Скачать 496.02 Kb.
|
6. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 6.1. В тех случаях, когда Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора Продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой Продукции за счет Поставщика и направить уведомление Поставщику о принятии Продукции на ответственное хранение Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о возникших обстоятельствах принятия Продукции на ответственное хранение. 6.3. Условия, стоимость и порядок расчетов за ответственное хранение Продукции оговариваются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 6.4. Поставщик обязан распорядиться Продукцией, принятой Покупателем на ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов, подтверждающих несоответствие Продукции условиям Договора. Если Поставщик в указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить ее Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Продукцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 6.5. Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного обязательства (в частности, в результате уплаты аванса, предварительной оплаты, предоставления отсрочки или рассрочки платежей, а также излишней уплаты денежных средств независимо от причины, а также вследствие любой ошибки, заблуждения, неверных расчетов или прогнозов и т.п.) кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, указанных в пункте 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации1. 7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ПРОДУКЦИИ 7.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю: При доставке автотранспортом – с момента передачи Продукции Грузополучателям Покупателя в пунктах назначения; при самовывозе автотранспортом Покупателя – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах отгрузки. 7.2. Датой поставки Продукции Стороны считают: При поставке автотранспортом – дату передачи Продукции Грузополучателям в пунктах назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной (транспортной накладной); При поставке автотранспортом Покупателя (самовывоз) - дату передачи Продукции перевозчику Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной (транспортной накладной); 7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в том числе риски утраты и/или повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон, грузоотправителя, перевозчика в этом) переходят к Покупателю с даты поставки. 8. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 8.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к месту назначения и надлежащей передаче Продукции Грузополучателю. В цену на Продукцию входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Продукции. 8.1.1. Цена на Продукцию, согласованная и указанная в Спецификации на каждый месяц поставки партии Продукции, действует без изменений. 8.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и осуществляется следующим образом: Покупатель на основании оригинала выставленного Поставщиком счета производит оплату стоимости поставленной Продукции в течение 45 (Сорока пяти)2 рабочих дней с даты приемки продукции грузополучателем и предоставления Поставщиком документов, указанных в п.3.1 и 3.2 настоящего Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12 с отметкой Грузополучателя о приеме продукции. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в соответствии с п.3.2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем или Грузополучателем, заверенные печатью Поставщика. В счетах на оплату поставленной Продукции отражается стоимость Продукции, полагающаяся к оплате за поставленную Продукцию. Покупатель в платежном поручении на оплату поставленной Продукции указывает точные реквизиты счета Поставщика 8.3. В случае если документация, перечисленная в п. 3.1, 3.2 и 3.5 настоящего Договора, Поставщиком не представлена Грузополучателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов. 8.4. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации. 8.5. Указанный в п. 8.2. Договора порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению Сторон. 8.6. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 8.7. Поставщик обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Покупателя акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки. Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Поставщиком Покупателю в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору. В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Покупатель обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки. 9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 3.1 и п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки. 9.3. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за каждый день просрочки. 9.4. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки. 9.5. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 9.6. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает неустойку в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков. 9.7. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно п. 3.1 и/или п. 3.2. и/или п. 16.3 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору. 9.8. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности. 9.9. В случае предъявления Поставщиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных п. 16.3 настоящего Договора, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Покупателю по его запросу официального письма, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 30 % (тридцати процентов) от суммы банковской гарантии, выдача которой не подтверждена банком-гарантом. 9.10. В случае несоответствия технических показателей поставляемой продукции заявленным, таких как:
