Документация* о закупке у единственного поставщика №47 Раздел Общие сведения
Скачать 0.57 Mb.
|
Статья 7. Права и обязанности Заказчика 7.1. Заказчик вправе: 7.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 7.1.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку явно невозможно, а также в случае ненадлежащего выполнения работы. Заказчик обязан: 7.2. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику Проектную документацию, в объеме и составе, указанном в Приложении № 1. 7.3. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Договора назначить своего ответственного представителя по Договору и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику. 7.4. Обеспечить Подрядчику доступ для проведения Работ на Объекте. 7.5. Оформить ордер на производство работ, при необходимости своевременно продлевать его. 7.6. Заказчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с даты получения образцов материалов от Подрядчика, осуществить их проверку и дать свое согласие на применение или дать мотивированный отказ. 7.7. В установленном порядке в отчетный период Заказчик совместно с Подрядчиком обязан принять фактически выполненные объемы работ, и подписывать соответствующие акты выполненных работ. В случае отказа подписать указанный акт, Заказчик в течение 5-ти рабочих дней обязан в письменной форме сообщить причину своего отказа. 7.8. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. 7.9. В течение 5-ти рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ по Договору, Заказчик обязан принять результат работы, подписать Акт унифицированной формы ОС-3, Акт о сдаче-приемке в Гарантийную эксплуатацию (Приложение № 5 к Договору), при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе уведомить об этом Подрядчика. 7.10. Обеспечить своевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора. 7.11. Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные расходы по заключению договора страхования строительно-монтажных рисков/рисков при проведении работ и ответственности за причинение вреда при осуществлении строительства/проведении работ другим лицам, на условиях, предусмотренных п. 6.2.20 настоящего Договора. Статья 8. Контроль и надзор Заказчика за осуществлением работ 8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль, надзор и проверку хода, качества и соблюдения сроков (графика) выполняемых работ, качества используемых материалов, их соответствия условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, путем запроса у него сведений, документов, касающихся вопросов, подлежащих контролю; непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы, а также используемых Подрядчиком материалов и оборудования. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией, имеющей допуск на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в пятидневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается наименование организации, которая от имени Заказчика будет осуществлять контроль и надзор. 8.2. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ведения работ. 8.3. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представительство 8.4. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Стороны назначают своих полномочных представителей. 8.5. Стороны в течение 15 календарных дней после подписания настоящего Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих их при проведении Работ с указанием их полномочий. Стороны по мере необходимости могут вносить изменения и/или дополнения в списки своих представителей с обязательным уведомлением другой Стороны. 8.6. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ. Журналы производства работ 8.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет Общий журнал работ (по унифицированной форме №КС-6) и Журнал учета выполненных работ (по унифицированной форме №КС-6а), в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденными Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 года № 100) (далее совместно Журналы). 8.8. В Журналах отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Журналы предоставляются Заказчиком, ответственность за ведение и сохранность Журналов несет Подрядчик. 8.9. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить замечания в Общем журнале работ с указанием срока их устранения. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в соответствующем журнале. Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем Подрядчика. 8.10. Представитель Заказчика периодически проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журналах. Если он не удовлетворен ходом или качеством работ, то он излагает свое мнение в соответствующем журнале. Подрядчик обязан в срок указанный представителем Заказчика или если срок не указан, то в трехдневный срок с момента записи принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком. 8.11. Замечания Заказчика, указанные в Журналах, если таковые будут даны им в соответствии с настоящим Договором, обязательны для Подрядчика. 8.12. По завершении работ и сдачи их в Гарантийную эксплуатацию Журналы передаются Заказчику. Качество работ и испытания 8.13. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, поставляемых ими для выполнения Работ, будут соответствовать требованиям проектной документации и настоящего Договора, существующих строительных и реставрационных норм и правил, государственных стандартов. Стороны обязаны обеспечивать предоставление подтверждающей это документации. 8.14. Подрядчик обязан проводить в присутствии Заказчика испытания и проверки качества работ, используемых материалов в соответствии с проектной документацией, нормативной документацией, действующей на момент приемки работ, а также документацией на используемые материалы. В необходимых случаях испытания проводит лицензированная организация, предварительно согласованная с Заказчиком. Сообщение о начале испытаний или проверок должно направляться Заказчику за 3 (три) рабочих дня до их начала. В случае отсутствия Заказчика или уполномоченного им лица Подрядчик имеет право провести испытания в индивидуальном порядке в назначенный срок. Результаты испытаний направляются Заказчику в трех экземплярах (оригиналы) вместе с Исполнительной документацией до приемки работ. Заказчик вправе осуществлять дополнительные испытания и проверки качества работ, используемых материалов с привлечением лицензированных организаций за свой счет. В случае если такие испытания и проверки выявят, что качество работ и используемых материалов ниже предусмотренного проектной документацией или действующей на территории РФ нормативно-технической документацией, оплата расходов по проведению данных испытаний или проверок компенсируется Заказчику Подрядчиком. Если испытания и проверки выявят, что качество работ и используемых материалов ниже предусмотренного, то проведение таких работ и использование таких материалов запрещается. 8.15. Устранение обнаруженных в результате проверок и испытаний недостатков осуществляется за счет стороны, по чьей вине они возникли, и в согласованный сторонами в акте срок. Устранение некачественно выполненных работ 8.16. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами, без увеличения договорной цены и сроков завершения работ по настоящему Договору и в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 8.17. Заказчик в процессе выполнения работ имеет право давать в письменной форме распоряжения Подрядчику относительно: - вывоза со строительной площадки и территории Объекта любых материалов, признанных не соответствующими требованиям проектной документации, существующих строительных и реставрационных норм и правил; - замены материалов, признанных некачественными в ходе их проверки или испытаний, и устранения дефектов. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, без изменения согласованного сторонами графика производства работ. 8.18. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Стороны составляют соответствующий акт. В случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт (при необходимости: на основе независимой строительной экспертизы) и направляет его для исполнения Подрядчику. При этом расходы Заказчика на оплату услуг привлекаемых экспертов возмещаются ему Подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего счета от Заказчика, либо Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из очередных платежей, причитающихся Подрядчику. 8.19. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные им работы в согласованный сторонами срок, Заказчик вправе привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязуется оплатить соответствующий счет Заказчика в 10-дневный календарный срок с даты его представления, либо Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Предотвращение повреждений и ущерба 8.20. Подрядчик будет предпринимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба или повреждений при производстве работ (включая нерабочее время) Заказчику и/или Объекту, и/или третьим лицам в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения им, его субподрядчиками и поставщиками своих обязательств, включая нанесение ущерба или повреждений дорогам, мостам и различным сооружениям, находящимся на пути к Объекту, транспортом Подрядчика или его субподрядчиков и поставщиков. 8.21. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие причинения ущерба третьим лицам в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Подрядчиком, его субподрядчиками и поставщиками. В случае возникновения таких претензий, требований, судебных исков Подрядчик принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика. Объемы работ 8.22. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объем Работ, которые по его мнению необходимы, а именно: увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор, исключить любую работу, изменить характер или качество любой части Работ, выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения Работ. В этом случае Стороны оформляют Дополнительное соглашение. Консервация Работ (по необходимости) 8.23. В случае если Заказчиком будет установлена необходимость консервации Работ, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы, материалы, приобретенные или оплаченные до момента консервации, в течение 10 рабочих дней с момента их приостановления. Также Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Работ и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. Данное дополнительное соглашение будет предусматривать, что Подрядчик обязуется в порядке и в указанные в нем сроки надлежащим образом осуществить консервацию Работ, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации. Обеспечение материалами 8.24. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ материалами в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, согласованными с Заказчиком. 8.25. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, в том числе поставку которых осуществляет Заказчик. 8.26. Все поставляемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или надлежаще заверенные поставщиком (производителем) копии этих сертификатов, технических паспортов, других необходимых документов, удостоверяющих их качество, должны быть предоставлены другой стороне в день поступления материалов, изделий или конструкций. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы на материалы, изделия, конструкции и оборудование Заказчику до их оплаты и поставки для выполнения Работ. 8.27. Подрядчик, до подписания двустороннего Акта сдачи-приемки в Гарантийную эксплуатацию, несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ по Договору материалов и сопутствующей технической документации, включая материалы, поставленные Заказчиком. Статья 9. Гарантии качества работы 9.1. Подрядчик гарантирует, что результаты его работ соответствуют условиям Договора, техническим требованиям, указанным в проектной документации, строительным и реставрационным нормам и правилам, и обеспечивает возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. 9.2. Гарантия качества покрывает все работы Подрядчика, включая используемые материалы. 9.3. Гарантийный срок на работы и материалы, поставленные и использованные для выполнения работ Подрядчиком исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки в Гарантийную эксплуатацию (Приложение № 5) и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания указанного Акта. 9.4. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору результат работ не может эксплуатироваться, из-за чего эксплуатация была остановлена, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации результата работ. 9.5. Подрядчик несет ответственность за несоответствия, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если им не будет доказано, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации, и (или) ненадлежащего ремонта результата работ, произведенного Заказчиком либо нанятыми им подрядными организациями. 9.6. При обнаружении несоответствий в течение гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включает в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных несоответствий и подписания Акта о выявленных недостатках (Приложение №4). В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных несоответствиях, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 9.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в согласованный сторонами срок, если конкретный срок не указан в Договоре, своими и (или) привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению несоответствий, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. 9.8. Если в течение гарантийного срока выявятся несоответствия материалов Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия путем замены материалов. 9.9. Срок гарантии в отношении новых материалов, поставленных взамен несоответствующих, возобновляется с даты их замены, а в случае приостановки эксплуатации результата работ в связи с допущенными несоответствиями - с момента возобновления эксплуатации результата работ. 9.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит несоответствия, указанные в акте, и (или) не заменит некачественные материалы, предоставленные Подрядчиком, то Заказчик вправе самостоятельно их заменить и устранить несоответствия собственными и (или) привлеченными силами. При этом Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате денежной суммы в возмещение понесенных Заказчиком затрат в связи с устранением несоответствий. 9.11. Если несоответствия результатов работы не были устранены Подрядчиком в согласованный сторонами срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 9.12. После устранения Подрядчиком несоответствий составляется акт устранения несоответствий. Статья 10. Ответственность Сторон 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 10.2. Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку: - за задержку предусмотренных Договором расчетов за выполненные работы подлежат уплате пени в размере 0,1% от суммы соответствующего платежа (без учета НДС) за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы соответствующего платежа. Заказчик уплачивает пени на основании письменного требования Подрядчика. 10.3 Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку: - за нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ, уплачивается пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1.1 Договора (без учета НДС), за каждый календарный день просрочки. При этом общая сумма пени за нарушение сроков не может превышать 10% от стоимости Работ, указанной в п. 4.1 настоящего Договора; - за несвоевременное освобождение Объекта и строительной площадки от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества уплачивается штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки, но не более 100 000 рублей; - за задержку срока устранения выявленных дефектов в работах (материалов), предусмотренного Актом о выявленных недостатках (Приложение № 4 к Договору), а в случае отказа Подрядчика от подписания указанного Акта - за задержку срока, предусмотренного односторонним актом, уплачиваются пени в размере 0,3% от стоимости соответствующих работ (материалов) (без учета НДС) за каждый день просрочки, но не более стоимости данных работ (материалов); - за нарушение срока переоформления договора страхования в соответствии со статьей 14 настоящего Договора, уплачивается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки. 10.4. Заказчик имеет право на взыскание штрафных санкций в соответствии с пунктом 16.4 настоящего Договора. 10.5. Подрядчик уплачивает неустойку на основании письменного требования Заказчика. Датой уплаты неустойки является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. 10.6. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих договорных обязательств. Статья 12. Сдача Работ 11.1. Сдача Работ производится Подрядчиком в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами. 11.2. Заказчик приступает к приемке Работ в Гарантийную эксплуатацию в течение 10 рабочих дней с даты получения им письменного извещения Подрядчика о завершении Работ и их готовности к сдаче. Сдача Работ в Гарантийную эксплуатацию осуществляется путем приемки Заказчиком выполненных Работ и оформляется Актом сдачи-приемки в Гарантийную эксплуатацию по форме, указанной в Приложении № 5 к Договору, Актом установленной формы ОС-3. 11.3. По истечении срока Гарантийной эксплуатации Подрядчик совместно с Заказчиком составляют Акт об окончательной приемке Работ в постоянную эксплуатацию (в произвольной форме). Статья 12. Расторжение Договора 12.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, фактически выполненной до получения Подрядчиком извещения о расторжении Договора. 12.2. Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 12.1. настоящей Статьи, с момента вручения Подрядчику письменного Уведомления о расторжении Договора. 12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на два месяца. Статья 13. Разрешение споров 13.1. При возникновении споров или разногласий в ходе исполнения своих обязательств по Договору, Стороны должны принять меры к их досудебному урегулированию путем направления претензий (требований). 13.2. До предъявления иска по Договору, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне претензию (требование) заказным письмом с уведомлением о вручении. 13.3. Претензия (требование) должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии (требованию) должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 13.4. Сторона, которая получила претензию (требование), обязана ее рассмотреть и в течение 20 (двадцати) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне. 13.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г.Москвы. 13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации. Статья 14. Страхование 14.1. В течение 10-ти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительных рисков, связанных: - со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно - монтажных работ, указанных в настоящем Договоре, на страховую сумму не менее цены договора; - с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно - монтажных работ, указанных в настоящем Договоре, на страховую сумму не менее цены Договора. 