1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту волейбольного зала и фасада ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 1 Калининского района (далее-работы) по адресу: ул. Карпинского, д. 16, литера А (далее - объект) и передать их, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему договору.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение №1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
1.3. По настоящему договору предусмотрено обеспечение исполнения настоящего договора в виде ________________ на 595 811 (пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 06 копеек.
2.Срок выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему договору: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ, Акт должен быть подписан сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
2.2. Окончание работ: не позднее 20.12.2013 г.
3.Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется локальной сметой (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
Цена договора составляет ________________ руб.(___________________), в том числе НДС – _____________ руб., с учетом коэффициента снижения _________________.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком при наличии оснований оплаты, предусмотренных п. 3.3. настоящего договора, и осуществляется за счет целевой статьи, предусмотренной в приложении к Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего договора выполненных Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2) и акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего договора, счет, счет-фактура, выставленные Подрядчиком. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Заказчик вправе производить оплату Подрядчику за истекший период выполненных работ на основании счета и акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) за соответствующий период.
3.5.Установленная настоящим договором стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.
3.6.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований норма тивно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1. настоящего договора с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.
4.1.2. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4.Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.
4.1.5.По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, Заказчик обязуется удержать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 8 договора, путем уменьшения выплаты Подрядчику суммы работ по договору, уменьшенной на сумму неустойки.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект, указанный в п.1.1. настоящего договора, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных Бюджетом Санкт-Петербурга.
4.2.3. Выполнить работы по ремонту фасада в соответствии с существующим паспортом фасадов здания и Правилами содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006г. № 1135.
4.2.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.
4.2.5. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной пло щадки, складских и монтажных площадок.
4.2.6. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора.
4.2.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятст венно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.11. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем
за 5 рабочих дней о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.13. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня сдачи в эксплуатацию.
4.2.14. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Утверждены Постановлением
Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70;
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;
МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7;
СНиП 2.03.13-88 «Полы», Утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82;
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280;
МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций».
4.2.15. Предоставлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ. (Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»).
4.2.16. Подрядчик обязуется оплачивать коммунальные услуги на основании счетов, выставляемых Заказчиком, на все время проведения ремонтных работ в помещениях.
4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения работ по настоящему договору.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему договору.
5.Порядок сдачи и приемки работ
5.1. По завершении всех работ по настоящему договору, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.
5.3. Технический надзор осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Калининского района».
5.4. Сдача выполненных работ и приемка их Заказчиком и уполномоченным представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района» по качеству и количеству (объему) производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
5.5. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его заказчиком, оформляется Актом, подписанным данными сторонами.
5.6. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта.
5.8.Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором
5.9.Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
5.10.Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.11.Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуа тацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подряд чиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.
5.12. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, а также размер неустойки указывается Сторонами при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.
6. Требования к качеству и безопасности работ
6.1. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).
6.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7. Требования к техническим характеристикам работ
7.1. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборником ГЭСН редакции 2009 года по видам указанным в локальной смете, являющейся приложением №1 к настоящему договору.
7.2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в локальной смете (Приложение №1) и конкретным показателям товаров используемых при выполнении работ (Приложение №2).
8.Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
8.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ по вине Подрядчика Заказчик удерживает неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;
8.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Заказчик удерживает неустойку в размере 1% (одного процента) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные Заказчиком;
8.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик удерживает неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
8.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий договора (пункты 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.
8.3. Удержание неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.4. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
9.Срок действия договора и условия его прекращение
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные договором сроки, но не позднее, чем 31.12.2013г.
9.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего договора:
- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;
- если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило стать ему участником аукциона;
- если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены договора или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным договором;
- если отступления в выполненной работе от условий договора или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми. При этом договор считается расторгнутым через десять дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего договора.
9.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в односторон нем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим договором.
10. Гарантии качества
10.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации и СНиП показателей, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.
10.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.3. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.
10.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.
10.5. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
11. Прочие условия
11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.4. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
11.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Локальная смета №1
Приложение №2 - Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ.
12. Место нахождения и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 Калининского района Санкт-Петербурга
195220, СПб, Гражданский пр., д.7 литера А
тел. 535-01-52
ИНН 7804071734, КПП 780401001
л/с 0511126 в Комитете финансов СПб
|
|
Директор ___________ Фетисов А.С.
|
| |
