Дополнительные требования к добросовестности контрагента (ФОРМА 14)
Гарантийное письмо
г. ______________ «___» ____________ 2014 г
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель],
в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.
6. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
_______________ / _______________ /
м.п.
Форма письма о соответствии/ несоответствии контрагента статусу субъекта малого или среднего предпринимательства.
Письмо подтверждение
г. ______________ «___» ____________ 2014 г
__________________________________[наименование Юридического/Физического лица] в лице _______________________, действующего на основании ___________[наименование и реквизиты документа], уведомляет _________ [Заказчика/Покупателя] в том, что__________________________[наименование Юридического/Физического лица] _________ [является/не является] субъектом малого предпринимательства/среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Настоящее Письмо подтверждение составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Юридического/Физического лица]
____________________________________[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]
_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 15)
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№ п/п
|
№ пункта проекта Договора
|
Исходные формулировки
|
Предложения Участника
|
Примечания, обоснование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
«Желательные» условия Договора
№ п/п
|
№ пункта проекта Договора
|
Исходные формулировки
|
Предложения Участника
|
Примечания, обоснование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение № 2 - Техническое задание
Техническое задание
№
п/п
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Предмет договора
|
«Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации административных помещений инженерно-бытового корпуса и производственных помещений 4-го энергоблока структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3».
|
2
|
Основания закупки
|
ГКПЗ 2014г. Закупка № 517270.1
|
3
|
Способ проведения закупки
|
Открытый запрос цен
|
4
|
Организатор закупки
|
Филиал ОАО «ДГК» «Хабаровская генерация»
|
5
|
Статья (источник) затрат
|
Услуги по техобслуживанию 7.4.12.3
|
6
|
Место, условия и сроки (периоды), выполнения работ.
|
Место выполнения работ:
СП «Хабаровская ТЭЦ-3»,680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10.
Срок выполнения работ:
Период оказания услуг по настоящему договору: с даты подписания договора и до 31.12.2014 года.
Условия выполнения работ:
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения, а именно:
Пульты охранно-пожарной сигнализации "ПРОМИНЬ", "ГРАНИТ", "СИГНАЛ 42", "ПИРИТ" – 5 шт.; пульты охранно-пожарной сигнализации "Сигнал 20П, С2000-М" – 3 шт.; источники бесперебойного питания "РИП-24», «РИП – 12» - 3 шт.; извещатели пожарные дымовые ИП212-85 – 212 шт.; извещатели пожарные тепловыеИП103,ИП105 и т.п.; - 1900 шт.; извещатели пожарные ручные ИПР – 57 шт.; извещатели охранные типа «Фотон", СМК и т.п.- 369 шт.; оповещатели световые, звуковые – 32 шт.;: коммутационные линии (емкостью до 100х2х0,5)- 9680м; шлейфа сигнализации ОПС – 350 шт. согласно технических условий "ТУ" с оформлением актов.
Требование к исполнителю:
- Для осуществления возможности выполнения такого рода деятельности необходимо иметь:
- лицензию МЧС (Виды деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ);
-Свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства пункт «№10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах».
- При выявлении неисправностей в работе оборудования, систем (устройств) пожарной сигнализации принять все меры для их оперативного устранения;
- При отсутствии сигналов срабатывания датчиков провести проверку работы систем (устройств) пожарной сигнализации и устранить неисправности;
- При сбоях в работе или выходе из строя систем (устройств) пожарной сигнализации провести их восстановление (замену) за счет средств «Исполнителя»;
- Оказывать техническую помощь "Заказчику" в вопросах, касающихся эксплуатации установок, проведение инструктажа, составлении проектно-сметной документации, а также устранять неисправности в течение суток с момента вызова "Заказчиком".
|
7
|
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
|
1. Закупка на сумму 500 000 рублей (без НДС).
|
8
|
Источник финансирования
|
Себестоимость (затраты на выполнение работ/услуг)
|
9
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
Заказчик производит оплату до 30 числа месяца, следующего за расчетным, на основании акта выполненных работ и счета-фактуры, оформленного в соответствие, со ст. 169 НК РФ и выставленного в течение 5 календарных дней с момента оказания услуг. Оплата производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Предоплата за выполненные работы не предусмотрена.
|
10
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителя, подрядчиками)
|
Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.
|
11
|
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей)
|
Стоимость работ определяется с применением:
Локального сметного расчета по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения;(Прейскурант цен №2661 (системы пожаротушение)
Заказчик вправе изменить объём работ в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом Исполнителя в письменной форме.
Локальный сметный расчет составляется на весь период действия Договора. Исполнитель предоставляет локальный сметный расчет утверждённый руководителем филиала. Ценообразующие факторы уточненного расчета действительны на весь период действия договора.
|
12
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара.
|
Работы выполнять планово, согласно локальному сметному расчету;
- исполнять работы самостоятельно, без перепоручения другой организации, нести ответственность за качественное исполнение работ;
- предоставлять «Заказчику» необходимую документацию по объему выполненных работ;
- оформлять Акт приемки выполненных работ (согласно прилагаемому к договору локальному сметному расчету)
|
13
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие
|
Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
|
14
|
Требования к участникам закупки
|
На момент подачи заявки к Участнику предъявляются следующие требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупочных процедур.
В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе заявки документы подтверждающие соответствие данным требованиям.
6) Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком, приложение №2) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и исполнительных органов контрагента,
Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения №2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения №2 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены. Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
|
15
|
Критерии оценки к сопоставлению заявок на участие в закупке
|
Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции/услуг условиям настоящего Запроса цен (техническому заданию), а также соответствии требованиям, указанным в пункте 6,14 ТЗ, пункт 7 извещения (отборочные критерии) согласно подтверждающих документов .
|
16
|
Требования к выполняемым работам
|
16.1
|
Требования к качеству выполняемых работ
|
В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
|
16.2
|
Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке
|
При производстве работ Исполнитель обязан использовать оборудование, соответствующие требованиям специфики работ.
Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00; Правил противопожарнрого режима РФ.
Квалификация ремонтного персонала должна соответствовать виду выполняемых работ. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ по ремонту электрооборудования не менее 3 лет.
Исполнитель должен иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить ремонт оборудования в объеме, определенным техническим заданием и в сроки, определенные графиком.
|
16.3
|
Требования к безопасности выполняемых работ
|
Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима.
|
16.4
|
Требования к результатам работ
|
Выполнить работы своими силами в полном объеме и в установленные сроки, предусмотренные техническим заданием, «ТО системы пожарной сигнализации и оповещения» и сдать результат работ Заказчику. Исполнитель ответственен не только за безотказную работу оборудования, но и за приведение его технико-экономических показателей к нормативным значениям.
|
16.5
|
Приложения
|
Локальный сметный расчет по обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения.
|
|
