Извещение к участию в запросе котировок №ЗапК 19 0000182 2014 на ремонт кровли и водостоков производственного здания типографии строение №2, в осях км н-63 (цех №370) Московской типографии Гознака

Приложение № 2

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   

1. 
   Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту кровли и водостоков производственного здания типографии строение №2, в осях KM H-63 (цех №370) Московской типографии Гознака по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 105, согласно Локальной Смете №___ (Приложение №1) (далее – «Работы») и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить обусловленную Договором цену.
   
2. 
   Подрядчик вправе, по письменному согласованию с Заказчиком, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц (субподрядчиков). При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
   
3. 
   Работа, предусмотренная настоящим Договором, выполняется иждивением Подрядчика, в части использования его материалов, инструментов и оборудования.
   

2. 
   СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
   

1. 
   Сумма Договора согласно Локальной Смете №___ (Приложение №1) составляет ______________(______________________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 18% - _______________ (____________________________________) рубля ____ копеек.
   
2. 
   Заказчик оплачивает сумму, указанную в п. 2.1., в следующем порядке:
   
   1. 
      30% предоплата за работы согласно Локальной Смете № ____ (Приложение №1), что составляет _______________(________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - ________________(______________________________) рублей ___ копеек. Предоплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора и выставления Подрядчиком счета.
      
   2. 
      Оплата за работы производится по факту выполнения работ согласно Акту о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и выставления Подрядчиком счета.
      
3. 
   Оплата осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
   
4. 
   Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент надлежащего списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
   

3. 
   СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
   

1. 
   Началом выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, считается дата его подписания. Окончание выполнения работ – III квартал 2014 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
   

3. 
   ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
   

1. 
   Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к его приемке. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней согласовать в письменном виде недостатки и отступления по выполненной работе и указать срок их исправления.
   
2. 
   Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.
   
3. 
   Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и Акт, о приемке выполненных работ подписывается другой Стороной. Форма акта, подписываемого Сторонами в соответствии с настоящим пунктом, должна соответствовать унифицированной форме КС-2, утвержденной Госкомстатом Российской Федерации.
   

3. 
   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

1. 
   Заказчик вправе:
   
   1. 
      во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Указанные в настоящем пункте проверки должны осуществляться Заказчиком в рабочее время Подрядчика и в присутствии его уполномоченного представителя.
      
2. 
   Заказчик обязан:
   
   1. 
      оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы;
      
   2. 
      получив от Подрядчика предупреждение об обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 5.4.4. настоящего Договора дать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней соответствующие указания о дальнейших действиях;
      
   3. 
      возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, независящих от Подрядчика;
      
   4. 
      обеспечить строительную готовность объекта для производства Подрядчиком порученных ему по Договору работ;
      
   5. 
      предоставить помещение для складирования, хранения строительных материалов и размещения персонала Подрядчика;
      
   6. 
      произвести предоплату и оплату работ в порядке, предусмотренном Договором;
      
   7. 
      нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ;
      
   8. 
      освободить площади для проведения работ;
      
   9. 
      выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
      
3. 
   Подрядчик вправе:
   
   1. 
      самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
      
   2. 
      при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с исполнением настоящего Договора, удерживать результат работ.
      
4. 
   Подрядчик обязан:
   
   1. 
      в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, предоставления установленных Договором отчетных материалов, о чем направить Заказчику официальное уведомление;
      
   2. 
      при производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением;
      
   3. 
      не допускать к работам иностранных граждан, не состоящих на миграционном учёте и не имеющих разрешения на работу в данном регионе в установленном законодательством РФ порядке.
      
   4. 
      немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
      

• 
  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  
• 
  иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность их завершения в срок.
  

1. 
   по окончании выполнения работы уведомить Заказчика о необходимости принять результат работы;
   
2. 
   обеспечить:
   

• 
  готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором;
  
• 
  качество выполнения всех работ;
  
• 
  производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с Локальной сметой № 1;
  

1. 
   осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов;
   
2. 
   поставить на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимые для выполнения работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;
   
3. 
   вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы;
   
4. 
   обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли, промышленной и пожарной безопасности во время проведения работ. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и безопасное выполнение работ несет Подрядчик;
   
5. 
   выполнять все режимные требования, установленные Заказчиком;
   
6. 
   представлять Заказчику необходимую исполнительную документацию;
   
7. 
   при полном завершении работ известить об этом Заказчика;
   
8. 
   нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ;
   
9. 
   выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
   
1. 
   Подрядчик выполняет перед Заказчиком гарантийное обязательство за качественное выполнение работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) объекта, за исключением случая преднамеренного повреждения его (объекта) со стороны третьих лиц.
   
2. 
   Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет Подрядчика.
   

3. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   

1. 
   Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
   

• 
  за нарушение сроков указанных в пункте 3.1. настоящего Договора, выплачивает Заказчику неустойку в виде пени, из расчета 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки не должна превышать пяти процентов от цены Договора;
  
• 
  за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества, указанных в пункте 5.4.8. Договора, выплачивает Заказчику неустойку в виде пени, из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день до фактического исполнения обязательства;
  
• 
  за нарушение сроков устранения недостатков и отступлений по выполненной работе, указанных в пункте 4.1. Договора, выплачивает Заказчику неустойку в виде пени, из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый просрочки;
  
• 
  в случае заключения Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком договоров с субподрядчиками и иными лицами на выполнение работ по Договору, на Подрядчика налагается штраф в размере, равным сумме договора.
  

2. 
   Заказчик при нарушении сроков, указанных в п. 2.2. настоящего Договора, выплачивает Подрядчику неустойку в виде пени, из расчета 0,01 процента от цены Договора за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки не должна превышать пяти процентов от цены Договора.
   
3. 
   Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, кроме упущенной выгоды, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
   
4. 
   Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.
   
5. 
   За нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений, земли, промышленной безопасности во время проведения работ угрожающих жизни и здоровью людей, допуск на объект лиц, неоговоренных распорядительным документом по данной работе, а так же работников в нетрезвом состоянии или незанятых на работах на данной территории с Подрядчика взыскивается штраф в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай. Основанием для взыскания штрафа является предписание начальника бюро охраны труда и экологии, докладная записка инженера по пожарной безопасности, докладная записка ведущего инженера по техническому надзору Заказчика, направленные с сопроводительным письмом в адрес Подрядчика.
   

3. 
   СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   

1. 
   Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.
   
2. 
   Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении Договора должна дать ответ на него в течение 7 (семи) рабочих дней.
   
3. 
   Заказчик вправе вносить изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся работы. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик направляет Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:
   

• 
  увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенный в настоящий Договор;
  
• 
  исключить некоторую указанную работу;
  
• 
  изменить характер, качество или вид некоторой, указанной работы;
  
• 
  выполнить определенные дополнительные работы.
  

4. 
   Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется подписанным Сторонами Дополнительным соглашением, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью соответствующего Приложения к настоящему Договору.
   
5. 
   Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору или протокола.
   

3. 
   ОХРАНА ТРУДА
   

1. 
   Подрядная организация выполняет работы в соответствии с заключенным Договором, соблюдая требования в области охраны труд, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями.
   
2. 
   Происшедший несчастный случай расследуется и учитывается представителями Подрядчика происходящей работы с привлечение представителя Заказчика. Комиссия, проводившая расследование, информирует администрацию Заказчика, на территории которой производились работы, о произошедшем несчастном случае, а также о результате расследования, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, Постановлению Министерства труда и социального развития от 24 октября 2002 года №73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".
   
3. 
   Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований нормативных документов, законодательства Российской Федерации по охране труда и охране окружающей среды при проведении работ по Договору, а также за соблюдение данных требований привлекаемыми субподрядными организациями. Заказчик имеет право осуществлять контроль деятельности субподрядных организаций.
   
4. 
   Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик использует своих специалистов и специалистов, привлекаемых им субподрядных организаций, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надзор за порученной работой, а также работников рабочих профессий, которые имеют соответствующую квалификацию для выполнения работ по Договору. Количество персонала Подрядчика и сроки его пребывания на объекте на весь период проведение работ должны быть согласованы с Заказчиком.
   
5. 
   Подрядчик несет ответственность за своих работников, за работников привлекаемых им субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на выделенной площадке, а также за проведение вводного инструктажа по охране труда со своими работниками и с работниками субподрядных организаций.
   

3. 
   ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   

1. 
   Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и/или путем направления Стороне претензии. Претензионный порядок урегулирования разногласий является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить на нее в 10 (десяти) дневный срок с момента получения.
   
2. 
   В случае недостижения согласия в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
   

3. 
   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   

1. 
   При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, или других независящих от Сторон непредвиденных обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более двух месяцев, то Стороны рассмотрят вопрос о целесообразности дальнейшего исполнения условий настоящего Договора.
   
2. 
   Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно извещать о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
   

3. 
   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   

1. 
   Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
   
2. 
   Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
   

• 
  хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;
  
• 
  ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.
  

3. 
   Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно Федерального Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.
   
4. 
   Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
   
5. 
   Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
   
6. 
   Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
   
7. 
   Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.
   
8. 
   В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.
   
9. 
   Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иных лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержаться в настоящем Договоре.
   
10. 
    В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить все причиненные этим убытки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    
11. 
    Подрядчик обязан выполнять работы на территории Заказчика в строго установленное время. Для получения доступа работников в нерабочие и праздничные дни на территории Заказчика, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком время, срок и количество работников Подрядчика, необходимых для работ по Договору в указанные дни.
    

3. 
   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
   

1. 
   Подрядчику запрещается размещать строительный мусор, отходы образовавшиеся в результате проведения работ по Договору, строительные материалы на не асфальтированной территории, а также в проходах, проездах, на пути движения транспортных средств и в контейнерах для мусора Московской типографии Гознака.
   
2. 
   Подрядчик в период выполнения работ осуществляет уборку объекта, вывоз и последующую утилизацию строительного мусора, образовавшегося в результате проведения работ по Договору с территории Заказчика в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды Российской Федерации, а также уборку прилегающей территории.
   