14.2. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному Договору страхования является Подрядчик. 14.3. При получении страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Работ до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Договора сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Работ Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. 14.4. Подрядчик обязуется принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел. 14.5. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая. 14.6. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 14.7. В случае продления срока выполнения Работ или увеличения объемов выполняемых Работ и их стоимости, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения переоформить договор страхования с учетом изменившихся обстоятельств и требований Договора и предоставить Заказчику действующий договор страхования (страховой полис). 14.8. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих возможности выплаты страхового возмещения, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и при необходимости переоформить за свой счет договор комплексного страхования строительных рисков и гражданской ответственности. Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы (форс–мажор) 15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 15.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для выполнения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение 30 календарных дней, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения Договора. Статья 16. Конфиденциальность информации 16.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация, хранящаяся у Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую и иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного доступа на законном основании. Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается: - алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы Заказчика; - способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика. Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу, предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной конфиденциальной в соответствии с условиями настоящего Договора. 16.2. При необходимости привлечения к выполнению работ третьей стороны, Подрядчик обязан в письменной форме согласовать с Заказчиком такое привлечение, предварительно представив Заказчику надлежащим образом заверенную копию Свидетельства о допуске к выполнению работ по организации строительства. 16.3. Заказчик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных специалистов, переданных ему подрядчиком. 16.4. Без предварительного письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе распространять в любых формах в рекламных и иных целях (в т.ч. размещать на сайтах с сети Интернет, публиковать в средствах массовой информации, периодических печатных изданиях, рекламно-информационных материалах, размещать объявления, развешивать плакаты, рассылать проспекты и т.п., распространять на радио, телевидении, в иных формах периодического распространения массовой информации) информацию, затрагивающую права и интересы Заказчика, в том числе касающуюся финансового положения Заказчика, отдельных видах его деятельности и т.д.). В случае нарушения указанного условия Договора Подрядчик возмещает причиненные Заказчику убытки и сверх того уплачивает неустойку в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый документально подтвержденный факт нарушения. Статья 17. Прочие условия 17.1. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности, если они не возникли по вине Заказчика. 17.2. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора без письменного разрешения Заказчика. 17.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 17.4. Все дополнения к настоящему Договору в форме соглашений, приложений, протоколов, актов, графиков и др. являются его неотъемлемыми частями и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 17.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 17.6. Любое уведомление и передача документов по настоящему Договору осуществляется в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения под роспись уполномоченному лицу другой Стороны (с указанием наименования, организации, даты вручения, должности, фамилии, подписи лица, принявшего уведомление (документы). Уведомление считается поданным на 7-ой календарный день после отправления заказного письма по почте либо вручения под роспись уполномоченному лицу другой Стороны. 17.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Статья 18. Персонал Подрядчика 18.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует таких специалистов и квалифицированную рабочую силу, квалификация и опыт которых позволяют осуществлять надлежащее качество и своевременность выполнения работ по настоящему Договору. 18.2. Подрядчик несет полную ответственность за соответствие квалификации привлекаемых им специалистов и рабочей силы квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам по используемым специальностям, а также за наличие у них надлежащим образом оформленных разрешений на работу и пребывание в РФ. 18.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по любым претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору как в отношении персонала Подрядчика, так и иных лиц. 18.4. Заказчик, на основании письменного мотивированного уведомления, может потребовать от Подрядчика удаления любого нанятого для выполнения Работ лица, которое, по мнению Заказчика: - однократно нарушает дисциплину и требования техники безопасности; - проявляет некомпетентность или небрежность при исполнении своих должностных обязательств; - неоднократно осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью других лиц или причиняющие вред окружающей среде; - не соблюдает любые положения настоящего Договора. Статья 19. Распределение рисков между Сторонами 19.1. С момента предоставления доступа для проведения Работ на Объекте Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения любых работ, материалов Объекта или его части, механизмов, оборудования, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 19.2. После подписания Акта сдачи-приемки в Гарантийную эксплуатацию Заказчик несет риск случайного разрушения или повреждения Объекта кроме случаев, когда такое разрушение или повреждение является следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Статья 20. Заключительные положения 20.1. Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 20.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 20.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса места нахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, а также дополнения к настоящему Договору данные изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Статья 21. Перечень приложений На момент заключения Договора его неотъемлемой частью являются следующие приложения: Приложение № 1. Состав Проектной документации. Приложение № 2. Сводка затрат со сметами. Приложение № 3. График производства работ. Приложение № 4. Форма Акта о выявленных недостатках. Приложение №5. Форма Акта о сдаче-приемке в гарантийную эксплуатацию. Приложение № 6. Особые условия. Приложение №7. Форма Акта согласования материалов. Статья 22. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1 к Договору №_______________ от « ___» _________ 20___г. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на выполнение работ по реставрации фасада, кровли здания, ограды и въездных ворот по адресу: г.Москва, Спасопесковский пер., дом 8, стр.1
Примечание: Проектная документация используется для выполнения Работ по стр.1, Спасопесковский пер., дом 8, г.Москва
Приложение № 4 к Договору №_________ от «___» _________ 20___г. ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ1. Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик в лице ___________________, с одной стороны, и Подрядчик в лице _____________________________, с другой стороны, составили Акт в том, что в период Гарантийной эксплуатации в соответствии с пунктом ____ Договора № ________________________ от «___» __________ 20__ года на ____________ __________________________________________________________ по адресу _________________________________________________, обнаружен (выявлен)__________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________, который следует устранить до «____»_____________ года. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК Указанный дефект устранен «___»__________ 20__ года. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК Указанный дефект влияет (не влияет) на надлежащую эксплуатацию. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК В соответствии с настоящим Актом Гарантийный период на _____________ исчисляется с _________ сроком на _____________ месяцев. ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК Приложение № 5 к Договору № ___________ от «___» _________20____г. ФОРМА АКТА О СДАЧЕ - ПРИЕМКЕ В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ Заказчик в лице _______________________ и Подрядчик в лице _________________________, подписали настоящий Акт о нижеследующем: 1. Подрядчик сообщил, что все работы по ________________________ __________________________________________________________________ полностью завершены и предъявлены к сдаче-приемке в Гарантийную эксплуатацию. Вышеуказанный Объект имеет следующие основные характеристики: __________________________________________________________________. 2. Подрядчик передал техническую документацию, необходимую для нормальной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта: __________________________________________________________________. (перечень передаваемых документов) 3. Подрядчик предъявил Заказчику Акты на скрытые работы, Акты приемки и/или испытаний систем и оборудования: __________________________________________________________________. 4. Работы были осуществлены в следующие сроки: - начало ____________________________________________ - окончание _________________________________________ - продолжительность выполнения работ _________________. 5. На основании рассмотрения представленной технической документации, осмотра предъявленных к приемке в Гарантийную эксплуатацию работ в натуре, а также проведенных испытаний, Стороны установили следующее: - работы проведены Подрядчиком в соответствии с условиями Договора №_________ от «___» _____________ 20__ г.; - основные эксплуатационные характеристики соответствуют условиям Договора №______ от «____» ___________ 20__ г. 6. Период Гарантийной эксплуатации начинается с даты подписания настоящего Акта, а именно с «____» __________ 20___ г. Настоящий Акт подписан «____» ________ 20___ г. в 2-х экземплярах и содержит вместе с приложениями к нему _____ страниц. Подписи и печати сторон: Заказчик: ______________________ Подрядчик: __________________ должность, Ф.И.О.: ______________ должность, Ф.И.О.: ___________ подпись _______________________ подпись ____________________ дата __________________________ дата _______________________ Приложение № 6 к Договору № ____________ от «____» __________ 20___г. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ на производство работ на действующих объектах Заказчика В связи с особенностями использования жилого и служебного фондов Заказчика, предназначенных для предоставления в аренду в первую очередь дипломатическим и иным аккредитованным в РФ иностранным представительствам |
Похожие:
 | Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 30 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... | | Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 1 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
| Комсомольск-на-Амуре документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (4) Положения о закупке |
| Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения о закупке товаров, работ и услуг ООО дпи «Востокпроектверфь»,... | | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке не установлены |
 | Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд фбун емнц позрпп роспотребнадзора | | «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-фз "О контрактной... |
| Предмет договора и предусмотренные Положением о закупках в Наименование дзо сведения о закупке указаны в информационной карте к закупочной... | | Поставка оборудования и программного обеспечения системы каналообразования (оборудование rns) |