Скачать 0.63 Mb.
|
ПРИКАЗЫВАЮ1. Произвести закупку работ по ремонту подкрановых путей крана КПМ 32/16 и портально-башенного крана К-58 для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-балтийского бассейна внутренних водных путей». 2. Способ определения поставщика установить: запрос котировок. 3. Начальную цену договора установить в размере 261 741,70 рублей.
Начальник НЛРВПиС Киселев А.Н. Раздел V. Формы документов. ФОРМА 1 (на фирменном бланке организации*) КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен) кому: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», организатору Невско-Ладожскому району водных путей и судоходства - филиалу ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.6 (наименование участника размещения заказа) Юридический адрес*:_______________________________________________________________________________, Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________________, Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________, ИНН __________; КПП*__________; ОГРН*____________; ОКПО*_______; ОКВЭД*_______, Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________________, Тел/факс: ___________________________________; Контактное лицо: _____________________________________, в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, предлагает поставить:
2. Вышеуказанные Работы согласны выполнить за общую сумму: _(_ ___________________), в настоящую стоимость работ входят все расходы на страхование, транспортные расходы, уплату налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды любого уровня, и иные расходы, связанные с выполнением Работ. 3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на выполнение Работ согласно предмету настоящего запроса котировок, Работы будут выполнены в любом случае, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 4. Мы обязуемся в случае признания нашей организации победителем запроса котировок выполнить Работы в соответствии с оговоренным сроком и с имеющимся порядком платежей. 5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещение заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 6. В случае, если мы будем признаны победителями настоящего запроса котировок, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» на _____________________________ для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» в соответствии с требованиями Извещения №97-2014 о закупке и условиями наших предложений по цене договора, не позднее 20 дней со дня опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 7.До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами. Таблица информации
_________________ _______________________ Должность* м.п. ** расшифровка подписи Приложение к заявке: ___________________________. * Заполняется только участником закупки - юридическим лицом. ** заполняется только участником закупки- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. ФОРМА 2 АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Примечание: Указанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии р/счета
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: 1…………………….. (кол-во страниц в документе) 2…………………….. ………………………………. 3……………………. ………………………………. и т.д. Участник закупки: э Уполномоченный представитель _______________________ Ф.И.О. подпись Главный бухгалтер ________________________ Ф.И.О. (для юридических лиц) Подпись ФОРМА 3 Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг
Участник закупки (уполномоченный представитель) подпись Ф.И.О. ФОРМА 4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ пп. 2)-7) п. 5.3.1.1. раздела 5.3. Положения о закупках товаров работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника закупки) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с пп. 2)-7) п. 5.3.1.1. раздела 5.3. Положения о закупках товаров работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация «Волго-Балт»:
Участник закупки (уполномоченный представитель) подпись Ф.И.О. Раздел VI. Проект договора. Договор (проект) На выполнение работ по ремонту подкрановых путей крана КПМ 16/32 и портально-башенного крана К-58 для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-балтийского бассейна внутренних водных путей» г. Шлиссельбург «__» _______ 2014 г. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Невско-Ладожского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Киселева Александра Николаевича, действующего на основании генеральной доверенности № 03-28-801 от 20.02.2013 г. и Положения о филиале, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик, признанный победителем (единственным участником, вторым участником) запроса котировок №97-2014 на выполнение работ по ремонту подкрановых путей крана КПМ 16/32 и портально-башенного крана К-58, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №_____ от «__» _________20___ г., обязуется выполнить работы по ремонту подкрановых путей крана КПМ 16/32 и портально-башенного крана К-58 (далее – Работа), находящихся у Заказчика в оперативном управлении (далее – Объекты), в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить Работы. 1.2. Требования к выполняемым Работам, определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемым приложением к настоящему договору (Прилоежение №1). 1.3. В рамках настоящего договора Работы выполняются для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 187320, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.6. 1.4. Подрядчик является членом саморегулируемой организации _________ (Свидетельство № ___ от _____ на выполнение работ:_____). 