«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс»
Скачать 1.26 Mb.
|
СТАТЬЯ 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРАБОТАННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 7.1. В пределах Договорной цены работ Подрядчик предоставляет Техническому заказчику предусмотренную Договором Проектную и Рабочую документацию в количестве и составе, предусмотренном в Задании (Приложение №1 к настоящему Договору). 7.2. Без изменения Договорной цены работ, предусмотренной п. 3.1 Договора, Подрядчик вносит изменения и/или дополнения в Проектную и Рабочую документацию в следующих случаях: 7.2.1. Для устранения недостатков в Проектной и Рабочей документации, обнаруженных Техническим заказчиком, экспертными органами при строительстве Объекта; 7.2.2. Для изменения и корректировки Проектной и Рабочей документации, связанной с изменением в период действия Договора законодательства Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, а также нормативных документов, регулирующих выполнение проектных и/или строительных работ. 7.2.3. Для изменения и корректировки Проектной и Рабочей документации, связанной с изменением марки, модели, каталожного или номенклатурного номера оборудования, а также изменением технических характеристик оборудования и/или изменением производителя оборудования в случае, если внесение в проектную и рабочую документацию указанных данных не было заранее согласовано с Подрядчиком. 7.3. В случаях, предусмотренных п.7.2 Договора, изменения и/или дополнения в Проектную и Рабочую документацию вносятся Подрядчиком по письменному требованию Технического заказчика либо с его письменного согласия. СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 8.1. Готовность материалов по изысканиям, Проектной и Рабочей документации подтверждается подписанием Техническим заказчиком акта сдачи-приемки работ, который оформляется в следующем порядке: 8.1.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Технического заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением согласованных комплектов документации. Дата акта сдачи-приемки выполненных работ является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком материалов по инженерным изысканиям и разработанной Проектной и Рабочей документации. 8.1.2. Принятие работ подтверждается подписанием Акта о приемке выполненных работ. Акт приемки выполненных работ по первому этапу подписывается после получения положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации. 8.1.3. Приемка работ Техническим заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения материалов по инженерным изысканиям, Проектной и Рабочей документации. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям органов государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Технического заказчика. 8.2. При обнаружении Техническим заказчиком в ходе приемки Работ по Договору Недостатков в выполненной Работе, Технический заказчик отказывается от подписания Акта приемки выполненных работ, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень Недостатков (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком, а в случае, если такие сроки не будут установлены, то Подрядчик устраняет Недостатки в течение 10 (десяти) рабочих Дней с момента их обнаружения. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и такой акт считается подписанным со стороны Подрядчика. Эта информация может быть отправлена по электронной почте с последующим письменным подтверждением. 8.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные Недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Техническим заказчиком Недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. 8.4. При не устранении Подрядчиком Недостатков в сроки, указанные в акте или настоящем Договоре, Технический заказчик вправе поручить устранение Недостатков Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 8.5. Подрядчик по требованию Технического заказчика при обнаружении последним Недостатков в Проектной и/или Рабочей документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные Работы и/или переделать Документацию в срок, установленный Техническим заказчиком. В случае, если устранение Недостатков в Проектной документации требует повторного прохождения государственной экспертизы, Проектная документация должна быть направлена в органы государственной экспертизы повторно за счет Подрядчика. 8.6. По завершении Подрядчиком Работ по Договору в полном объеме, при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных Подрядчиком Работ, получении положительного заключения государственной экспертизы по Проектной документации Подрядчик готовит Итоговый акт приемки выполненных работ в 5 (пяти) экземплярах и представляет его Техническому заказчику. 8.7. Технический заказчик осуществляет проверку поступивших от Подрядчика документов в течение 10 (десяти) Дней, не считая дня их поступления, и при отсутствии замечаний подписывает Итоговый акт приемки выполненных работ, после чего, производит окончательную оплату за выполненные работы или дает мотивированный отказ от оплаты. СТАТЬЯ 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9.1. Подрядчик отчуждает Техническому заказчику исключительное право в полном объеме на Результат работы, предусмотренных настоящим Договором, а также на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть созданы в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, включающие в себя среди прочего произведения архитектуры и градостроительства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов (далее – «результаты интеллектуальной деятельности»). Переход к Техническому заказчику прав на Результат работы, предусмотренный настоящим Договором, оформляется Актами о приемке выполненных работ по Договору. С даты подписания обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ по Договору Подрядчик передает Техническому заказчику исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные им при выполнении Работ по настоящему Договору в полном объеме. 9.2. С момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ Технический заказчик может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор) без получения согласия Подрядчика и выплаты ему какого-либо дополнительного к предусмотренному настоящим Договором вознаграждения. 9.3. Технический заказчик получает право зарегистрировать результаты интеллектуальной деятельности в качестве товарных знаков и знаков обслуживания, промышленных образцов, программ для ЭВМ или баз данных, полезных моделей и иных объектов интеллектуальной собственности, которые подлежат обязательной или добровольной регистрации. 9.4. Подрядчик обязан обеспечить оформление договоров о передаче прав с авторами и (или) правообладателями в письменной форме в отношении каждого отдельного результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который передано Подрядчиком Техническому заказчику по настоящему Договору. 9.5. Подрядчик обязуется предоставить Техническому заказчику правоустанавливающие и иные документы, подтверждающие действительность и надлежащее приобретение прав, передаваемых по настоящему Договору. 9.6. Документы, указанные в предыдущем пункте, представляются в оригиналах или в копиях, заверенных круглой печатью Подрядчика и подписью генерального директора Подрядчика или лица, уполномоченного действовать от имени Подрядчика на основании доверенности с приложением копии доверенности. 9.7. Подрядчик обязуется по требованию Технического заказчика подготовить и подписать все документы и осуществить все необходимые действия для закрепления прав Технического заказчика на результаты интеллектуальной деятельности. 9.8. Стороны достигли полного понимания, что заключение настоящего Договора лишает Подрядчика права на самостоятельное использование результатов интеллектуальной деятельности или на передачу прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности третьим лицам. 9.9. Подрядчик разрешает использовать результаты интеллектуальной деятельности без указания своего имени/наименования, имен авторов произведения и иных правообладателей если такие имеются (право на анонимное использование результата интеллектуальной деятельности). 9.10. Подрядчик выражает своё согласие на внесение в результаты интеллектуальной деятельности изменений, сокращений и дополнений, снабжение результата интеллектуальной деятельности при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, любую иную переработку результатов интеллектуальной деятельности. 9.11. Подрядчик выражает свое согласие на обнародование результата интеллектуальной деятельности, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает результат интеллектуальной деятельности доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения либо любым другим способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров результата интеллектуальной деятельности, представляющих собой копию результата интеллектуальной деятельности в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения. 9.12. Подрядчик гарантирует, что имеет надлежащим образом приобретенные от авторов результаты интеллектуальной деятельности и авторов произведений, вошедших составной частью в результаты интеллектуальной деятельности, права на результаты их интеллектуальной деятельности, а также все согласия и разрешения, предусмотренные настоящим Договором, а в случаях, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежат нескольким лицам совместно, Подрядчик гарантирует, что имеет такое согласие от всех авторов и правообладателей. 9.13. Подрядчик гарантирует, что он вправе заключить настоящий Договор, и не существует никаких обстоятельств, включая, в том числе, обязательства Подрядчика перед третьими лицами, препятствующих исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 9.14. Подрядчик гарантирует, что все результаты интеллектуальной деятельности, которые являются или могут являться объектами авторского права и/или смежных прав в соответствии с применимым законодательством: • являются оригинальными разработками Подрядчика, авторов и/или иных третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, охраняемыми авторским правом, и не являются копиями произведений третьих лиц и не нарушают авторские и/или смежные права или иные права третьих лиц на интеллектуальную собственность; • не дискредитируют какое-либо лицо или продукт и иным образом не дают оснований для судебного преследования как наносящие ущерб имени, репутации, чести, достоинству или деятельности, или продукции какого-либо лица; • не обременены имущественными правами третьих лиц, не являются предметом исков или требований третьих лиц; 9.15. Подрядчик гарантирует, что не существует в настоящее время, и не будет существовать в будущем каких-либо обстоятельств, тем или иным образом препятствующих правомерному использованию Техническим заказчиком результата интеллектуальной деятельности Подрядчика, в частности, гарантирует: • действительность отчуждаемого Техническому заказчику исключительного права; • что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, отчуждаемый Техническому заказчику, не (будут) отчуждены третьим лицам; • что отсутствуют нарушения прав третьих лиц, которые могут каким-либо образом ограничить Технического заказчика в правомерном распоряжении исключительным правом; • что отчуждение Техническому заказчику исключительного права, не нарушает никаких прав третьих лиц; • что с авторами произведений заключены авторские договоры (в отношении служебных произведений - оформлены трудовые договоры, должностные инструкции, служебные задания), в которых Подрядчиком урегулированы все условия, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, а также выплачено вознаграждение в установленном (согласованном) размере, порядке и сроки; • что к Подрядчику не могут быть предъявлены никакие требования третьих лиц о выплате вознаграждения (иных аналогичных платежей) за отчуждение исключительного права за исключением случаев, определенных законодательством; • что Подрядчик обладает всеми правами в отношении служебных произведений своих работников. 9.16. Подрядчик заверяет и гарантирует, что отчуждение Подрядчиком исключительного права по настоящему Договору и использование Техническим заказчиком и иными третьими лицами результатов интеллектуальной деятельности не нарушает и не повлечет за собой нарушение каких-либо авторских прав, коммерческой тайны, патентных прав, прав на товарные знаки, права на секрет производства (ноу-хау) и иных прав интеллектуальной собственности, любых других прав третьих лиц, возникающих из договора или по закону. 9.17. Подрядчик заверяет и гарантирует, что использование результатов интеллектуальной деятельности не требует какой-либо лицензии, разрешения или согласия любого третьего лица, а равно совершения какого-либо лицензионного или иного платежа в пользу третьего лица. В случае предъявления Техническому заказчику любых требований третьими лицами (в том числе претензий, исков) по вопросу незаконного использования Техническим заказчиком объектов интеллектуальной собственности, Подрядчик принимает на себя обязательство по их урегулированию и несет ответственность (в том числе имущественную) по таким требованиям. В любом случае (независимо от предъявлений претензий, требований и исков третьими лицами) Подрядчик обязуется во внесудебном порядке возместить Техническому заказчику, его лицензиатам и правопреемникам, по их требованию, все убытки (включая расходы по оплате услуг юристов). 9.18. Технический заказчик имеет право на многократную практическую реализацию архитектурного, дизайнерского, градостроительного проекта, и иных произведений, которые могут быть созданы в процессе выполнения Работ по настоящему Договору. 9.19. Подрядчик не вправе требовать от Технического заказчика предоставления права на участие в реализации архитектурного, дизайнерского, градостроительного проекта, права на осуществление авторского контроля за разработкой документации для строительства, осуществление авторского надзора за строительством (надзор за выполнением проектных решений). Указанные в настоящем пункте Договора правомочия в полном объеме переходят к Техническому заказчику в составе исключительного права на созданные в процессе выполнения Работ по настоящему Договору результаты интеллектуальной деятельности. 9.20. Личные неимущественные права на созданные в процессе выполнения Работ по настоящему Договору результаты интеллектуальной деятельности сохраняются за их авторами. Подрядчик обязуется получить и передать Техническому заказчику: - письменное согласие авторов на обнародование и любую последующую переработку Техническим заказчиком результатов интеллектуальной деятельности (в том числе на техническое редактирование); - письменный отказ авторов архитектурного, градостроительного проекта (физических лиц) от участия в реализации такого проекта, согласно которому Технический заказчик и любой выбранный им подрядчик имеет право не привлекать авторов к участию в разработке документации для строительства и к авторскому надзору за строительством при реализации авторских архитектурных и (или) градостроительных решений; - письменное согласие авторов произведений, созданных в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, при любом воспроизведении произведений не указывать имена и фамилии авторов (использовать произведения анонимно). Подрядчик обязан возместить Техническому заказчику в полном объеме убытки и расходы, которые могут возникнуть у последнего в связи с отсутствием указанных в настоящем пункте документов. Авторы не сохраняют за собой право использовать созданные в процессе выполнения Работ по настоящему договору результаты интеллектуальной деятельности самостоятельно или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам. 9.21. Подрядчик обязан урегулировать вопросы выплаты вознаграждения субподрядчикам (контрагентам) и физическим лицам - Подрядчикам Работы, своими силами и за свой счет, включая: - авторское вознаграждение работникам Подрядчика, привлеченным к выполнению Работы по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей, - вознаграждение третьим лицам, привлеченным к выполнению Работы в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в выполнении Работы и передачу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Работы, и в связи с возможным последующим использованием результатов Работы Техническим заказчиком. Подрядчик обязан согласовать с авторами результатов Работы использование личных неимущественных прав авторов, с тем, чтобы Технический заказчик был освобожден от необходимости указания имен авторов при использовании результатов Работы, а также был вправе обнародовать и перерабатывать результаты Работы, охраняемые авторским правом. 9.22. Подрядчик обязан по просьбе Технического заказчика подписывать документы, дополнительно подтверждающие передачу имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности Техническому заказчику. Подрядчик по письменному согласованию с Техническим заказчиком (путем заключения соответствующего договора) вправе использовать полученные в результате выполнения Работ по настоящему Договору результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд на условиях возмездной простой (неисключительной) лицензии в течение срока, определяемого Сторонами. СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 10.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения. 10.3. За несвоевременное окончание Работ, Подрядчик уплачивает Техническому заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости Работ, за каждый день просрочки. 10.4. Сумма неустойки за просрочку, однако, не может превышать 10% от общей стоимости Работ. 10.5.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств по Договору и от ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации. 10.6. Подрядчик не будет, в рамках оказания услуг по настоящему Договору или в связи с ним, прямо или косвенно: - нарушать любое применимое законодательство, запрещающее или преследующее взяточничество и иные коррупционные действия; или - предлагать, платить, давать обещание заплатить, давать, или поручать оплату или предоставление чего-либо имеющего ценность (включая денежные средства) любому Государственному Служащему (согласно этому понятию как определено ниже), должностному лицу политической партии, кандидату на государственный или муниципальный пост, или должность в политической партии, с целью оказать воздействие на любого рода акт или действие такого лица, действующего в своей должности, или для побуждения такого лица к действию или бездействию в нарушение их законных обязанностей, или в целях получения необоснованного преимущества; или - предлагать, платить, давать обещание заплатить, давать, или поручать оплату или предоставление чего-либо, имеющего ценность (включая денежные средства) любому частному (т.е. негосударственному) лицу с целью повлиять на любое действие или решение такого лица или для получения иного необоснованного преимущества для получения или сохранения какого-либо делового интереса Технического заказчика. «Государственный Служащий» означает: (i) должностное лицо или сотрудник государственного органа или организации, включая любые службы, агентства, равно как и любого иного юридического лица или организации, созданной или контролируемой государством, или (ii) должностное лицо или сотрудник международной организации (например, Всемирного Банка или Международного Валютного Фонда); или (iii) любое иное лицо, действующее на основании официальных полномочий по поручению или от имени вышеуказанных лиц, органов и организаций. Несмотря на возможное наличие иных положений настоящего Договора, в случае если в любое время ООО «ДелоПортс», действуя добросовестно, придёт к выводу, что Подрядчик нарушил положения настоящего Раздела, ООО «ДелоПортс» имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, влекущий за собой его немедленное прекращение, без выплаты каких-либо компенсаций или возникновения иных обязательств перед Подрядчиком. 10.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей и нарушения любой из гарантий, предусмотренных в Статье 8 настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить Техническому заказчику все возможные расходы и убытки, которые могут возникнуть у Технического заказчика в связи с предъявлением Техническому заказчику третьими лицами соответствующих претензий, а также по требованию Технического заказчика уплатить штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по Договору. СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 12.1. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим договором. В случае досрочного расторжения договора, Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора. 12.2. Сторона, имеющая право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора согласно положениям настоящего Договора или нормам, действующего законодательства и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой Стороны заказной почтой с уведомлением. 12.3. В случае досрочного прекращения Договора Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение одного месяца с даты досрочного прекращения Договора достигнуть справедливого и разумного определения суммы, причитающейся к выплате Подрядчику или возврату Техническому заказчику. Такая сумма должна быть определена и оформлена Соглашением, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон. Причитающаяся Техническому заказчику или Подрядчику сумма должна быть выплачена в течение одного месяца с даты подписания Соглашения. При этом Подрядчик передает Техническому заказчику результаты всех выполненных до прекращения Договора Работ, а также права на все созданные к моменту прекращения настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности. 12.4. Технический заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке без выплаты Подрядчику компенсации в случае: - нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения Работ, определенным Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору), более чем на 30 дней; -не обеспечения Подрядчиком требуемого качества выполнения Работ, установленных настоящим Договором, техническим заданием; -принятия государственными органами власти Российской Федерации актов, препятствующих производству Работ. 12.5. Технический заказчик вправе в любое время отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной Работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат при соблюдении Подрядчиком следующих условий: - Проведения инвентаризации объекта с составлением отчета. - Составления акта о приемке незавершенных Работ. - Составления акта о передаче прав на все созданные к моменту прекращения настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности. 12.6. В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством, Обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 12.7. Прекращение обязательств сторон не освобождает их от ответственности за ненадлежащее исполнение. СТАТЬЯ 13.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору. Указанные в настоящем пункте препятствия могут стать следствием следующих событий: стихийных бедствий природного характера (таких, как ураганы, циклоны, землетрясения, наводнения, пожары, разрушения в результате удара молнии), объявленной или необъявленной войны, внутренних вооруженных конфликтов, массовых гражданских беспорядков, любых влияний природных сил, которые не могли быть предвидены разумно Сторонами и против которых они не могли предпринять никаких превентивных мер - обстоятельств, от которых зависит надлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами событий. Надлежащим доказательством существования обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный ТПП РФ. 13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, т.е. при первой же технической возможности, известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства как на основания освобождения ее от ответственности. 13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Технический заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение 2-х месяцев с момента начала переговоров, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно известив об этом другую Сторону. В случае прекращения Договора Подрядчик обязан не позднее 5 банковских дней с момента прекращения Договора вернуть Техническому заказчику весь остаток неиспользованного авансового платежа. СТАТЬЯ 14. АРБИТРАЖ 14.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, будут разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. 14.2. Срок рассмотрения Стороной претензии другой Стороны не может превышать 15 рабочих дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа на претензию в течение указанного срока, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд. СТАТЬЯ 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 15.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде Сторонами. 15.2. Настоящий Договор является обязательным для любых правопреемников Сторон. 15.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами утрачивают силу. 15.4. Любая договоренность между Техническим заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к Договору. 15.5. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам свои права и обязанности по исполнению Договора или какой-либо его части без предварительного письменного разрешения Технического заказчика. 15.6. Технический заказчик имеет право с предварительного письменного согласия Подрядчика уступить свои требования и перевести долг по настоящему Договору третьему лицу. 15.7. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 15.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. СТАТЬЯ 16.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: Приложение №1 – Задание; Приложение №2 – Протокол соглашения о договорной цене; Приложение № 3 – Календарный план. СТАТЬЯ 17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
4. ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ Форма №1 4.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1. Изучив извещение (приглашение) к участию в запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги», Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия, ____________________________________________________________________________________ (полное наименование участника, с указанием организационно-правовой формы) в лице, ____________________________________________________________________________ (наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) зарегистрированное по адресу: ___________________________________________________________________________________ (юридический адрес участника) выражает свою заинтересованность в участии в запросе предложений и предлагает заключить Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» на условиях и в соответствии с Техническим заданием, условиями оплаты работ (согласно проекта договора), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке и составляющими вместе с настоящей заявкой Предложение, на общую сумму Итоговая стоимость предложения ___________________________________________ с НДС/без НДС, руб. (итоговая стоимость, руб., с НДС/без НДС) в т.ч. НДС, руб. ___________________________________________ НДС по итоговой стоимости, руб. (заполняется при наличии НДС) Календарный план выполнения работ
2. Мы ознакомлены с условиями выполнения работ, требованиями к их объему и качеству, содержащимися в Документации по запросу предложений влияющими на его стоимость. 3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать работы в соответствии с требованиями Документации по запросу предложений. 4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________________(наименование организации - участника закупки, индивидуального предпринимателя) не проводится процедура и реорганизации, банкротства, деятельность не приостановлена, не состоит в реестре не добросовестных поставщиков. 5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Организатору закупки, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников процедуры запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации по запросу предложений в течение 20 дней со дня официального размещения на сайте протокола подведения итогов. 7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации по процедуре проведения запроса предложений и условиями нашего предложения по цене. 10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен _____________________________________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица) Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 11. В случае объявления процедуры запроса предложений несостоявшимся, мы не будем иметь претензий к Заказчику (Организатору закупок). 12. Настоящая заявка действует до «____»_________2017 года. Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящего Предложения _______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям, установленным к Участникам данного запроса предложений и в частности: - обладает необходимыми профессиональными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией; - обладает гражданской правоспособностью для заключения договора; - не является банкротом, не находится в процессе ликвидации и реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена. 13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________, факс ________, E-mail:___________ банковские реквизиты:__________________________ 14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________________________ 15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр. В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации, информация по сути предложения __________________ (Наименование участника) представлена в следующих формах, документах и иных материалах, которые прилагаются к настоящему предложению и являются неотъемлемой частью нашего предложения.
Участник закупки (уполномоченный представитель) ________________________________ (ФИО) (подпись) МП Форма №2 4.2. Коммерческое предложение Приложение №1 к заявке на участие в запросе предложений от «____»________г. №__________ Коммерческое предложение на выполнение работ Наименование и адрес участника:_________________________
Таблица -2. Прочие коммерческие условия выполнения работ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2016г | | Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2015г |
| Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2015г | | «Площадка перегрузки контейнеров – склад временного хранения опасных веществ в контейнерах – II класса опасности» на территории ООО... |
| «Касперский» Антивирус Касперского Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Renewal | | «Причал №39б ювгр порт Новороссийск. Приведение фактических глубин к проектному значению» |
| «Порт Новороссийск. Юго-Восточный грузовой район (ювгр). Причал №39А. Капитальный ремонт» | | Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, сопровождению процедуры внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости,... |
| Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 25. 02. 2015г | | Ооо «нутэп» «Площадка перегрузки контейнеров – склад временного хранения опасных веществ в контейнерах» при локализации и ликвидации... |