начало формы
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений} а именно:
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.
При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.
Гарантийное письмо (форма 13)
Форма Гарантийного письма с обязательством не допускать к исполнению обязательств по Договору «Фирм-однодневок»
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Дополнительные требования к добросовестности контрагента
Гарантийное письмо
(форма)
г. ______________ «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель],
в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:
Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.
Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
[Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
/
_______________ / _______________ /
м.п.
конец формы
Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
Представлена в приложении 3 к настоящей документации.
Приложение №1 - Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)
Техническое задание
№
п/п
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Предмет договора
|
Ремонт электротехнического оборудования распределительного газопровода высокого давления ГРС-3 –ХТЭЦ-2 (оборудование, зап.части, материалы)
|
2
|
Основания закупки
|
ГКПЗ-2014г Лот №118011
|
3
|
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ.
|
СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» расположена в Северном округе города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, пер. Сормовский, 1.
Срок выполнения работ:
Согласно утверждённой проектно-сметной документации на период с 01.05.2014 г. по 30.10.2014 г.
Условия выполнения работ:
При выполнении работ по ремонту «электротехнического оборудования распределительного газопровода высокого давления ГРС-3 – ХТЭЦ-2 (оборудование, зап. части, материалы)», подрядчик обязан оформить и передать в установленные сроки сдаточную документацию в соответствии с перечнем утверждённым Заказчиком (СО-34.04.181-2003).
Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.06.2003 г.
ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. 25.04.2012г. №390;
Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00
ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
Техническими условиями, технологическими картами и проектами производства работ.
Регламентом «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»
Положением по организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования ОАО «ДГК»
Положением по формированию и реализации ремонтных программ ОАО «ДГК»
Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется в соответствии с регламентом ОАО «ДГК» о «Формировании и управлении работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов ОАО «ДГК».
Правилами устройства электроустановок.
Объемами и нормами испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.
|
4
|
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
|
3 466,473 тыс. рублей без НДС,
|
5
|
Источник финансирования
|
Себестоимость (затраты на ремонт)
|
6
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3 (с приложением счетов-фактур), принятые к оплате Заказчиком.
Результаты выполненных работ оформлять соответствующими техническими актами и записями в «Журналах учета работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования»
Оплата за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
Расчёт за выполненные работы осуществляется Заказчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ с предоставлением первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт - фактура), но не ранее 25 числа месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ. Заказчик оставляет за собой право на досрочную оплату выполненных работ. Предоплата за выполненные работы не предусмотрена.
Заказчик вправе задержать подписание актов по форме КС-2, КС-3 без предоставления отчетной технической документации.
Оплату за выполненные работы Субподрядчику, Исполнитель осуществляет со своего расчётного счета.
Подрядчик выполняет работы с использованием своих механизмов, материалов и конструкций на основании нормативно-технической, сметной и конкурсной документации. Стоимость материалов, предоставляемых Исполнителем, согласовывается с Заказчиком до начала работ и не должна превышать величину, указанную в утверждённой смете. Материалы подлежат оплате в соответствии с нормативным расходом и фактической стоимостью с учётом ЗСР к стоимости материалов в размере 2% по строительным материалам, но не более величины, утвержденной в смете. Стоимость основных материалов должна быть подтверждена счет - фактурой и платежным документом с отметкой банка.
|
7
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителя, подрядчиками)
|
Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.
|
8
|
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей)
|
Стоимость работ определяется с применением базисно-индексного метода по сборникам «Территориальных единичных расценок на строительно-монтажные работы в Хабаровском крае» (далее – ТЕР). Индекс перевода в текущие цены на основную заработную плату и заработную плату механизаторов принимать по данным РЦЦС Хабаровского края. Индексы перевода в текущие цены не должны превышать значения, указанные в сборниках РСИ РЦЦС Хабаровского края на момент проведения конкурса. Норматив сметной прибыли принимать в размере 30% от ФОТ.
К нормам накладных расходов для расчета базисно-индексным методом применять поправочный коэффициент k = 0,85 на основании письма Минрегион №2536 ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.
При составлении сметной документации в ее состав включается стоимость материальных ресурсов независимо от того, кто их планирует приобретать (приобрел) - заказчик или подрядчик. В случае поставки материалов заказчиком, за итогом сметы указывается возврат материалов по тем же ценам, по которым они включены в объем СМР с обоснованием исключения (давальческое сырье).
При составлении сметной документации руководствоваться регламентом ОАО «ДГК» «О формировании, согласовании и утверждении сметной документации ОАО «ДГК» утвержденного Советом Директоров ОАО «ДГК» Протоколом №12 от 01.12.2009 г.
Заказчик вправе изменить номенклатуру и объём работ в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом Исполнителя в письменной форме.
Номенклатура работ и сметная документация составляется на весь период действия Договора. Исполнитель и Заказчик в первую треть срока ремонта, формирует уточнённый объем работ. Исполнитель предоставляет уточнённую смету утверждённую руководителем филиала. Методика составления и ценовые показатели уточненной сметы аналогична основной сметы. Ценообразующие факторы уточненной сметы аналогичны смете основного договора, прошедшей конкурсные процедуры и действительны на весь период действия ремонта объекта.
При предоставлении конкурсной документации в ОАО «ДГК» в её состав включить сметные расчёты в формате gsf, xml.
|
9
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара.
|
Гарантийные обязательства на выполненные работы Исполнителем должны быть установлены 36 месяцев с момента приемки восстановленного электротехнического оборудования в полном объеме по акту и сдачи исполнительной документации Заказчику.
При образовании дефектов в период гарантийного срока эксплуатации по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется провести восстановительный ремонт за свой счет.
Исполнитель вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований НТД или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства, в одном из следующих случаев:
Если образование дефектов произошло не по вине Исполнителя;
При использовании материалов и запасных частей, имеющих скрытые дефекты, которые не могли быть выявлены при проведении входного контроля;
При выявлении в процессе эксплуатации скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД;
При нарушении Заказчиком правил и технологических инструкций по эксплуатации, установленных действующей НТД.
Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на восстановленном электротехническом оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Исполнителя, назначившего гарантию, или без согласования с ним собственным персоналом Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность в случае установления вины Исполнителя (в подписанном обеими сторонами Акте расследовании нарушения).
Если Исполнитель не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе выполнить ремонтные работы либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).
|
10
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие
|
Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
3) Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
3.Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта.
10. Монтаж металлических конструкций.
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ.
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередач напряжением до 35 кВ.
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.
20.12. Устройство распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности.
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов.
В случае привлечения Субподрядной организации, Участник закупки обязан иметь в Свидетельстве СРО:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1.11. Тепловые электростанции.
|
11
|
Требования к участникам закупки
|
На момент подачи заявки к Участнику предъявляются следующие требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупочных процедур.
В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе заявки документы подтверждающие соответствие данным требованиям.
6) Не позднее 5(пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5(пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении.
7) Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом. Исполнителем получены (будут получены). Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
8) Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. В случае привлечения третьих лиц к выполнению определенных видов работ, Участник предоставляет Заказчику письменное подтверждение третьего лица о готовности к выполнению работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки в плановые сроки. Участник обязан предоставить Заказчику информацию о квалификации специалистов третьего лица, наличия материально-технических ресурсов, наличия достаточного количества аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных организаций.
|
12
|
Критерии оценки к сопоставлению заявок на участие в закупке
|
Наименование критерия
|
Уровень 1
|
Уровень 2
|
2.1. Предпочтительность организационно-технических предложений, в том числе:
|
40
|
|
2.1.1. Предпочтительность объема и качества услуг.
|
--
|
50
|
2.1.2. Оценка соответствия объемов работ (услуг), предложенных Участником в сметной документации, указанным в Технических требованиях Заказчика.
|
--
|
25
|
2.1.3. Оценка соответствия технологии производства работ, предложенной Участником в сметной документации, указанным в Технических требованиях Заказчика.
|
|
25
|
Сумма весовых коэффициентов уровня 2(в %):
|
|
100%
|
2.2 Вероятность должного исполнения контракта («надежность» Участника), в том числе:
|
50
|
--
|
2.2.1. Специальный опыт работы (опыт выполнения аналогичных договоров).
|
|
20
|
2.2.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами.
|
--
|
20
|
2.2.3 Обеспеченность материально-техническими ресурсами.
|
--
|
20
|
2.2.4 Общий опыт аналогичных работ (срок существования компании, обороты за период 2011-2013 годы).
|
--
|
20
|
2.2.5. Гарантийные обязательства.
|
|
20
|
Сумма весовых коэффициентов уровня 2 в группе (в %):
|
--
|
100%
|
2.3 Предпочтительность договорных условий, в том числе:
|
10
|
--
|
2.3.1 Соответствие условиям ответственности по договору
|
|
100%
|
Сумма весовых коэффициентов уровня 2 в группе (в %):
|
--
|
100%
|
Сумма весовых коэффициентов уровня 1 в группе (в %):
|
100%
|
--
|
|
13
|
Требования к выполняемым работам
|
Требования к выполняемым работам
|
13.1
|
Требования к качеству выполняемых работ
|
В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
До начала работ Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику технологические карты, проекты производства работ.
|
13.2
|
Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке.
|
При производстве работ Исполнитель обязан использовать оборудование, соответствующие требованиям специфики работ. Квалификация ремонтного персонала должна соответствовать виду выполненных работ.
При производстве работ Исполнитель обязан:
Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00; имеющих право допуска к выполнению соответствующих работ, работ по перемещению грузов кранами; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ
|
13.3
|
Требования к безопасности выполняемых работ
|
Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектного режима. - РД 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. 25.04.2012г. №390;
- ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
- СНиП12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство. До начала работ представить Заказчику для согласования проект производства работ. После его утверждения он остается в силе в течение всего срока действия договора.
Перед началом работ представить на согласование календарный график работ, мероприятия по технике безопасности труда собственного персонала, по пожарной и промышленной безопасности, оформить акт-допуск для производства работ на объекте.
Перед производством работ исполнитель обязан предоставить календарный план работ, устанавливающий последовательность и сроки выполнения работ на согласование главному инженеру Заказчика (СП).
|
13.4
|
Требования к результатам работ
|
Выполнить работы своими или привлечёнными силами качественно, в объёмах и сроках, предусмотренными техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику.
Исполнитель работ ответственен не только за безотказную работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации, но и за приведение его технико-экономических показателей к нормативным значениям.
|
13.5
|
Приложения
|
Ведомость объемов работ на «Ремонт электротехнического оборудования распределительного газопровода высокого давления ГРС-3 –ХТЭЦ-2 (оборудование, зап.части, материалы)» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК»
Ведомость материалов на «Ремонт электротехнического оборудования распределительного газопровода высокого давления ГРС-3 –ХТЭЦ-2 (оборудование, зап.части, материалы)» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК»
| |
