообщения, относящиеся к рабочему ходу исполнения договора, сохраняют доказательственную силу в спорах между Сторонами наравне с иными документами на бумажных носителях. 12.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика. 12.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: - приложение № 1 – Техническое задание; - приложение № 2 – Смета; - приложение № 3 – Форма акта выполнения обязательств. 13 Адреса и реквизиты Сторон
Приложение № 1 к договору №____________от_____ ______ 2015 г. Техническое задание работы по выполнению контура заземления для обеспечения электробезопасности и снятия статических зарядов
Приложение № 2 к договору № ___ от «__»_______20__ г. Смета
Приложение № 3 к договору № ___ от «__»_______20__ г. ФОРМА АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ г. Москва «___» _________ 20___ Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Квант» (ОГРН 1027739824254, ИНН 7711000890) в лице Директора Елизарова Г.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________ (ОГРН____, ИНН____), в лице ______________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1. В соответствии с договором № ___ от «__»_______20__ (далее – договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ:__________, что подтверждается ____________. 2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) условиям договора: ___________. Недостатки ________ выявлены (не выявлены):___________. 3. Срок выполнения работ согласно условиям договора: начало - «__»___________ 20___, окончание - «__»___________ 20___, фактически ________ «__»_________ 20__. 4. Стоимость выполненных работ составляет ____________(____________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС (18%) ______ (______) руб. _______ коп. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, составляет___________________(_______________) руб. __коп., в .т.ч. НДС (18%) ____ (________) руб. ______ коп. 5. Размер неустойки, подлежащей взысканию с _____________, составляет___________ (___________) руб. __коп. 6. Основания применения и порядок расчета неустойки: _________________________________________________________________. 7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по договору, составляет _______________ (_____________) руб. __коп., в.т.ч. НДС (18%)_______(______) руб.______ коп. 8. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Форму акта утверждаю Форму акта утверждаю
|
Для участников, прошедших предварительный квалификационный отбор №144 от 20. 09. 2013 | ... | ||
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» | Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» | ||
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» | Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» | ||
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» | Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» | ||
Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» | Наименование оператора электронной площадки: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |