Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________ г. Москва «___» ________ 2008 г.
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице генерального директора управляющей организации Романенко А.Е., действующего на основании Устава и Договора об исполнении управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» № 50-КС/08-I от 17.03.2008 г., с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить товары в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.2. Наименование, количество и ассортимент поставляемых товаров, а также условия и срок поставки определены в Спецификации, которая подписывается Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора (приложение к настоящему Договору).
1.3. Цена Договора составляет _______________ (_______________) руб., включая НДС по ставке 18 % ________________руб. 2. Качество товаров. Упаковка 2.1. Товары должны соответствовать требованиям к качеству, согласованным Сторонами в Спецификациях (ГОСТам, техническим или другим условиям).
2.2. Качество товаров Поставщик подтверждает сертификатами качества.
2.3. При передаче каждой партии товаров Поставщик обязуется передать все необходимые документы к поставляемым товарам (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, копии сертификатов качества и иные необходимые документы).
2.4. Товары должны быть соответствующим образом упакованы. Упаковка должна обеспечить сохранность товаров при хранении и транспортировке. 3. Срок и порядок поставки товаров 3.1. Поставщик обязуется поставить товары в срок, указанный в Спецификации.
3.2. При письменном согласии Заказчика Поставщик может осуществить досрочную поставку товаров.
3.3. Место поставки (приемки) товаров: г. Москва, ул. Неверовского д.8.
3.4. Одновременно с передачей товаров Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную, счет-фактуру, а также документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени поставщика (приказы, доверенности и т.д.), заверенные Поставщиком надлежащим образом (должна быть надпись «Копия верна», подпись уполномоченного лица и печать Поставщика).
3.5. Приемка товаров осуществляется уполномоченным лицом Заказчика. При приёмке товаров Заказчик проверяет их по количеству и качеству, и делает соответствующую отметку в накладной.
3.6. Если при приемке обнаружится ненадлежащее качество или количество товаров, то Заказчик вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта о недостатках товаров. В случае неявки представителя Поставщика в пятидневный срок со дня получения соответствующего вызова, Заказчик вправе составить односторонний акт о недостатках товаров.
4. Порядок оплаты товаров 4.1. 4.1. Заказчик оплачивает товары следующим образом:
- в размере 50 % цены договора в течение 5 банковских дней после заключения договора;
- окончательный расчет – в течение 5 банковских дней после поставки товаров.
4.2. Цена товара и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
4.3. Оплата поставленных товаров будет осуществляться платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанные в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Одновременно с передачей товаров Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную и счет-фактуру.
4.5. В документах, указанных в пункте 4.4. настоящего Договора, наименования товаров, единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией.
5. Ответственность Сторон 5.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества или количества, или в случае нарушения сроков поставки товара, обязательства Поставщика считаются неисполненными, и Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% стоимости просроченных к поставке товаров за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости товаров.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.3. При просрочке поставки товара на срок более 10 дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика полного возмещения причиненных убытков.
5.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества или количества Поставщик обязуется произвести допоставку товара либо за свой счет заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение 5 дней с момента составления акта о недостатках товара.
5.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке товара (поставка товара ненадлежащего количества или качества, или нарушение сроков поставки товара) Заказчик вправе приобрести товар у третьего лица и потребовать от Поставщика возмещения понесенных Заказчиком расходов и других убытков.
5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 6. Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, включая все составляющие его части, в течение ________, исчисляемого с момента передачи товара Заказчику. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 8. Действие Договора во времени 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.
После истечения срока действия настоящего Договора его положения будут применяться к отношениям Сторон до окончания исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
8.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты Сторон
9.1. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана в течение 5-ти дней уведомить об этом другую Сторону. Приложение: Спецификация, на 1 л. Заказчик: Поставщик:
ОАО «Объединенная энергетическая
компания»
|
| Юридический адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4 «А»;
Почтовый адрес: 121309, г. Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7720522853;
КПП: 772001001;
Р/с: 4070281070010001248 в АКБ «Банк Москвы» (ОАО);
К/с: 30101810500000000219;
БИК: 044525219
| Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Р/с:
К/с:
БИК:
| ___________________ / А.Е. Романенко /
| _______________ /__________________ /
| М.П.
| м.п.
| |