РАЗДЕЛ V. Проект Договора.
ДОГОВОР № К __-17
(Идентификационный код закупки 171666000816666700100100490482740244)
г. Екатеринбург «___»_______________2017 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН) (далее – «Заказчик»), в лице директора Лукоянова Николая Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона №___________ от __________________2017г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик поставляет электротовары (далее - Товар) согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение 1), а Заказчик принимает и оплачивает поставленный Товар.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Во исполнение настоящего Договора Поставщик обязуется:
Поставить Товар по цене, указанной в ценовом предложении результатов аукциона.
Поставить Товар Заказчику в срок не более одного месяца с момента подписания Договора.
Одновременно с передачей Товара предоставить Заказчику необходимую документацию (сертификат качества и т.п.).
Осуществить, до заключения настоящего Договора, обеспечение исполнения Договора (обеспечение исполнения своих обязательств по Договору) путем предоставления Заказчику независимой банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
2.2. Заказчик обязан:
Оплатить Поставщику стоимость поставляемого Товара в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Договора.
2.2.2. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности с оформлением всех необходимых документов.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.Отказаться принять Товар в случае выявления у него видимых дефектов и инициировать составление Акта о дефектах.
2.3.2. Заказчик вправе отказаться от приобретения Товара в случае нарушения сроков поставки.
3. Условия поставки, порядок приемки.
3.1. Товар должен быть доставлен с 13.00 до 16.00 часов (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16, ком. 136.
3.2. При приемке Товара проверяется наличие всех необходимых документов на Товар, определяется соответствие количества, комплектности, ассортимента, качества Товара, устанавливается наличие дефектов непроизводственного характера (вызванные транспортировкой и т.д.) и др.
3.3. Приемка Товара осуществляется комиссией, в состав которой входит представитель Поставщика. Поставщик обязан направить представителя, компетентного в вопросах определения количества, комплектности, ассортимента, качества и других характеристик Товара. Представитель Поставщика должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия на участие в приемке Товара и подписание необходимых документов. В случае отсутствия представителя Поставщика приемка откладывается до момента появления последнего.
3.4. Факт приема-передачи Товара от Поставщика к Заказчику в соответствии с действующим законодательством оформляется товарной накладной, счетом-фактурой и актом сдачи-приемки, которые подписываются полномочными представителями Поставщика и Заказчика после приемки Товара. Ссылка в накладных и счетах-фактурах на настоящий Договор обязательна.
3.5. В случае обнаружения дефектов в поставленном Товаре, Поставщик обязан заменить его на другое такой же марки, модели, либо устранить дефекты. С момента получения Поставщиком Акта о дефектах, замена производится немедленно при наличии на складе аналогичного Товара, иначе - в течение 15 календарных дней. Устранение недостатков или замена Товара, последующая доставка Заказчику производится Поставщиком за свой счет и оформляется накладной и Актом приема-передачи Товара.
3.6. Заказчик вправе отказаться от Товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества, а также в случае отсутствия представителя Поставщика (отказ Заказчика от исполнения Договора).
В этом случае Товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика, о чем Поставщик уведомляется по электронной почте: _____________.
Принятым на ответственное хранение Товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Заказчика. В случае невыполнения этого условия Заказчик вправе распорядиться Товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.7. Поставщик оплачивает Заказчику тариф за ответственное хранение Товара в размере 0,1% от стоимости хранимого Товара за каждый день хранения.
3.8. Заказчик освобождается от оплаты за Товар, переданный на ответственное хранение.
3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия поставленного Товара требованиям и условиям Договора. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы по настоящему Договору может быть продлен до 30-ти (тридцати) дней.
3.10. По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору приемочная комиссия Заказчика (либо работник Заказчика ответственный за приемку) составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору. Мотивированное заключение о ненадлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи – приемки по Договору. На основании заключения приемочной комиссии (либо работника Заказчика ответственного за приемку) Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны Акт сдачи – приемки с описанием обнаруженных недостатков и предложением по сроку их устранения. Срок устранения выявленных недостатков устанавливается Сторонами соответствующим Протоколом, однако не может превышать 10 (десять) календарных дней.
3.11. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе сдачи-приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения с описанием обнаруженных недостатков и предложением по сроку их устранения. В случае устранения нарушений Поставщиком (в том числе восполнения недопоставки Товара, замены его другим Товаром) приемка Товара производится повторно в установленном договором порядке.
3.12. Вознаграждение за хранение Товара оплачивается Заказчику ежемесячно в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за календарным месяцем хранения.
3.13. Если Поставщик в пятидневный срок со дня получения извещения о принятии Товара на ответственное хранение не распорядится Товаром, Заказчик вправе реализовать Товар по любой цене. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и реализацией Товара Заказчик вправе удержать из цены, полученной в оплату за реализованный Товар.
3.14. Заказчик не отвечает за повреждения хранимого Товара в связи с несоответствием тары или упаковки Товара требованиям Договора или действиями третьих лиц.
4. Цена Договора и порядок оплаты.
4.1. Общая сумма Договора составляет _______________________ руб.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, включая расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Договора является твердой и изменению не подлежит.
4.2. Все платежи по данному Договору осуществляются в рублях.
4.3. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара не позднее десяти банковских дней с момента выставления счета, подписания акта сдачи-приемки и товарной накладной.
5. Гарантии Поставщика
Поставщик гарантирует Заказчику, что обладает в необходимом объеме всеми правами в отношении поставленного Товара.
Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует установленным в России Государственным Стандартам или техническим условиям изготовителя.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или поломку Товара вследствие ненадлежащей упаковки, а также за образование коррозии.
Поставщик гарантирует исправную работу Товара в соответствии с условиями гарантии сервисных центров заводов-изготовителей.
Поставщик обязуется в течение гарантийного срока отремонтировать или заменить неисправный или вышедший из строя Товар или часть Товара. Ремонт или замена неисправного Товара или части Товара осуществляются Поставщиком в течение 15 дней со дня получения неисправного Товара Поставщиком. Доставка Товара во всех случаях производится Поставщиком и за счет Поставщика.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар оригинальный, новый, не восстановленный, не бывший в употреблении.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар отвечает стандартам качества в соответствии с законодательством.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае, если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к качеству Товара, Заказчик обязан направить мотивированную претензию Поставщику. Мотивированная претензия предъявляется в письменном виде и должна быть направлена в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара. В течение пяти рабочих дней Поставщик обязуется рассмотреть претензию и дать письменный ответ.
6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 2,5% от цены Договора _____ руб. _______ коп.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и определяется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и рассчитывается по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке Товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 10% от цены Договора ______ руб. __ коп.
6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.
7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.4. В случае нарушения условий Договора Поставщиком Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением собственных или сторонних экспертов, экспертных организаций.
Если по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика, о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
8. Дополнительные условия
8.1. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
8.2. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Договором одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, электронного письма с запросом подтверждения получения, телеграммы или факса.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Договору, путем переговоров.
9.2. Если в течение 10 календарных дней после начала таких переговоров Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия, любая из сторон может обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд Свердловской области.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений предыдущей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с момента направления письменного уведомления.
11. Перечень приложений к Договору
Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:
1. Приложение 1: Спецификация.
2. Приложение 2: Обеспечение исполнения Договора.
12. Адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
Наименование
Организационно-правовая форма
Местонахождения (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты
ОКОПФ
ОКФС
ОКСМ
ОКПО
ИНН
КПП
Статус
(Заполняется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093)
Банковские реквизиты
____________________/________________/
|
Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт математики и механики
им. Н.Н. Красовского Уральского отделения
Российской академии наук (ИММ УрО РАН)
Место нахождения, почтовый адрес:
Российская Федерация, 620990, г. Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, д.16.
Тел.8 (343) 374 - 83 - 32, факс 374 - 25 – 81
ИНН 6660008166/ КПП 667001001
ОКПО 02699949 ОГРН 1026604965177
УФК по Свердловской области
(ИММ УрО РАН л/сч. 20626Ц05170 )
р/с. 40501810100002000002
к/с. ОТСУТСТВУЕТ БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург.
Директор ____________________ /Н.Ю. Лукоянов/
|
Приложение 1
к Договору № К_-17
от «____»_____________2017г.
Спецификация:
№ п/п
|
Наименование товара:
|
Технические характеристики
(подробные и конкретные):
|
Страна происхождения:
|
Кол-во
(шт.):
|
Цена
за ед. товара
(руб.)
|
Общая стоимость (руб.)
|
1.
|
Электронно-пускорегулирующий автомат
|
|
|
25
|
|
|
Итого:
|
|
Примечание: Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.
Доставка и разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика по адресу:
620990, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к.136.
Поставка считается выполненной с момента подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара Заказчиком.
Приемка Товара осуществляется в течение трех рабочих дней.
Срок поставки: не более одного месяца с момента подписания Договора.
Заказчик:
Директор ____________________ /Н. Ю. Лукоянов/
|
Поставщик:
____________________/________________/
|
Приложение 2
к Договору № К _-17
от «____»___________2017 г.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
1. В целях гарантированного исполнения своих обязательств по Договору в соответствие со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – закон № 44-ФЗ) Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме независимой (банковской) гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 закона N 44-ФЗ, или передать в залог Заказчику денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере, указанном в следующем пункте.
2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет __________ руб. (___________________).
3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору, подлежит выплате Заказчику без обращения в суд:
- для покрытия штрафов, пеней, неустоек, а также убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору
- в случае расторжения настоящего договора по вине Поставщика, пропорционально объему неисполненных Поставщиком обязательств по настоящему Договору.
4. В зависимости от вида предоставляемого Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, применяется один из двух вариантов настоящего пункта:
Вариант 1: В случае наступления события, предусмотренного п. 3 настоящего приложения к Договору, уплата денежной суммы по представленному Поставщиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Договору осуществляется на расчетный счет «Заказчика» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его письменного обращения к Гаранту.
Вариант 2: В случае наступления события, предусмотренного п. 3 настоящего приложения к Договору, Заказчик удерживает соответствующую денежную сумму из денежных средств, предоставленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору
Поставщик, подписывая данный документ, дает согласие на удержание соответствующих денежных сумм из предоставленного им обеспечения исполнения обязательств по Договору без обращения в суд.
5. В случае если Поставщиком в качестве формы обеспечения исполнения своих обязательств по Договору выбрано перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика, то сумма, установленная в п. 2 настоящего Приложения, должна быть перечислена по реквизитам Заказчика, указанным в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон», до подписания настоящего Договора. При заполнении поля «Назначение платежа» указывать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору…» номер, и предмет настоящего Договора.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде денежных средств возвращается Поставщику после подписания Сторонами всех приемосдаточных документов, указанных в договоре, и выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору, в течении 30 (Тридцати) банковских дней после получения Заказчиком письменного требования от Поставщика по Договору, где указан банковский счет Поставщика.
6. Если Поставщиком в качестве формы обеспечения исполнения своих обязательств по Договору выбрана независимая (банковская) гарантия, то она должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным ст. 45 закона № 44-ФЗ.
Независимая (банковская) гарантия предоставляется Заказчику в подлиннике до подписания настоящего Договора вместе с выпиской из реестра банковских гарантий, выданной банком.
Срок действия независимой (банковской) гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.
Независимая (банковская) гарантия должна содержать условие о том, что гарант обязан произвести платеж по первому требованию бенефициара (Заказчика по настоящему Договору), а также, что Заказчик-бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой (банковской) гарантии, направленное до окончания срока действия независимой (банковской) гарантии.
7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Договора перестало действовать, представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в размере, которые указаны в настоящем приложении к Договору.
8. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора
Заказчик:
Директор ____________________ /Н. Ю. Лукоянов/
|
Поставщик:
____________________/________________/
| |