3. 
   Строительные материалы, оборудование, контейнеры для мусора и т.д. Подрядчик располагает на территории Московской типографии Гознака в соответствии с проектом производства работ согласованным с Заказчиком и с соблюдением требований действующих нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды.
   
4. 
   Подрядчик обязуется не нарушать требования внедренных и действующих на Московской типографии Гознака систем экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБиЗ) и принятых ФГУП «Гознак» экологической политики, политики в области профессиональной безопасности и здоровья, с текстами которых можно ознакомиться на интернет-сайте www.goznak.ru.
   

3. 
   ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
   

1. 
   Заказчик назначает на объекте своих представителей, которые от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляют акты на выполненные работы, осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
   
2. 
   Представитель Заказчика имеет право отдавать прямое и обязательное к исполнению Подрядчиком указание о приостановке любых работ на объекте, которые представитель Заказчика рассматривает, как выполняемые с нарушением норм и правил промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности в случаях, представляющих угрозу жизни и здоровья для работников Заказчика.
   
3. 
   Между представителями Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
   
4. 
   Подрядчик по согласованию с Заказчиком организует производство работ на объекте в соответствии с увязанными сроками. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика. Подрядчик отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы на объекте.
   
5. 
   В месте проведения работ, на границе рабочей зоны, Подрядчик размещает информационную табличку, с указанием наименования подрядной организации и лиц ответственных за производство работ:
   

• 
  руководителя организации - Ф.И.О., должность, телефон;
  
• 
  производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
  
• 
  специалиста по охране труда.
  

1. 
   Подрядчик выполняет работы в соответствии с заключенным Договором, соблюдая требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, предъявляемые Заказчиком, в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями.
   
2. 
   До начала проведения работ, во избежание доступа лиц, не связанных с их выполнением, в опасных зонах и в зонах проведения строительно-монтажных работ Подрядчик устанавливает защитные и (или) сигнальные ограждения, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
   
3. 
   Временные присоединения к сетям тепло- и водоснабжения, электроснабжения на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик совместно с Заказчиком в точках, указанных Заказчиком. Перед проведением работ по частичному или полному демонтажу сетей тепло- и водоснабжения, электроснабжения, систем пожарной и охранной сигнализации, вентиляции, кондиционирования и увлажнения Подрядчик, до начала выполнения данного вида работ, представляет план их проведения Заказчику, либо проводит письменные согласования со службами эксплуатации данных сетей и систем, ответственными за их эксплуатацию на объекте.
   
4. 
   Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонтно-строительных работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы и изделия, обеспечение которыми возложено на Заказчика, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене Заказчиком в срок, установленный Подрядчиком с учетом сроков производства работ.
   
5. 
   Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и других видов скрытых работ, по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Сторонами актов промежуточной приемки вышеуказанных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть, а затем восстановить любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика. По письменному запросу Заказчика, Подрядчик обязан предоставить, следующие документы: журнал производства работ, график производства работ.
   
6. 
   В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости проводимых ремонтно-строительных работ на объекте обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
   
7. 
   Подрядчику запрещается допускать к работе на объекте персонал, не прошедший у Заказчика вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
   
8. 
   Работы повышенной опасности Подрядчик проводит только при наличии наряда-допуска.
   
9. 
   Перед допуском бригады (звена) к работе на объекте, ответственный представитель Подрядчика (руководитель производства работ) обязан:
   

• 
  при выполнении огневых, пожароопасных, сварочных работ - получить отдельный наряд или разрешение на их проведение и предъявить подготовку рабочего места ответственному работнику Заказчика;
  
• 
  постоянно находиться на месте производства работ и контролировать выполнение членами бригады (звена) мер безопасности и технологической последовательности производства работ;
  
• 
  запрещать членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без разрешения и выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском.
  

1. 
   Грубые, систематические нарушения Подрядчиком требований в области: промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которые могут повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, связанные с угрозой безопасности жизни людей и могли бы привести или привели к порче оборудования, принадлежащего Заказчику – являются основанием для расторжения с Подрядчиком настоящего Договора и договорных отношений или пересмотром условий настоящего Договора.
   
2. 
   При проведении ремонтно-строительных и монтажных работ Подрядчик обязан:
   

• 
  неукоснительно соблюдать требования правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 и других нормативных документов по пожарной безопасности СНиП-пов, ГОСТов и т.д.;
  
• 
  все работы проводить согласно разработанному и утвержденному в установленном порядке проекту и технической документации;
  
• 
  огневые и пожароопасные работы проводить после оформления соответствующих документов, получения необходимых согласований и в строгом соответствии с правилами противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012;
  
• 
  работы проводить с привлечением специалистов с квалификацией, соответствующей требованиям выполняемых работ, прошедшими обучение в установленном порядке и имеющим квалификационное удостоверение.
  

3. 
   ЛИЦЕНЗИИ (СЕРТИФИКАТЫ)
   

1. 
   Подрядчик несет все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.
   
3. 
   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   

1. 
   После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
   
2. 
   Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате ремонтных работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.
   
3. 
   Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
   
4. 
   Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
   
5. 
   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
   

3. 
   ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
   

1. 
   Приложение №1: Локальная смета № ______.
   

Приложение № 3

Приложение №4