2.Стоимость Работ по договору и порядок расчетов 2.1.Стоимость Работ по настоящему договору определяется котировочной заявкой Подрядчика и составляет _________ (________________) рублей __ копеек, НДС не облагается ( в том числе НДС (__%) - ______ рублей. 2.2. В стоимость Работ по настоящему договору входят все расходы на страхование, уплату налогов, приобретение материалов, транспортные расходы, расходы по электроэнергии, а также других обязательных платежей. Подрядчик согласен, что если в процессе проведения работ окажется, что какие-то расходы им не были предусмотрены при расчете цены договора, Заказчик не обязан их возмещать, такие расходы возлагаются исключительно на Подрядчика. В стоимость Работ входят так же расходы на услуги российского Речного Регистра. 2.3. Оплата производится: безналичный расчет, оплата производится в течение пятнадцати банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, и предоставления оригинала счет-фактуры. 2.4. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Место выполнения работ: работы выполняются из материала Подрядчика (за исключением случаев, указанных в локальной смете) по адресам: 3.1.1. Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Новоладожский канал, 4 км, слип НЛРВПиС (Объект Кран КПМ 16/32). 3.1.2. Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Новоладожский канал, д.39 (Объект кран К-58). 3.2. Срок выполнения работ по договору - с момента его заключения в течение сорока пяти календарных дней. 3.3. Днем окончания Работ считается день подписания акта сдачи-приемки выполненных работ представителями Сторон. 4. Обязанности и Права Подрядчика 4.1.Подрядчик обязан: 4.1.1.Осуществлять работы, обозначенные в п.1 и связанные с этим работы надлежащим качеством и в полном соответствии с Техническим заданием, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора. 4.1.3. Перед началом выполнения работ назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику. 4.1.4. Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку и документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ (в случаях, предусмотренных законодательством). 4.1.5. Предоставить Заказчику возможность в любое время проверять ход и качество выполняемой в рамках настоящего договора работы. 4.1.6. Представлять Заказчику отчеты о выполненных работах в сроки, установленные настоящим договором. 4.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: негодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность завершения ее в срок. 4.1.8. Устранять своевременно и за свой счет допущенные по его вине недоделки и дефекты. 4.1.9. Передать результат Работы Заказчику в установленном настоящим договором порядке. 4.1.10. Выполнять работу лично и за свой риск. 4.1.11. Предоставить Заказчику гарантию качества на выполненные им работы в течение двадцати четырех месяцев с момента их сдачи. Гарантия качества на товары, применяемые при выполнении работ устанавливается заводом изготовителем. 4.1.12. По окончании работ предоставить Заказчику пакет документов: счет, счет-фактуру, акт выполненных работ, сертификаты соответствия, паспорта качества на пприменяемые при выполнении работ материалы. 4.1.14. Во время выполнения Работ, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, нести ответственность за охрану труда, экологическую и пожарную безопасность. 4.2. Подрядчик имеет право: 4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты Работ, в сроки, предусмотренные настоящим договором. 5. Обязанности и Права Заказчика 5.1. Заказчик обязан: 5.1.1. В течение одного рабочего дня с момента заключения настоящего договора передать Подрядчику Объект по акту. 5.1.2. В течение 2 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы, либо по истечении срока, указанного в п. 3.2. настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 5.1.3. Оформить представителям Подрядчика, указанным в п. 4.1.3. настоящего договора пропуска к месту выполнения работ. 5.1.4. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 2.1. настоящего договора. 5.1.5. По требованию Подрядчика, обеспечить подключение к электроэнергии объекта Работ. 5.2. Заказчик имеет право: 5.2.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 5.2.2. В случае если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении последним в назначенный срок этого требования, - отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 5.2.3. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 5.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. 6. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ 6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с представителем Подрядчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением и качеством работы, приемку по акту результатов работы, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работы с целью проверки хода, качества и количества производимых работ, не вмешиваясь в действия Подрядчика. 6.2. Всё оборудование и материалы, используемые при выполнении работы должны иметь сертификаты соответствия и паспорта качества. 6.3. Подрядчик сообщает Заказчику за 4 дня до начала приемки работ о дате готовности работы к приемке, передает два экземпляра акт приемки выполненных работ, копии и оригиналы сертификатов на материалы. 6.4. По завершении работы их результат принимается комиссией, создаваемой из представителей Сторон. 6.5. Заказчик в срок 2 рабочих дней после получения информации о завершении работ, подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки работы принимает результат работ по акту либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик в 2-х дневный срок составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 2-х дней со дня получения указанного акта приступить к устранению выявленных недостатков за свой счёт в срок, указанный Заказчиком в акте. 6.6. При просрочке передачи или приемки результата работы риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку. 6.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае полного или частичного невыполнения настоящего договора одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки. 7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине. 7.3. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах выявленных недостатков (реальный ущерб). 7.4. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную либо коммерческую тайну, определяется действующим законодательством. 7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по выполнению Работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока поставки Товара и устанавливается настоящим договором в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. 7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.7. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 7.8. В случае уклонения одной из Сторон от исполнения своих обязанностей по настоящему договору свыше сорока пяти календарных дней, другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области без предварительного претензионного порядка. 8. Особые условия 8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его обеими сторонами. 8.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 8.3. Изменения в настоящий договор вносятся в соответствии с действующим законодательством. 8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному из каждой сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 8.5. Недействительность какого-либо из условий настоящего договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом. 8.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения. 8.7. Стороны договорились о том, что вся документация по настоящему договору, полученная путем факсимильной связи имеет юридическую силу, и впоследствии заменяется на оригинал. 9. Обеспечение исполнения договора. (опционально, за исключением случаев, когда Подрядчиком является муниципальное или казенное учреждение). 9.1. В соответствии п. 14.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация «Волго-Балт» по настоящему договору устанавливается обеспечение исполнения. 9.2. Обеспечение исполнения настоящего договора составляет 13 087 (тринадцать тысяч восемьдесят семь) рублей 09 копеек, что составляет 5,00% от начальной (максимальной) цены договора по закупке №97-2014. 9.3. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на счет Заказчика. 9.4. Способ обеспечения исполнения договора Подрядчиком выбирается самостоятельно. 9.5. Срок действия банковской гарантии (в случае выбора Подрядчиком способом исполнения банковскую гарантию) должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц. 9.6. Подрядчик до момента заключения настоящего договора обеспечил исполнение настоящего договора в соответствии с пунктами 9.1-9.3. 9.7. В ходе исполнения настоящего договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договора, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 9.8. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения договора внесение денежных средств на счет Заказчика, их возврат осуществляется на основании письма Подрядчика с указанием реквизитов для возврата в течение пяти рабочих дней, но не ранее пяти рабочих дней с момента полного исполнения Подрядчиком обязательств по поставке Товара. 9.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, к нему применяются санкции, предусмотренные п. 7.5. настоящего договора. В таком случае, сумма пени может быть удержана из суммы внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, с одновременным уведомлением Подрядчика. 9. Реквизиты сторон
Приложение №1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ г. Шлиссельбург «__» _______ 2014 г. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Невско-Ладожского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Киселева Александра Николаевича, действующего на основании генеральной доверенности № 03-28-801 от 20.02.2013 г. и Положения о филиале, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______ с другой стороны, определили состав работ по договору № ____________: 1. Подрядчик должен располагать необходимым персоналом, а также руководителями и специалистами, имеющими полномочия, необходимые для выполнения своих обязанностей.
-Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности “Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения”. -Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин РД 10-138-97 \часть 1\ -Тупиковые упоры. Рекомендации к проектированию, изготовлению и эксплуатации РД 50:48:0075-02 -Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей РД 50:48:0075.01.05 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация СП 12-103-2002
5. По окончании работ результаты оформить согласно нормативной документации.
|
Документация о закупке №98-2015 на выполнение работ по текущему ремонту Осиновецкого маяка для нужд Невско-Ладожского района водных... | Документация о закупке №93-2015 на выполнение работ по текущему ремонту Осиновецкого маяка для нужд Невско-Ладожского района водных... | ||
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |