4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, согласно принятым Поставщиком Заявкам Покупателя.
Передать Покупателю товарные накладные и счета-фактуры на поставляемый Товар.
Передать Покупателю все сертификаты и иные документы на передаваемый Товар, подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, технических условий, действующего законодательства.
За 3 дня до передачи каждой партии продукции Поставщик сообщает Покупателю о ее готовности в форме, способом, позволяющим подтвердить получение такого сообщения Покупателем.
Покупатель обязан:
Оплатить стоимость поставленного Товара.
Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.
Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
4.3. Покупатель вправе:
4.3.1. В случае неисполнения обязательства требовать от Поставщика исполнения обязанности по поставке Товара в натуре, несмотря на возмещение убытков, вызванных неисполнением обязательств и уплата неустойки за его неисполнение.
4.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества.
4.3.3. Не осуществлять приобретение всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1). Окончательное количество Товара, подлежащего поставке Товара, определяется производственными потребностями Покупателя на основании Заявок от него поступивших.
4.3.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив о данном обстоятельстве Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до его расторжения. К уведомлению об одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, указанному в настоящем пункте, применяются правила о юридически значимых сообщениях, установленные статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя. Заявка содержит наименование, количество Товара, адрес, контактные данные, дату и время поставки. Заявка подается поставщику до 9.00 ч (по московскому времени), выполнение заявки осуществляется до 15.00 ч (по московскому времени) текущего дня.
Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, подлежащего поставке.
Указанная в пунктах 5.1 - 5.2 настоящего Договора Заявка Покупателя может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора.
Поставка Товара осуществляется: транспортом Поставщика по адресам, указанным в заявке Покупателя, находящимся в черте г. Ростов-на-Дону и г. Батайск. Покупатель вправе определять грузоподъёмность автомобилей (15-40 т), осуществляющих поставку товара на указанные в заявке адреса, в связи с техническими особенностями приемочных баз. Стоимость доставки входит в цену Товара.
Отгрузка Товара осуществляется в количестве, указанном в накладных на Товар, согласно Заявкам Покупателя.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в акте передачи Товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, подписанных представителем Покупателя.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.
Когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 дней с момента получения уведомления.
Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
В случае несоответствия количества, товарного вида Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара по согласованию с Покупателем.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям Государственных стандартов (ГОСТов), утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия, техническим условиям.
При обнаружении Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан в течение 3-х суток известить Поставщика о выявленных недостатках Товара в форме, позволяющей подтвердить получение такого извещения Поставщиком. Вызов представителя Поставщика обязателен.
По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется по соглашению Сторон, а в случае недостижения соглашения эксперт будет определяться Покупателем. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло в виду действий (бездействий) производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта. Положения настоящего пункта применяются в отношении Товара, на который не установлена гарантия качества. В случае, если на Товар установлена гарантия качества, то бремя доказывания поставки Товара надлежащего качества возлагается на Поставщика.
Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае несвоевременной оплаты полученного товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара. В случае отказа Покупателя от договора в связи с нарушением Поставщиком срока поставки, указанного в п. 5.1 настоящего договора более чем на 30 календарных дней, либо при отказе Поставщика от поставки товара (части товара) – Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50 % стоимости непоставленной (недопоставленной) продукции.
В случае одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика взыскания убытков сверх неустойки, предусмотренной договором.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
В случае возникновения на стороне Покупателя убытков, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
Покупатель несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, при условии наличия вины в неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора, разногласий;
Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ.
Покупатель вправе передать спор на разрешение суда по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии.
Поставщик вправе передать спор на разрешение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.
Споры и разногласия между сторонами неурегулированные путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 01.04.2018г. В случае, если к указанному сроку Сторонами выполнены обязательства по договору, они подписывают соглашение об исполнении условий договора и его прекращении.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
Сторона может отказаться от Договора (исполнения договора) во внесудебном порядке при существенном нарушении условий Договора другой его стороной.
Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для Покупателя сроки;
- нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в п. 5.1 настоящего договора более чем на 30 календарных дней;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
В случае отказа Покупателя от договора и при условии наличия предварительной оплаты товара, Поставщик обязан возвратить сумму предварительной оплаты в полном объеме в течение 5 календарных дней.
10.5. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
Об изменениях адреса, организационно-правовой формы, отгрузочных, банковских или иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, введении процедуры банкротства, Стороны обязаны в 5 (пяти) - дневный срок с момента их изменения письменно уведомить друг друга. Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до поступления уведомления об их изменении, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, изменившая свои реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный Договором срок, не имеет права ссылаться на то, что направленные ей предписания, претензии, уведомления, сообщения, счета не получены и вследствие этого не исполнены и не оплачены, а платежи по выставленным ранее счетам не произведены.
В случае, если Поставщик не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного Товара, на сумму предварительной оплаты (аванса) подлежат уплате (начислению) проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации со дня получения этой суммы от Покупателя до дня передачи товара Покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. В данном случае сумма предварительной оплаты (аванса) расценивается в качестве коммерческого кредита (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По требованию Покупателя, за предшествующий запросу период, Поставщик проводит в течение 5-ти дней сверку взаимных расчетов за поставленный товар, о чем составляется двусторонний Акт сверки взаимных расчетов. По истечении 5-ти дней после окончания действия договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю двусторонний Акт сверки взаимных расчетов за весь период действия Договора поставки.
При исполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны, а также лица, выступающие от их имени и (или) действующие в их интересе, обязуются не передавать лицам, выполняющим в организационных структурах Сторон управленческие и (или) представительские функции, деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказывать таким лицам услуги имущественного характера, предоставлять иные имущественные права за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым соответствующим лицом служебным положением. О действительном, а также предполагаемом нарушении положений настоящего пункта Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменной форме, подтверждая свои доводы достоверными доказательствами.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего пункта, обязана направить в адрес другой Стороны мотивированные пояснения и (или) возражения по существу принятой информации в течение 10 календарных дней с момента ее получения.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: АО «Ростовводоканал»
Почтовый адрес: 344022 , г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 293
Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 293
Р/с 40702810212000000220 в Филиале «Ростовский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»
К/с 30101810300000000261 БИК 046015261
ИНН 6167081833 КПП 615250001
ОКПО 03299057 ОГРН 1056167043470
Тел.: 8 (863) 282-50-50 E-mail: pve@rvdk.ru
Покупатель: Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам АО «Ростовводоканал» /______________ /Д.А. Шепелева
М.П.
Поставщик:
Поставщик: /______________________/______________ / ___________________ /
М.П.
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору поставки № от « » ___________ 2017 г.
Дата начала действия данной спецификации « » _________ 2017 г.
Поставщик и Покупатель пришли к соглашению и утвердили перечень поставляемых товаров и цены на них:
№ п/п
|
Наименование
товара
|
Количество,
тонн
|
Цена, с учетом доставки и НДС-18%, руб.
|
Сумма с учетом доставки и НДС -18%, руб.
|
1.
|
Песок строительный
- 2 класс;
- группа песка – очень мелкий;
-модуль крупности 1,0-1,5Мк;
- содержание пылевато-глинистых частиц песка – не более 5%;
- содержание глины в комках – не более 0,5%.
ГОСТ 8736-2014
Страна происхождения товара ________________
|
43 578,00
|
|
|
ИТОГО: ____________ рублей (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС (18%) – ________ рублей.
Покупатель: Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам АО «Ростовводоканал» /______________ /Д.А. Шепелева
М.П.
Поставщик: /______________________/______________ / ___________________ /
М.П.
|
