№№ п/п
|
Информация
|
1.
|
Наименование заказчика (почтовый адрес; E-mail; телефон/факс)
|
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки»
(п. Угольные Копи-6, а/я 1;
тел/факс (42732) 2-72-81/2-72-91;
dogovor@apchukotki.ru )
|
2.
|
Контактное лицо по приему заявок
|
начальник контрактной службы: - Сова Светлана Александровна
тел.: (42732) 2-71-15
|
2.1.
|
Контактное лицо по техническому заданию
|
Начальник службы капитального строительства, ремонта и эксплуатации ЗНС – Наумов Евгений Владимирович
тел.: (42732) 2-71-80 (доб. 116)
|
3.
|
Предмет запроса предложений
|
Выполнение ремонтных работ кровли здания ВОХР филиала аэропорта Залив Креста ФКП «Аэропорты Чукотки».
|
4.
|
Объем выполняемых работ, требования к качеству, безопасности и результатам выполняемых работ, требования к сроку предоставления гарантий качества работ в соответствии с техническим заданием.
|
5.
|
Условия допуска к участию в запросе предложений. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
|
5.1.
|
В запросе предложений могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, субъекты малого предпринимательства или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
|
5.2.
|
К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования
|
5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
|
6.
|
Место, условия и сроки выполнения работ:
|
6.1.
|
Место выполнения работ: Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, территория аэропорта.
|
6.2.
|
Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 05.09.2016 года.
|
7.
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг:
|
Заказчик в течение 10-ти дней со дня, следующего за днем заключения Договора, перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 30 % от цены по Договору.
Окончательная оплата конечного результата выполненных работ производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30-ти дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и счет-фактуры.
|
8.
|
Сведения о начальной цене договора:
|
674 218,00 (шестьсот семьдесят четыре тысячи двести восемнадцать рублей 00 копеек) (с учетом НДС). (Российский рубль)
|
9.
|
Порядок формирования цены договора
|
Цена товара, работ, услуг должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товаров, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
В случае, если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС», при этом стоимость договора уменьшается на сумму НДС.
|
10.
|
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
|
10.1.
|
Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений:
|
Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указать:
«Заявка на участие в запросе предложений»;
номер извещения о проведении запроса предложений;
наименование запроса предложений;
слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений.
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Принятые заявки на участие в запросе предложений, независимо от его результатов, участникам не возвращаются.
Заявки, полученные заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам размещения заказа невскрытыми.
Один участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений.
|
10.2.
|
Место подачи заявок на участие в запросе предложений
|
689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, аэровокзальный комплекс, офис 27
|
10.3.
|
Срок подачи заявок на участие в запросе предложений:
|
с 20.06.2016 г. по 07.07.2016 г., в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00
|
10.4.
|
Дата и время окончания срока подачи заявок:
|
07.07.2016 г. , 17-00
|
11.
|
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений
|
Все листы заявки на участие в запросе предложений (все листы тома заявки) должны быть прошиты нитью так, чтобы исключить возможность изъятия или вложения листов и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.
Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в запросе предложений и предоставлении документов в составе заявки на участие в запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.
Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о проведении запроса предложений.
Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
|
