Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА
ДОГОВОР №
г. Москва
|
«___» _____________ 2010 г.
|
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора А.Е. Романенко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны,
именуемые также при совместном или раздельном упоминании соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о следующем:
Статья 1. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению комплекса работ по разработке проектно-сметной документации с целью создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ОЭК» (далее именуемой - «Объект») согласно Техническому заданию на разработку проектно-сметной документации (приложение 1) и Общему техническому заданию (приложение 2) далее по тексту Договора – Техническое задание (приложения 1 и 2). Выполнение комплекса работ осуществляется по подсистемам согласно Календарно-стоимостному план-графику производства и сдачи работ (приложение 3(заполняется в соответствии с предложением участника конкурса)).
1.2. Разработка проектно сметной документации с целью создания АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» включает в себя:
1.2.1. Разработку документации на создание Центра сбора и обработки информации АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» (далее - ЦСОИ АИИС КУЭ ОАО «ОЭК»), включая:
- предпроектное обследование и оформление отчета о предпроектном обследовании в соответствии с требованиями Технического задания (приложения 1 и 2);
- разработку, согласование и утверждение Технического задания на создание ЦСОИ АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» с получением положительного экспертного заключения ОАО «Администратор торговой системы» (далее - ОАО «АТС»);
- разработку, согласование и утверждение проектной документации по созданию ЦСОИ АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» с получением положительного экспертного заключения ОАО «АТС»;
- разработку и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации ЦСОИ АИИС КУЭ ОАО «ОЭК», получение Подрядчиком положительного заключения в Мосгосэкспертизе по проектно-сметной документации ЦСОИ АИИС КУЭ ОАО «ОЭК»;
1.2.2.Разработку документации на создание АИИС КУЭ ПС 220 кВ ОАО «ОЭК», в том числе ее интеграция в АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» по 6-ти действующим ПС 220 кВ, включая:
- предпроектное обследование 6 (шести) подстанций (далее – ПС): ПС 220 кВ «Дубнинская», ПС 220 кВ «Ново-Внуково», ПС 220 кВ «Герцево», ПС 220 кВ «Щедрино» («Заболотье»), ПС 220 кВ «Матвеевская» («Давыдовская»), ПС 220 кВ «Магистральная» (СИТИ-2)) и оформление отчета о предпроектном обследовании в соответствии с требованиями Технического задания (приложения 1 и 2);
- разработку, согласование и утверждение частных Технических заданий на модернизацию уровней информационно вычислительного комплекса энергоустановки (далее - ИВКЭ) подлежащих модернизации энергообъектов, с получением положительных экспертных заключений ОАО «АТС»;
- разработку, согласование и утверждение проектной документации на модернизацию уровней ИВКЭ, подлежащих модернизации энергообъектов с получением положительных экспертных заключений ОАО «АТС»;
- разработку и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации АИИС КУЭ ПС 220 кВ ОАО «ОЭК», получение Подрядчиком положительного заключения в Мосгосэкспертизе по проектно-сметной документации АИИС КУЭ ПС 220 кВ ОАО «ОЭК»;
1.2.3.Разработку документации на создание АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК», в том числе ее интеграции в АИИС КУЭ ОАО «ОЭК», включая:
- предпроектное обследование (включая формирование адресно-календарной программы внедрения АИИС КУЭ с разбивкой по пусковым комплексам объемам не более 20 энергообъектов распредсети и указанием применимости типовых проектных решений) распределительных сетей ОАО «ОЭК» и оформление Отчета о предпроектном обследовании;
- разработку, согласование и утверждение Технического задания на создание АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК» с получением положительного экспертного заключения ОАО «АТС»;
- разработку, согласование и утверждение Общей части проектной документации, в том числе разработка итоговых типовых проектных решений и проведение ее экспертизы в ОАО «АТС» с получением положительного заключения;
- разработку и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК», получение Подрядчиком положительного заключения в Мосгосэкспертизе по проектно-сметной документации АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК».
1.3. Сроки выполнения всего комплекса работ по настоящему Договору определяются Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3), при этом:
1.3.1. Срок выполнения работ по разработке документации на создание ЦСОИ АИИС КУЭ ОАО «ОЭК»: с _________ по __________;
1.3.2. Срок выполнения работ по разработке документации на создание АИИС КУЭ ПС 220 кВ по 6-ти действующим ПС 220 кВ: с __________ по _____________;
1.3.4. Срок выполнения работ по разработке документации на создание АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК»: с _________ по _____________ (заполняется в соответствии с предложением участника конкурса).
