Типовая форма Приложение № 5 к приказу №597-1 от 25.05.2017
договор поставки №___________
г. Долгопрудный « » _____________ 201_г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на основании протокола №____________ от _________________ по результатам проведения электронного запроса цен, извещение №_____________ от ____________., 1о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку: _________________________________ (Код ОКПД2 _________ и ОКВЭД2 ____) (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.
Ассортимент, количество (объем), единичная цена и общая сумма поставляемого Товара, определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).
Требования к качеству, комплектации, техническим характеристикам Товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к упаковке, отгрузке Товара и прочие требования определяются в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).2
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора составляет _______________ (____________________) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18%, а именно ___________ (_____________________) рублей, 00 копеек.
Валютой Договора является Российский рубль.
Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) поставленного Товара, предусмотренной Договором, после поставки, в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента поставки Товара, либо его партий (при поставке партиями), по выставленному счету, при наличии подписанной товарной накладной.
Цена Договора включает в себя: общую стоимость Товара, всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора, в том числе расходов на страхование, а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Договора.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Стоимость упаковки (тары) включена в цену поставляемого Товара и цену Договора. Упаковка (тара) возврату Поставщику не подлежит, и переходит в собственность Заказчика с момента подписания товарной накладной.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Передача Товара по Договору осуществляется Поставщиком по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, дом 9, стр.3
3.2. Срок передачи Товара Заказчику: ______________________.
3.3. Поставщик имеет право на досрочное исполнение обязательств. Поставка партиями допускается. Доставка Товара осуществляется только в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
3.4. Поставщик обязан осуществлять передачу Товара в индивидуальной упаковке, пригодной для данного Товара, удобной для использования, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
Статья 4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на весь объем (состав) поставленного по Договору Товара составляет _____ (___________________) месяцев.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами.
4.3 Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки и полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.
4.4. Началом гарантийного срока Товара является дата подписания товарной накладной. Поставщик обязан за свой счет по требованию Заказчика устранить недостатки, выявленные в процессе приемки или использования Товара и заменить его, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком условий хранения или использования. Устранение недостатков или замена Товара производится за счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента предъявления Поставщику письменного сообщения о выявленных недостатках.
4.5. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставляемый по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара.
Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.
В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.
Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Товара и имели бы не худшие функциональные характеристики, чем исходные комплектующие.
Гарантия распространяется на все поставляемые комплектующие к Товару.
Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийный ремонт поставленного Товара.
Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения
При передаче импортного Товара Поставщик предоставляет нижеследующую документацию по Товару на русском языке:
технический паспорт на Товар или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара;
инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации), содержащую методику работы с Товаром.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Датой передачи Товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.
Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.
Сдача-приемка Товара осуществляется посредством оформления Сторонами товарной накладной.
В случае получения мотивированного отказа Заказчика, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательства, но не более 5% от цены Договора.
В случае несоответствия Товара количеству (объему), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый рабочий день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств, но не более 5% от цены Договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый рабочий день просрочки от неуплаченной в срок суммы, но не более 5% от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
В случае поставки Поставщиком товаров, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от оплаты таких товаров и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного требования.
Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в сдаче-приемке Товара.
Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого по Договору товара не более чем на десять процентов такого количества и объема при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор.
Заказчик обязуется:
Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки Товара.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные Товары в соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставщик вправе:
Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.
Поставщик обязуется:
Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.
За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Московской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Для целей настоящего Договора действия обстоятельств непреодолимой силы означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, вмешательство государственных организаций, эмбарго, экономические санкции, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить действия обстоятельств непреодолимой силы), конфискация или другие действия государственных органов.
Действиями обстоятельств непреодолимой силы не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей/субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
Сторона, пострадавшая от события действия обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
Сторона, пострадавшая от события действия обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события действия обстоятельств непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
Договор действует до исполнения Сторонами обязательств, взятыми на себя в рамках Договора.
Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3-дневный (трех) срок уведомить об этом факте другую Сторону.
Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
МФТИ:
|
|
Адрес (места нахождения): 117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 1.
|
Почтовый адрес: 141707, МО,
г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.
|
Тел./факс: (495) 408-57-00
|
|
|
ЗАКАЗЧИК:
______________________________
______________________________
__________________/____________/
М.П.
|
ПОСТАВЩИК:
Руководитель организации
___________________/______________/
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору №___________
от__________2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поз.
|
Наименование и характеристики товара
|
Кол-во, шт.
|
Цена за ед,
с НДС,
руб.
|
Сумма,
с НДС,
руб.
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Итого (с НДС 18%):
|
|
В том числе НДС 18%:
|
|
Общая стоимость Спецификации составляет _________________________________.
ЗАКАЗЧИК:
_______________________________
_______________________________
__________________/________________/
М.П.
|
ПОСТАВЩИК:
Руководитель организации
___________________/______________/
М.П.
|
Приложение № 2
к Договору №___________
от__________2016г.3
Техническое задание
на поставку _____________________
Сведения о поставляемом товаре:
Номер позиции
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Количество
|
1.
|
_________________________________
|
шт
|
__________
|
2.Требование к срокам поставки:
Номер позиции
|
Заказчик товара:
|
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД2)
|
Наименование товара
|
Срок поставки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)"
Адрес (места нахождения): 117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп.1.
Почтовый адрес: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9
|
_____________
|
|
|
3. Требования к качеству товара, технические и функциональные характеристики товара:
Номер позиции товара
|
Наименование товара
|
Комплектация и составные части, иные комплектующие материалы и технические характеристики товара
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
|
Предназначен для
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Прочие требования
Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, включая дополнительные требования к качеству товара и требования к документации на поставляемый товар и т.п.:4
|
При составлении описания объекта закупки Заказчик не использует показатели, требования, условные обозначения и терминологию, установленные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, стандартизации, вследствие отсутствия в настоящее время соответствующих технических регламентов и стандартов для закупаемого товара и видов исследований, регламентов и стандартов конечного результата реализации проекта, в целях которого производится закупка. В этой связи установление требований к закупаемому товару, обусловлено действительными потребностями Заказчика, видами выполняемых научно-практических исследований, совместимостью с имеющимся оборудованием, совместно с которым будет использован товар, а также иными качественными и функциональными требованиями, перечисленными в Техническом задании.
Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам:
Участник размещения заказа должен представить сертификаты на поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации на момент передачи товара Заказчику и иные сопроводительные документы на товар.
Требования к документации на поставляемое оборудование:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском и/или английском языках, включающим соответствующие инструкции и гарантийные обязательства, а также информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними.
|
Прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства (обслуживание), способ поставки товара и выполнение работ (услуг) по монтажу, наладке, обучению и т.п. (при необходимости):5
|
Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
Общие требования к гарантийному обслуживанию товара и расходного материала:
Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания на весь поставляемый товар и выполненные работы не менее _____________ со дня ввода в эксплуатацию,
В течение гарантийного срока Поставщик должен устранять выявленные неисправности в работоспособности в согласованные с Заказчиком сроки;
При устранении выявленных неисправностей Поставщик несет все связанные с этим расходы,
Все запасные части, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром.
Поставщик должен обеспечить наличие в документации описание условий поддержки пользователей, номеров контактных телефонов, адресов сервисных центров и сайтов производителей товара и ПО.
Поставщик должен обеспечить консультационное сопровождение на протяжении всего срока эксплуатации товара (с использованием электронной, почтовой, факсимильной и телефонной связи).
Требования к поставке и сопровождению товара:
Поставка товара должна осуществляться до места его установки с включением всех дорожных, транспортных и иных расходов.
Поставщик должен взять на себя обязанность по доставке.
|
ЗАКАЗЧИК:
______________________________
______________________________
__________________/____________/
М.П.
|
ПОСТАВЩИК:
Руководитель организации
___________________/______________/
М.П.
|
|
