Положение об отборе подрядной организации на выполнение работ на объектах Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз» Общие положения
Скачать 444.88 Kb.
|
  ПОЛОЖЕНИЕоб отборе подрядной организации на выполнение работ на объектах Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз» Общие положения. 1. Порядок проведения Отбора. Отбор организации, способной выполнить работы на АЗС ООО «Ульяновскцентргаз» (далее «Отбор»), проводится посредством рассмотрения предложений, сформированных организацией, получившей Информационное письмо о проведении Отбора (далее «Претендент»), на основании и в соответствии с настоящим Положением по участию в Отборе (далее «Положение»). Информационное письмо о проведении Отбора готовится сотрудниками Отдела строительства ООО «Ульяновскцентргаз». Подготовленное Информационное письмо направляется потенциальным участникам Отбора, а также размещается на официальном сайте ООО «Ульяновскцентргаз» (www.ulzg.ru) (раздел «Тендеры»). Тендерная документация размещается на официальном сайте Общества. Доступ к ней осуществляется с использованием пароля, который направляется всем заинтересованным лицам, приславшим запрос на получение пароля по электронной почте tender@ulzg.ru. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения пароля для доступа к тендерной документации Претендент обязан направить по электронной почте tender@ulzg.ru сканы своих учредительных документов для возможности предварительной проверки деловой репутации Претендента службой безопасности Общества. Для участия в Отборе Претендент должен подготовить и подать в установленные сроки пакет документов, предусмотренных настоящим Положением по адресу: 432035, г.Ульяновск, ул.Автомобилистов, д.17. 1.1. Отбор проводится в следующем порядке: 1. Претендент направляет в адрес Организатора Отбора в установленные сроки Предложение, сформированное в соответствии с настоящим Положением. В составе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию. 2. Тендерная комиссия ООО «Ульяновскцентргаз» проводит процедуру вскрытия поступивших от Претендентов конвертов с Предложениями и приступает к процедуре Отбора. Процедура Отбора состоит из следующих этапов: - предквалификационный отбор; - рассмотрение, оценка и сопоставление предложений участников отбора; - дополнительные конкурентные переговоры; - выбор победителя. Предквалификационный отбор - проводится проверка квалификации участника Отбора на соответствие требованиям Положения, а также проверка качественных характеристик предлагаемых работ на соответствие требованиям Положения. Заявители, не прошедшие стадию предквалификационного отбора, не признаются участниками Отбора и к участию в Отборе не допускаются. Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений участников Отбора – основной этап Отбора на котором Предложения участников Отбора проверяются по критериям, заявленным в Положении. Выбор победителя – на основании результатов предыдущих этапов Тендерная комиссия ООО «Ульяновскцентргаз» определяет организацию, предложение которой в наибольшей степени соответствует выставленным требованиям и интересам ООО «Ульяновскцентргаз». 1.2. Условия проведения Отбора. Подавая Предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Претендент, тем самым, соглашается со следующими условиями: - Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки предложения, являются затратами Претендента и не подлежат компенсации Организатором Отбора ни при каких обстоятельствах. - Тендерная комиссия ООО «Ульяновскцентргаз» примет к рассмотрению все предоставленные в срок Предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящего Положения. - Подача Предложения Претендентом не должна быть истолкована как намерение или обязательство ООО «Ульяновскцентргаз» заключить договор с Претендентом. - Предложение, сформированное Претендентом в соответствии с настоящим Положением, должно быть действительным до момента заключения договора (контракта) с таким Претендентом, право на заключение которого может быть присуждено по итогам Отбора в случае признания такого Претендента победителем Отбора. В таком случае договор (контракт) по итогам настоящего Отбора должен содержать все существенные условия, представленные в Предложении Претендента. - Претендент имеет право в ходе подготовки предложения обращаться с просьбой о разъяснении настоящего Положения в адрес Тендерной комиссии ООО «Ульяновскцентргаз», а также осматривать территорию и объекты, по согласованию с Организатором Отбора времени проведения осмотров. - В рамках рассмотрения предложений Тендерная комиссия ООО «Ульяновскцентргаз» вправе адресовать Претендентам запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений Предложения Претендента. -Тендерная комиссия ООО «Ульяновскцентргаз» вправе вносить изменения и уточнения в настоящее Положение как в рамках рассмотрения предложений Претендентов, так и до момента поступления предложений Претендентов в адрес Тендерной комиссии ООО «Ульяновскцентргаз». - В случае если Тендерная комиссия ООО «Ульяновскцентргаз» сочтет необходимым внести изменения, либо уточнения в настоящее Положение, соответствующая информация публикуется на официальном сайте ООО «Ульяновскцентргаз» (www.ulzg.ru).С момента опубликования информации об изменении и/или уточнении настоящего Положения, такие изменения и/или уточнения считаются неотъемлемой частью Положения. - Тендерная комиссия ООО «Ульяновскцентргаз» вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех Предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения Отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами. 2. Порядок предоставления Предложений. 2.1. Форма предоставления Предложения. Все Предложения должны быть представлены в оригинале. Оригинал должен быть надежно запечатан в один конверт. На конверте с Предложением указываются: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора. Пример оформления надписи на конверте с Предложением: «Предложение на участие в отборе на выполнение строительно-монтажных работ на АЗС № 2, расположенной по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, д.6В. Реестровый номер процедуры: № 1. Претендент: ООО «Строительная Компания». Адрес Претендента: 432035, г.Ульяновск, ул.Строителей, д.1. В Тендерную комиссию ООО «Ульяновскцентргаз», 432035, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д.17» 2.2. Порядок оформления Предложения. Претендент в обязательном порядке составляет опись предоставляемых документов в составе своего Предложения с указанием количества листов, входящих в состав каждого документа в составе предложения. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 2.3., Претендент, по усмотрению Тендерной комиссии ООО «Ульяновскцентргаз», может быть не допущен к участию в Отборе. Предоставление Предложения на участие в Отборе с отклонением по форме, установленной Положением по Отбору, может быть расценено Тендерной комиссией ООО «Ульяновскцентргаз» как несоответствие Предложения требованиям Положения по Отбору. Предложение Претендента должно быть прошито в единую книгу (сброшюровано), все страницы пронумерованы. Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке, определенном Описью документов Предложения, при этом Опись документов размещается в конце пакета документов Предложения. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются, и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито, и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание Претендента, и скреплена печатью. Все документы, входящие в состав Предложения Претендента, составляются на русском языке, либо предоставляется нотариально заверенный перевод документов. Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей. Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Все документы Предложения и приложения к ним должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Все документы, представляемые Претендентами в составе Предложений на участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам. При описании условий и предложений Претендент должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящего Положения. Сведения, которые содержатся в Предложениях Претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. Все суммы денежных средств в Предложении на участие в Отборе и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях. Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не возвращаются Претенденту, кроме отозванных Претендентами Предложений, а также банковских гарантий, представленных Претендентами в составе Предложений (в случае если Организатором Отбора установлено требование об обеспечении Предложений банковской гарантией). 2.3. Состав Предложения Претендента. 2.3.1 Претендент предоставляет Предложение (Форма № 1). Итоговая стоимость работ, указываемая в Форме № 1, является окончательной, формируется с учетом НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в Коммерческом предложении Претендента (Форма № 6). 2.3.2. Квалификационная документация (приложения к Предложению Претендента, составляющие его неотъемлемую часть): -Анкета Претендента (Форма № 2). -Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3). -Документация, подтверждающая наличие опыта выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (Форма № 4). 2.3.3. Техническое предложение (Форма № 5). 2.3.4. График выполнения работ (Форма № 7). 2.3.5. График объемов финансирования работ (Форма № 8). 2.3.6. План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (Форма № 9). 2.3.7. Приложения №№ 1, 2 к Положению по Отбору (при выполнении строительно- монтажных работ). 2.3.8. Опись документов Предложения (Форма № 10). 2.3.9. Письмо о наличие/отсутствие процедуры реорганизации, решения суда о признании Претендента несостоятельным (банкротом) – письмо в произвольной форме. 2.3.10. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей / Свидетельства (сертификаты) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешение на открытие представительства, датированная не ранее 1 месяца до даты завершения приема предложений претендентов 2.3.11Копия учредительных документов (Устав организации и/или учредительный договор). 2.3.12. Выписка из решения общего собрания участников (акционеров) о назначении руководителя. 2.3.13. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 2.3.14. Заверенные Претендентом копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов. 2.3.15. Информация о состоянии загруженности текущими проектами. 2.3.16.Заверенные Претендентом копии бухгалтерского баланса (Форма №1), отчета о прибылях и убытках (Форма №2) за предшествующий период с подтверждением направления в налоговый орган. 2.3.17. Заверенная Претендентом копия свидетельства выданного саморегулируемой организацией о допуске к требуемым видам работ. 2.3.18. Документ, содержащий информацию о размере компенсационного фонда СРО. 2.3.19.Заверенная Претендентом копия договора страхования гражданской ответственности профессиональной деятельности. 2.3.20. Сведения о наличии собственной техники и оборудования для выполнения работ своими силами (техническая оснащенность) с указанием наименования и количества. 2.3.21. Рекомендации от контрагентов. 3. Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту. 3.1. Обязательные требования: - Непроведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом. - Неприостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на участие в Отборе. - Соответствие Претендента по Отбору требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, производящим работы, являющиеся предметом Отбора. Претенденты должны обладать всеми необходимыми разрешительными документами, позволяющими выполнять работы согласно предмету Отбора. - В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено заверенной подписью руководителя и печатью организации, копией Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. - В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства, что должно быть подтверждено Свидетельством (Сертификатом) о регистрации иностранного юридического лица – копия. - В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими Копиями документов: Разрешение на открытие представительства, Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр. 3.2. Дополнительные требования: - Деятельность Претендента должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах, что должно быть подтверждено заверенной копией учредительных документов Претендента в действующей редакции. - Претендент должен обладать соответствующими производственными мощностями и материально-техническими ресурсами для полного и своевременного выполнения договора (контракта). - Претендент должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора (контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее образование и опыт работы. - Претендент должен обладать соответствующим опытом выполнения аналогичных работ. - Степень загруженности Претендента текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения планируемых по итогам Отбора работ без ущерба для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора. - Претендент должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей. - Претендент должен быть платежеспособным. - Претендент по Отбору вправе привлечь к исполнению договора (контракта) субподрядчиков в случае, если такое право предусмотрено. 4. Критерии определения победителя Отбора: - Стоимость работ. - Порядок оплаты (наличие/отсутствие аванса). - Сроки выполнения работ. - Технический, технологический, квалификационный уровень (в том числе: машины и механизмы, производственные мощности, персонал и т.п.) предложенный Претендентом для выполнения работ по предмету Отбора. - Наличие опыта выполнения аналогичных работ на основании договоров генерального подряда. - Качество реализованных аналогичных проектов в регионе, репутация на рынке, квалификации кадрового состава, привлекаемого к предполагаемому проекту. - Загруженность текущими проектами. - Письма - рекомендации (отзывы) Заказчиков о ранее выполненных аналогичных работах. 5. Порядок проведения Отбора. 5.1. Тендерная комиссия, проводящая Отбор, создается приказом Генерального директора Заказчика. 5.2. Тендерную комиссию возглавляет Председатель, который выбирается большинством голосов из числа комиссии. 5.3.Тендерная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют все ее члены. Решения Тендерной комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, принимающих участие в заседании комиссии. В случае равенства голосов голос Единственного Участника Общества является решающим. 5.4. Решения, принятые Тендерной комиссией по результатам Отбора, оформляются протоколом. 5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока на подачу Предложений Тендерная комиссия должна провести рассмотрение поступивших Предложений. 5.6. Заседание Тендерной комиссии по определению победителя начинается с процедуры вскрытия конвертов. 5.7. При вскрытии конвертов Председатель тендерной комиссии объявляет: -наименование претендента; -цену предложения; -любую информацию, которую посчитает нужной. 5.8. Выбор подрядной организации при проведении тендера осуществляется при сопоставлении не менее 3 предоставленных Предложений. В случае отсутствия кворума (менее 3 Предложений) инициатор тендера предоставляет официальное пояснение с указанием проведенных мероприятий по привлечению дополнительных претендентов для участия в тендере. 5.9. По окончании процедуры вскрытия конвертов, Тендерная комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает, оценивает и сравнивает поданные Предложения. По своему усмотрению в процессе рассмотрения Предложений, Тендерная комиссия может обратиться к любому претенденту за разъяснением относительно поданного Предложения и с рекомендацией понизить цену Предложения. 5.10. Исправление Предложений допускается только в том случае, если в нем обнаружена арифметическая ошибка. Если Предложение в целом не соответствует требованиям, оно должно быть отклонено и не может быть приведено в соответствие требованиям, путем внесения в нее исправлений или исключения положений, содержащих отклонения. 5.11. В случае, если по нескольким предложениям содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению, поступившему ранее других Предложений, содержащих такие условия. 5.12. По окончании процедуры рассмотрения Предложений, Тендерная комиссия собирается вновь и путем голосования определяет победителя Отбора, что отражается в протоколе заседания Тендерной комиссии. 5.13. Договор с организацией, признанной Победителем по результатам Отбора, заключается не ранее, чем через 10 (десять) рабочих дней и не позже 20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания процедуры рассмотрения Предложений. 5.14 Заказчик направляет заказным письмом с уведомлением либо вручает нарочно лицу, имеющему доверенность, проект договора подряда. Победитель Отбора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения проекта договора рассматривает, подписывает и представляет проект договора Заказчику для подписания. Проект договора подписывается Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента его получения от Подрядчика. В случае отказа победителя Отбора от заключения либо непредставления подписанного проекта договора в указанный срок, договор заключается с претендентом, следующим за победителем Отбора. 6. Приложения Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Претендента. Форма № 1 - Предложение /должно быть составлено на фирменном бланке/ Название организации: Местонахождение Телефон Факс Эл. Почта Предложение №: Кому «Изучив Информационное письмо и пакет документов по отбору организации, способной выполнить работы __________________________ (полное наименование и местонахождение Претендента) предоставляет Вам Предложение в соответствии с Информационным письмом, Положением на следующих условиях: 1.1. Предлагаемые нами, продукция, работы и услуги будут соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов. 1.2. Общая твердая договорная цена Предложения:________________________________________ (цифрами и прописью) Твердая цена Предложения сформирована с учетом НДС 18%1 и всех возможных затрат (налоговых, страховых, транспортных расходов, и других возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством) в рублях Российской Федерации. 1.3. Сроки выполнения работ: ____________________________________________. 1.4. Условия оплаты: (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.) 1.5. Мы согласны с требованиями, указанными в Информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение. 2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения. 3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации: а) общей и административной: ФИО, должность, телефон б) технической: ФИО, должность, телефон в) финансовой:ФИО, должность, телефон г) юридической: ФИО,должность, телефон 4. Мы согласны придерживаться положений настоящего Предложения до момента заключения договора, в случае предоставления права на заключение договора по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия. Приложения: (составляется опись документации, входящей в состав настоящего Предложения). Все приложения к настоящему Предложению являются его неотъемлемой составной частью. ФИО
|
Похожие:
 | Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом рф,... |  | Есены изменения в Федеральный закон от 08. 02. 1998 №14-фз об обществах с ограниченной ответственностью" и Федеральный закон от 26.... |
| Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правовое положение общества с ограниченной... | | Настоящее Положение о защите персональных данных работников (далее Положение) Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива»... |
| Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а... | | По комиссионному отбору подрядной организации на право заключения договора на выполнениеработ по лоту |
| По комиссионному отбору подрядной организации на право заключения договора на выполнениеработ по лоту | | По комиссионному отбору подрядной организации на право заключения договора на выполнениеработ по лоту |
| Общество с ограниченной ответственностью «промтехника», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждается в соответствии с Гражданским... | | Общество с ограниченной ответственностью «примамед» осуществляет деятельность по оказанию населению платных медицинских услуг через... |