1.4. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения соответствующего положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектно-сметной документации по каждой подсистеме, обеспечить получение Заказчиком соответствующего дополнительного соглашения, подписанного Подрядчиком, об уточнении календарно-стоимостного план-графика производства и сдачи работ (в части их стоимости) (приложение 3) по каждой подсистеме.
1.5. Права на результат изыскательских и проектных работ, возникшие у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, отчуждаются Подрядчиком в пользу Заказчика с момента приемки Заказчиком работ по настоящему договору.
1.6. Упомянутые в пункте 1.2 настоящего Договора согласования (Технических заданий, проектной документации, в том числе Программ и методик испытаний и иной необходимой документации) проводятся Подрядчиком за свой счет со смежными сетевыми организациями и законными владельцами имущества, задействованного в работах по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК», и Гарантирующим поставщиком (поставщиками) электрической энергии г. Москвы, департаментом топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, сбытовыми и иными необходимыми организациями.
Статья 2. Стоимость работ по Договору
2.1. Ориентировочная стоимость всего комплекса работ по настоящему Договору составляет 67 187 920,00(______________) руб. и включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы Подрядчика по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь: расходы по обеспечению, согласованию проектной и проектно-сметной документации в уполномоченных органах и организациях, экспертизе, вознаграждение за отчуждение прав на результат изыскательских и проектных работ и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего Договора.
Ориентировочная стоимость работ по разработке документации на создание ЦСОИ АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» составляет _______________________________ (заполняется в соответствии с предложением участника конкурса).
Ориентировочная стоимость работ по разработке документации на создание АИИС КУЭ ПС 220 кВ по 6-ти действующим ПС 220 Кв составляет _______________________________ (заполняется в соответствии с предложением участника конкурса).
Ориентировочная стоимость работ по разработке документации на создание АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК» в объеме, предусмотренном в Техническом задании (приложение 1)____________________ (заполняется в соответствии с предложением участника конкурса).
2.2. Коэффициент тендерного снижения по выполнению всего комплекса работ по договору, включая разработку, согласование и утверждение Технического задания и проектной документации, по каждой подсистеме составляет ____ (_____) %.
2.3. Стоимость комплекса работ, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, по каждой подсистеме, по Общей части и по АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК», уточняется Сторонами в порядке, установленном в пункте 1.4 настоящего Договора, путем оформления Протокола твердой договорной цены (с указанием стоимости комплекса работ по каждой подсистеме, по Общей части и по АИИС КУЭ распределительных сетей 20/10/6/0,4 кВ ОАО «ОЭК») в составе соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, который с момента его подписания будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. В случае если стоимость всех работ по настоящему Договору, подтвержденная проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы, окажется меньше по сравнению со стоимостью работ, установленной в пункте 2.1 настоящего Договора, Стороны установили, что окончательная стоимость работ по настоящему Договору (цена настоящего Договора) определяется на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы, с учетом коэффициента тендерного снижения, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.5. Стороны договорились, что в любом случае стоимость работ по настоящему Договору не превысит ориентировочную стоимость всего комплекса работ, предусмотренную в пункте 2.1 настоящего Договора.
2.6. Стороны договорились, что вся проектно-сметная документация, составляемая во исполнение настоящего Договора, должна быть подготовлена в соответствии с Методикой оценки стоимости строительства в ОАО «ОЭК» (приложение 4).
2.7. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему Договору.
2.8. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных в пунктах 4.2.4 настоящего Договора, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму понесенных Заказчиком затрат из подлежащего уплате Подрядчику денежной суммы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика.
Статья 3. Обязанности и права Подрядчика
В части выполнения комплекса работ по предпроектному обследованию каждой подсистемы Подрядчик обязан:
Выполнить своими и/или привлеченными силами работы по предпроектному обследованию в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложения 1 и 2), отступать от него только с письменного согласия Заказчика.
В пределах срока, установленного Календарно-стоимостным план-графиком производства и сдачи работ (приложение 3), представить Заказчику Отчет о предпроектном обследовании.
Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки разработанного Отчета о предпроектном обследовании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
3.1.5. Не передавать Отчет о предпроектном обследовании третьим лицам, без согласия Заказчика.
3.2. В части разработки Технического задания по каждой подсистеме Подрядчик обязан:
3.2.1. Разработать Техническое задание в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов оптового и розничного рынков электроэнергии, настоящего Договора и на основании Отчета о предпроектном обследовании в срок, установленный Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.2.2. Представить на согласование Заказчику надлежащим образом оформленное Техническое задание в 4 (четырех) экземплярах по каждой подсистеме в срок, установленный Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.2.3. При выполнении работ по разработке документации на создание АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» руководствоваться условиями настоящего Договора, приложениями к нему, дополнительными соглашениями, а также действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы, учитывать как в работе по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК», так и при сдаче каждой подсистемы в эксплуатацию все изменения и дополнения, вносимые в законодательство Российской Федерации и законодательство г. Москвы.
3.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса от Заказчика предоставлять ему информацию о ходе разработки Технического задания по каждой подсистеме, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
3.2.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки разработанного Технического задания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
3.2.6. После устранения всех недостатков, указанных Заказчиком, направить на повторное согласование надлежащим образом оформленное Техническое задание по каждой подсистеме в количестве экземпляров, определенных пунктом 3.2.2 настоящего Договора.
3.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика согласованного Технического задания направить его на согласование в смежные сетевые организации, с законными владельцами имущества, задействованного в работах по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК», Гарантирующему поставщику (поставщикам) электрической энергии г. Москвы, департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, в сбытовые и иные необходимые организации, а также для получения положительного экспертного заключения ОАО «АТС».
3.2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, с момента получения соответствующего требования за собственный счет устранять недоделки, дополнять, вносить исправления в Техническое задание по замечаниям, полученным от органов/организаций, определенных в пункте 3.2.7 Договора, в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным план-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.2.9. После согласования Технического задания с лицами, указанными в пункте 3.2.7 Договора и получения положительного экспертного заключения ОАО «АТС», направить на утверждение Заказчику, в количестве экземпляров, предусмотренных пунктом 3.2.2 Договора, в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным план-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.2.10. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления обстоятельств (событий), которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок, предупредить об этом Заказчика.
3.3. В части разработки проектной документации по каждой подсистеме Подрядчик обязан:
3.3.1. Разработать проектную документацию по каждой подсистеме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Технического задания (приложения 1 и 2), в срок, установленный Календарно-стоимостным план-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.3.2. Выполнять письменные указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, нормативным документам и действующему законодательству Российской Федерации и г. Москвы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
3.3.3. По письменному запросу Заказчика предоставлять ему информацию о ходе разработки проектной документации в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
3.3.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, и отступать от него только с письменного согласия Заказчика.
3.3.5. Направить на согласование Заказчику надлежащим образом оформленную проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах по каждой подсистеме в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным план-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.3.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки проектной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
3.3.7. После устранения всех недостатков, указанных Заказчиком, направить на повторное согласование надлежащим образом оформленную проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах.
3.3.8. При разработке проектной документации на создание каждой подсистемы руководствоваться Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве, утвержденным Распоряжением мэра Москвы от 11 апреля 2000 г. № 378-РМ.
3.3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика утвержденной проектной документации по каждой подсистеме направить её на согласование в смежные сетевые организации, с законными владельцами имущества, задействованного в работах по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК», Гарантирующему поставщику (поставщикам) электрической энергии г. Москвы, в департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы, в сбытовые и иные необходимые организации, а также для получения положительного экспертного заключения ОАО «АТС», в соответствии с требованиями Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве, утвержденного Распоряжением мэра Москвы от 11 апреля 2000 г. № 378-РМ.
3.3.10. За свой счет осуществлять согласование проектной документации по каждой подсистеме с органами/организациями, указанными в пункте 3.3.9 настоящего Договора, в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.3.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования за собственный счет устранять недостатки, дополнять, вносить исправления в проектную документацию по замечаниям, полученным от органов/организаций, установленных в пункте 3.3.9 Договора в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.3.12. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования с лицами, указанными в пункте 3.3.9 Договора и получения положительного экспертного заключения ОАО «АТС», направить проектную документацию на утверждение Заказчику в количестве экземпляров, предусмотренных пунктом 3.3.7 Договора, в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
3.3.13. В проектной документации указать программное обеспечение с объемом предоставляемых прав, необходимых для надлежащего и законного использования Заказчиком АИИС КУЭ ОАО «ОЭК».
3.4. При выполнении комплекса мероприятий по настоящему Договору Подрядчик вправе:
3.4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ предоставить Заказчику перечень документации, указанной в пункте 4.1.1 настоящего Договора, необходимой для разработки Технического задания для каждой подсистемы.
Статья 4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Для обеспечения выполнения условий настоящего Договора Заказчик обязан:
4.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного запроса Подрядчика передать по акту приема-передачи имеющуюся техническую документацию.
Передаче подлежат копии следующих документов:
- планировочные решения по месту (местам) размещения ЦСОИ, сведения по инженерному обеспечению таких мест;
- технические условия, технические задания, проектная и исполнительная документация по ПС 220 кВ ОАО «ОЭК»;
- отчеты по обследованию объектов сетевого имущества ОАО «ОЭК» (в электронном виде).
4.1.2. Обеспечивать оплату выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.3. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего Договора.
4.1.4. Принимать участие в работе приемочной комиссии при приемки работ по настоящему Договору.
4.1.5. В случае принятия решения о прекращении производства работ по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК»:
- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия такого решения направить Подрядчику уведомление о прекращении оплаты с указанием на необходимость приостановления комплекса работ по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по реквизитам, указанным в Договоре, либо передать ему под роспись;
- в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о прекращении оплаты, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, принять участие в приемке фактически выполненных работ по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК»;
- на основании составленного и подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней, если иной срок не установлен Сторонами дополнительно, произвести оплату фактически выполненных работ и затрат, понесенных Подрядчиком до момента прекращения работ, с учетом выплаченного ранее аванса.
4.1.6. Осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием, проверять и контролировать соблюдение сроков выполнения работ по созданию каждой подсистемы в соответствии с Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3), участвовать в приемке выполненных работ, осуществлять контроль за их выполнением и качеством, проводить координационные совещания с участниками Подрядчика и представителями заинтересованных организаций;
4.2.4. Если Подрядчик не приступает к устранению выявленных нарушений в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования, либо отказывается от устранения нарушений, то Заказчик вправе устранить нарушения и недостатки самостоятельно за свой счет с последующим возложением всех затрат на Подрядчика.
Статья 6. Взаимоотношения Заказчика с третьими лицами
6.1. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору только по письменному согласованию с Заказчиком, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.
6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору, за свою деятельность и за деятельность привлеченных субподрядных организаций, за координацию их деятельности и соблюдения ими сроков выполнения работ.
6.3. В соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2008 г. № 1177-ПП «Об увеличении уставного капитала ОАО «Объединенная энергетическая компания» и Порядка заключения контрактов (договоров) на услуги технического заказчика (заказчика), проведения проектных и строительно-монтажных работ, поставки, настройки и ввода в эксплуатацию оборудования (далее – Порядок, приложение 5), утвержденного решением Совета директоров ОАО «ОЭК» (Протокол № 39 от 4 декабря 2009 г.), Подрядчик при заключении Договора с третьими лицами обязан:
Размещать заказы на проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования на конкурсной основе, с обязательным согласованием с Заказчиком стартовых условий запросов котировок, конкурсов и аукционов, если цена предполагаемого к заключению Контракта (договора) составляет 5 000 000 рублей (с учетом НДС) и более, при этом размещение заказа на сумму более 100 000 000 рублей (в том числе НДС) проводится Заказчиком на технической площадке Центрального закупочного органа Заказчика (далее – «ЦЗО») (территория Заказчика).
Согласовать с Заказчиком предполагаемые к заключению контракты (договоры), если цена контракта (Договора) составляет 5 000 000 рублей (с учетом НДС) и более.
В случае увеличения суммы контракта (договора), заключенного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего Договора более, чем на 20% от первоначальной суммы, назначить новые торги.
В случае увеличения суммы контракта (договора), заключенного Подрядчиком в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего Договора до 20% от первоначальной суммы, согласовать заключение дополнительного соглашения к контракту (договору) с ЦЗО Заказчика.
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика информировать его о ходе исполнения контрактов (договоров), заключенных по результатам процедур, предусмотренных пунктом 6.3.1 настоящего Договора.
В случае несоблюдения Подрядчиком условий, установленных пунктом 6.3 настоящего Договора, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать работы и/или поставку оборудования, выполненные и/или осуществленное Подрядчиком.
Статья 7. Приемка выполненных работ и порядок расчетов
7.1. Приемка предпроектных работ:
7.1.1. В пределах срока, установленного Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3), Подрядчик передает Заказчику по акту приема-передачи Отчет о предпроектном обследовании в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате) вместе с подписанным актом сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счетом-фактурой.
При этом датой выполнения предпроектных работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком по каждой подсистеме.
7.1.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7.1.1 настоящего Договора, рассматривает представленные документы и подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику письменный отказ от приемки.
7.1.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки разработанного Отчета о предпроектном обследовании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
7.1.4. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней после рассмотрения Отчета о предпроектном обследовании и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляет оплату Подрядчику выполненного предпроектного обследования по каждой подсистеме с учетом пункта 7.1.6 Договора. Днем оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
При этом выполненные работы к оплате не принимаются, если документы, подтверждающие выполнение работ, не представлены, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора, требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы).
7.1.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Отчета о предпроектном обследовании и иных документов по каждой подсистеме, установленных пунктом 7.1.1 настоящего Договора, а также нарушения сроков, установленных по данным видам работ в Календарно-стоимостном плане-графике производства и сдачи работ, Заказчик вправе оплатить Подрядчику выполненные работы после их приемки в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.
7.1.6. В случае письменного обоснованного обращения Подрядчика Заказчик вправе произвести авансовое перечисление денежных средств в размере не более 30% стоимости предпроектных работ по каждой подсистеме, стоимость которых установлена в Календарно-стоимостном плане-графике производства и сдачи работ (приложение 3), при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии на условиях, согласованных сторонами в дополнительном соглашении.
7.2. Приемка работ по разработке Технического задания:
7.2.1. После разработки, согласования и получения положительного экспертного заключения в установленном настоящим Договором порядке Подрядчик передает Заказчику Техническое задание по каждой подсистеме на основании акта приема-передачи в 4-х экземплярах (на бумажном носителе) для утверждения, а также в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате) вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счетом-фактурой, в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
При этом датой выполнения работ по разработке Технического задания является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком по каждой подсистеме.
7.2.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.2.1 настоящего Договора, рассматривает представленные документы, утверждает Техническое задание, подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки в письменной форме.
7.2.3. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки разработанного Технического задания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
7.2.4. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней после рассмотрения Технического задания и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляет оплату выполненных работ Подрядчику с учетом пункта 7.2.6. Договора. Днем оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
При этом выполненные работы к оплате не принимаются, если документы, подтверждающие выполнение работ, не представлены, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы).
7.2.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Технического задания и иных документов, установленных пунктом 7.2.1 настоящего Договора, а также нарушения сроков, установленных по данным видам работ в Календарно-стоимостном плане-графике производства и сдачи работ, Заказчик вправе оплатить Подрядчику выполненные работы после их приемки в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.
7.2.6. В случае письменного обоснованного обращения Подрядчика Заказчик вправе произвести авансовое перечисление денежных средств в размере не более 30% стоимости работ по разработке Технического задания по каждой подсистеме, стоимость которых установлена в Календарно-стоимостном плане-графике производства и сдачи работ (приложение 3), при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии на условиях, согласованных сторонами в дополнительном соглашении.
7.3. Приемка работ по разработке проектной документации:
7.3.1. После разработки, согласования и получения положительного экспертного заключения ОАО «АТС» и положительного заключения Мосгосэкспертизы, Подрядчик передает Заказчику проектную документацию по каждой подсистеме по акту приема-передачи в 4 (четырех) экземплярах (на бумажном носителе) для утверждения, а также сметную документацию в формате Smeta.ru вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счетом-фактурой, в пределах срока, установленного Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3).
При этом датой выполнения работ по разработке проектной документации является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком по каждой подсистеме.
7.3.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.3.1 настоящего Договора, рассматривает представленные документы, утверждает проектную документацию, подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки в письменной форме.
7.3.3. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки разработанной проектной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
7.3.4. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней после рассмотрения проектной документации и подписания акта сдачи-приемки, выполненных работ осуществляет оплату выполненных работ Подрядчику с учетом пункта 7.3.6 Договора. Днем оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
При этом выполненные работы к оплате не принимаются, если документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе, те, которые указаны в пункте 7.3.1 Договора, не представлены, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы).
7.3.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления проектной документации и/или иных документов, установленных пунктом 7.3.1 настоящего Договора, а также нарушения сроков, установленных по данным видам работ в Календарно-стоимостном плане-графике производства и сдачи работ, Заказчик вправе оплатить Подрядчику выполненные работы после их приемки в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.
7.3.6. В случае письменного обоснованного обращения Подрядчика Заказчик вправе произвести авансовое перечисление денежных средств в размере не более 30% стоимости работ по разработке проектной документации по каждой подсистеме, стоимость которых установлена в Календарно-стоимостном плане-графике производства и сдачи работ (приложение 3), при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии на условиях, согласованных сторонами в дополнительном соглашении.
Статья 8. Производство работ
8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Стороны должны сообщить друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Стороны, с предоставлением копий доверенностей, подтверждающих наличие соответствующих полномочий, в частности:
- Подрядчик – список лиц, ответственных за выполнение работ по разработке проектной документации, а также представителей на местах производства работ, которые от имени Подрядчика будут выполнять все действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ;
- Заказчик – список лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ.
Соответствующие списки лиц, предоставленные Сторонами, могут уточняться ими в процессе производства работ с последующим направлением копий доверенностей и списков.
8.2. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.
8.5. До разработки проектной документации Подрядчик самостоятельно и за свой счет получает от смежных сетевых организаций или иных законных владельцев имущества, задействованного в работе по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭК», технические условия на размещение оборудования (при необходимости). Применение полученных технических условий в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.
8.6. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает допуск своего персонала к местам производства работ.
Статья 9. Обстоятельства форс-мажора
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Договорные обязательства, незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (семи) рабочих дней после начала и окончания их действия. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах форс-мажора лишает соответствующую Сторону права ссылаться на какое-нибудь из вышеупомянутых обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение своих обязательств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными государственными органами Российской Федерации.
Статья 10 . Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с заключением, исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.
11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
Статья 12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
12.2. В случае нарушения требований, установленных в пунктах, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9., 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13. 6.1., 6.3, 6.4, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.3, 7.3.3, 8.1,9.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) руб. за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (по каждому факту нарушения).
12.3. При отказе от подписания дополнительных соглашений или уклонения от подписания, в случаях, предусмотренных пунктах 1.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) руб. за каждый факт нарушения требований за каждый день просрочки.
12.4. В случае нарушения начального, конечного и/или промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями к нему и Календарно-стоимостным планом-графиком производства и сдачи работ (приложение 3), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
12.5. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму пени и штрафов из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные работы. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
12.6. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/365 от ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации, действующей на дату возникновения просроченного обязательства, от соответствующей суммы задолженности.
Первым днем просрочки платежа следует считать день, следующий за днем возникновения обязательства по соответствующей оплате.
12.7. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
12.8. Заказчик не несет ответственности за задержку приемки и оплаты работ, если:
- работы, выполненные Подрядчиком, не соответствуют требованиям к качеству, установленным Техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;
- задержка произошла под влиянием обстоятельств непреодолимой силы (на
срок действия этих обстоятельств).
Статья 13. Срок действия Договора и порядок его расторжения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 марта 2013 года.
13.2. После заключения настоящего Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
13.3. Досрочное прекращение Договора осуществляется в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
13.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического (более двух раз) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и/или поставляемого оборудования;
- издания актов государственных органов, лишающих права Подрядчика на производство работ (подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце);
- в случае принятия в одностороннем порядке решения о прекращении производства работ;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
13.5. Договор считается расторгнутым на основании пункта 13.4 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по почтовому адресу.
Статья 14. Заключительные положения
14.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения письменного дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
14.2. Любое уведомление по настоящему Договору действительно, если сделано в письменной форме и направлено адресату заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам, указанным в Договоре, или передано ему под роспись.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. Стороны будут сохранять строгую конфиденциальность в отношении полученной друг от друга финансовой, коммерческой и другой информации, связанной с их деятельностью, и примут все возможные меры к неразглашению указанной информации.
14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.
14.6. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Приложение 1 - Техническое задание на разработку проектно-сметной документации с целью создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «Объединенная энергетическая компания» (АИИС КУЭ ОАО «ОЭК»), на __ л.(Оформляется в соответствии с технической частью конкурсной документации).
Приложение 2 – Общее техническое задание, на __ л.; (Оформляется в соответствии с технической частью конкурсной документации).
Приложение 3 – Календарно-стоимостной план-график производства и сдачи работ, на __ л.; (Оформляется в соответствии с предложением участника).
Приложение 4 – Методика оценки стоимости строительства в ОАО «ОЭК», на __ л.; (Оформляется в соответствии с Разделом VII конкурсной документации).
Приложение 5 – Порядок заключения контрактов (Договоров) на услуги технического заказчика (заказчика), проведения проектных и строительно-монтажных работ, поставки, настройки и ввода в эксплуатацию оборудования, на __ л.;
Статья 15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Приложение 5 к Договору № ___
от ___
Порядок
заключения контрактов (договоров) на услуги технического заказчика (заказчика), проведение проектных и строительно-монтажных работ, поставку, настройку и ввод в эксплуатацию оборудования
|