Поставщик обязуется полностью заменить партию и/или выплатить неустойку в размере стоимости поставленной партии Продукции, а также компенсирует недополученную выгоду, расходы по утилизации некачественной партии (в случае отказа замены) и возмещает все затраты Покупателя по оплате штрафов и претензий конечного потребителя. 9.11. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ 10.1. Покупатель вправе самостоятельно или через своих представителей, в течение срока изготовления Продукции, производить на заводах Поставщика инспектирование производства и осуществлять технологический контроль производства и отгрузки Продукции. 10.2. Поставщик обязан по требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия их работы по технологическому контролю производства и отгрузке Продукции на заводах Поставщика. 10.1.1. Поставщик обязан в счет стоимости Договора поставки, без последующего выставления связанных с этим затрат Покупателю и Техническому надзору, обеспечить на заводе - изготовителе Поставщика отдельное служебное помещение (помещения) представителям Технического надзора Покупателя на время проведения Технического надзора. 10.1.2. Предоставляемые помещения должны соответствовать следующим нормам:
10.1.3. Предоставляемые помещения должны иметь освещение и электроснабжение, отдельную междугороднюю телефонную, факсимильную и электронную связь, доступ в Интернет (с доступом к почтовым серверам и со скоростью передачи данных не менее 4 Мб/сек), должны быть оснащены мебелью для работы (столы, стулья, шкафы, тумбочки), запираемым сейфом для хранения печатей и документов, иметь общую площадь не менее 25 м2 для группы представителей Технического надзора в количестве до 5 человек. 10.1.4. Наличие не менее 2-х рабочих мест; 10.1.5. Помещение должно подвергаться уборке и запираться на ключ, хранящийся у ответственного представителя Технического надзора. 10.1.6 Руководство завода-изготовителя обеспечивает представителям Технического надзора доступ к бытовым помещениям общего назначения (гардеробные верхней, рабочей и санитарной одежды; душевые; туалеты; столовая; сушилка) и беспрепятственный внос и вынос материальных ценностей (оргтехники, средств контроля, специальной одежды, канцелярских принадлежностей и т.д.), принадлежащих службе Технического надзора. 10.2. В ходе технического надзора представители Покупателя проводят инспекцию следующих технологических процессов производства Продукции: 10.2.1. Соблюдение правил складирования и хранения сырья, соответствие требованиям технической документации; 10.2.2. Входной контроль компонентов, используемых в Продукции, проверка сертификатов. Результаты проведения лабораторных испытаний сырья в соответствии с технической документации завода-изготовителя; 10.2.3. Наличие технологической документации на производственных участках, ведение и заполнение технологических карт; 10.2.4. Правильность отбора проб готовой Продукции; 10.2.5. Контроль показателей качества Продукции:
10.2.6. Соответствие тары для упаковки готовой Продукции, маркировка; 10.2.7. Подготовка сопроводительной документации. Соответствие паспорта качества требованиям нормативно-технической документации. Комплектность сопроводительной документации. 10.3. В случае если в процессе технического надзора, будет установлено, что Продукция не соответствует условиям настоящего Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан без промедления устранить обнаруженные недостатки, причем, в этом случае, срок поставки, установленный Спецификацией, не подлежит продлению. Продукция подвергается повторному испытанию, при этом Покупатель обязан прибыть на повторное испытание в течение 7 (Семи) календарных дней с момента уведомления о готовности Продукции к испытанию, а Поставщик обязан оплатить все расходы, связанные с повторными и последующими направлениями представителей Покупателя. В случае если при повторном испытании будет установлено, что недостатки не устранены, Покупатель по своему усмотрению имеет право: 10.3.1. потребовать поставки аналогичной Продукции надлежащего качества/комплектности в сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией; 10.3.2. и/или отказаться от поставки дефектной Продукции. 10.3.3. воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 11.1. Стороны согласовали, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, будут урегулироваться в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, которая их предъявила, в двухнедельный срок со дня их поступления. 11.2. В случае неудовлетворения Поставщиком обоснованных претензионных требований Покупателя либо непредставление Поставщиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию, Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию. Покупатель и Поставщик согласовали, что зачет суммы претензионных требований Покупателя производится путем подписания Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в счет уменьшения суммы основного долга. 11.3. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Покупателя. |
Покупатель либо лицо, указанное Покупателем как Грузополучатель в Спецификации, отгрузочных разнарядках, письмах, подписанных уполномоченными... | |||
Покупатель либо лицо, указанное Покупателем как Грузополучатель в Спецификации, отгрузочных разнарядках, письмах, подписанных уполномоченными... | Покупатель либо лицо, указанное Покупателем как Грузополучатель в Спецификации, отгрузочных разнарядках, письмах, подписанных уполномоченными... | ||
Покупатель либо лицо, указанное Покупателем как Грузополучатель в Спецификации, отгрузочных разнарядках, письмах, подписанных уполномоченными... | Покупатель либо лицо, указанное Покупателем как Грузополучатель в Спецификации, отгрузочных разнарядках, письмах, подписанных уполномоченными... | ||
Оао «ак «Транснефть», организаций системы «Транснефть» при закупке материально-технических ресурсов, проводимой организациями системы... | Оао «ак «Транснефть», организаций системы «Транснефть» при закупке материально-технических ресурсов, проводимой организациями системы... | ||
Системы защиты информации информационной системы персональных данных «наименование системы». Совместно со специалистами сторонней... | В листе указывается полное наименование налогового органа, полное наименование организации, соответствующее наименованию, указанному... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |