Обеспечение исполнения договора
Победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.7. настоящей документации, должен предоставить обеспечение исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 26 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».
В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником процедуры запроса предложений, с которым заключается договор, такого обеспечения.
Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».
В случае если пунктом 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрено несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.
Внесение изменений в договор и его расторжение
В текст договора, заключаемого по результатам процедуры запроса предложений, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:
цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, услуг;
количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации без изменения цены за единицу товара/работ/услуг;
иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону.
Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры запроса предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, извещением о проведении запроса предложений, пунктом 4.17.1 настоящей документации, а также законодательством Российской Федерации.
В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса предложений, заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на ЭТП и официальном сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____________________
г. Москва «___» _____ 2012г.
ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании доверенности №__________ от 00.00.20__г, с одной стороны и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя работы по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты (далее по тексту «Установок») на объекте Заказчика по адресу: Московская область, Дер. Румянцево, ул. Верхняя, д.98, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д.2, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.2. Техническое обслуживание включает в себя:
- технический надзор за исправным содержанием и правильной организацией эксплуатации Установок Заказчиком;
- проведение плановых регламентных работ, необходимых для поддержания Установок в исправном рабочем состоянии;
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации Установок (проведение инструктажа, составление инструкции по эксплуатации Установок и т.п.);
- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы Установок;
- устранение выявленных в период эксплуатации, проведения регламентных работ неисправностей (в объеме текущего ремонта).
1.3. Ремонт и модернизация систем противопожарной защиты (ППЗ) после ремонта помещений, замена устаревшего оборудования и реорганизация систем ППЗ, переоснащение помещений системами ППЗ в результате смены назначения помещений, разработка технической проектной документации и т. п., производится на основании письменного обращения Заказчика.
2. Порядок выполнения работ.
2.1. Работы по техническому обслуживанию выполняются ежемесячно.
2.2. Выполнение работ по устранению неисправностей осуществляется по вызову представителя Заказчика или в ходе выполнения регламентных работ.
2.3. После окончания Исполнителем работ по техническому обслуживанию, Заказчик подтверждает их выполнение и принимает Установки для дальнейшей эксплуатации, о чем составляется двухсторонняя запись в Журналах регистрации работ по техническому обслуживанию.
2.4. Работы по п. 1.3 Договора выполняются по получении Исполнителем Заявки, в которой указывается предмет производства работ и согласованные Сторонами сроки выполнения работ.
3. Обязанности сторон.
3.1. Заказчик обязан:
- до начала работ по настоящему Договору назначить приказом лицо, ответственное за содержание и организацию эксплуатации сдающихся на техническое обслуживание Установок, за обеспечение их работоспособности, за организацию взаимодействия с Исполнителем по всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием Установок, уполномочив его принимать работы у Исполнителя, с правом вносить соответствующие записи в Журналах регистрации работ по техническому обслуживанию, представлять на подпись Директору акты приемки работ, являющиеся основанием для оплаты;
- до начала работ по настоящему Договору представить Исполнителю для ознакомления всю имеющуюся у него техническую и эксплуатационную документацию на передаваемые на техническое обслуживание Установки;
- обеспечить Исполнителя подъемными средствами, приспособлениями и устройствами для работы на высоте (при необходимости);
- ежемесячно принимать от Исполнителя работы с подписанием акта приемки работ;
- в случае аварии, приведшей к отказу Установки, немедленно сообщить о происшедшем Исполнителю по телефону: ____________ обслуживающему персоналу Исполнителя на право доступа в здание и к Установкам для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором;
- оплачивать работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Исполнитель обязан:
- своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные статьей 1 настоящего Договора;
- о выполнении регламентных и других работ, предусмотренных настоящим Договором, производить запись в Журналах регистрации работ по техническому обслуживанию. В случае отсутствия отметки о выполнении регламентных и других работ в Журнале Заказчик оставляет за собой право не оплачивать данные работы;
- оформить Журналы регистрации работ по техническому обслуживанию. Журналы должны быть сброшюрованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя;
- проводить техническое обслуживание персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей», в присутствии Заказчика;
- не позднее 6 часов с момента получения заявки (кроме выходных и праздничных дней), прибывать на обслуживаемый объект по вызову Заказчика для устранения отказов Установок.
3.3. Исполнитель имеет право прекратить работы по техническому обслуживанию в случае невыполнения Заказчиком условий Договора или по результатам технического освидетельствования установок.
3.4. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные Услуги с оформлением двустороннего Акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными Представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации.
В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений в редакции Стороны-Инициатора.
3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется сообщать обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур и предоставлять Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие полномочия этих лиц.
4. Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
Стоимость работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты может быть пересмотрена по обоюдному согласию Сторон, в случае предоставления Исполнителем обоснований, подтверждающих увеличение затрат на выполнение предусмотренных по техническому обслуживанию работ. При этом составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору и подписывается обеими Сторонами.
4.2. Стоимость израсходованных Исполнителем материалов, запасных частей, комплектующих предварительно согласовывается с Заказчиком и указывается отдельной строкой в Акте приемки работ и оплачивается Заказчиком дополнительно сверх стоимости работ, обусловленных Договором, на основании выставленного счета.
4.3. Заказчик имеет право осуществлять в рамках настоящего Договора уплату авансовых платежей в счет предстоящего оказания услуг. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на уплаченный ему аванс в течении 5-ти дней после получения им авансовых платежей. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора и наименование товаров/услуг, за которые осуществлена предоплата.
4.4. Оплата за выполненные Исполнителем работы по техническому обслуживанию установки производится Заказчиком ЕЖЕМЕСЯЧНО в течение 10-ти банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета и подписанного Сторонами Акта приемки работ, составленного в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Оплата работ по п.1.3 Договора производится в следующем порядке:
4.5.1. На основании Заявки, подписанной Заказчиком, Исполнитель составляет смету на выполнение заявленных работ и представляет смету Заказчику на утверждение. Стоимость работ может также определяться Протоколом согласования договорной цены.
4.5.2. После утверждения сметы (протокола согласования договорной цены) и поступления авансового платежа (не более 35% от сметной стоимости ремонтных работ) на расчетный счет Исполнителя (в случае согласования Сторонами необходимости предоплаты работ), Исполнитель выполняет работы и представляет Заказчику акт приемки выполненных работ и счет на окончательную оплату работ за вычетом ранее выплаченного аванса.
4.5.3. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней принять выполненные и предъявленные Работы по Акту приемки-сдачи выполненных работ или дать мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих их приемке. В противном случае работы считаются принятыми и подлежащими оплате.
4.5.4. Оплата ремонтных работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней после предоставления Исполнителем акта приемки выполненных работ и Счета.
5. Ответственность сторон.
5.1. За необоснованный отказ одной из Сторон от исполнения обязательств, повлекший досрочное прекращение работ по настоящему Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За задержку сроков платежей, предусмотренных п.п. 4.4; 4.5.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать пеню в размере 0,033% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, до фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии требования пени не начисляются и не уплачиваются.
5.3. За нарушение Исполнителем обязательств по соблюдению регламентов работ и/или при ненадлежащем выполнении Работ и/или при не соблюдении сроков выполнения работ в соответствии с п.2.4 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать пеню в размере 0,033% от объема не выполненных Работ за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств по настоящему Договору. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии требования пени не начисляются и не уплачиваются.
5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6. Гарантии и санкции.
6.1. Исполнитель гарантирует:
- соблюдать установленный регламент работ;
- высокое качество работ по техническому обслуживанию установок, а также работ осуществляемых согласно заявкам Заказчика в соответствии с технической, нормативной документацией и иными требованиями законодательства РФ.
6.2. Настоящий Договор по техническому обслуживанию не снимает ответственности с администрации Заказчика за правильную эксплуатацию установок.
6.3. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя или нарушения сроков платежей за техническое обслуживание, Исполнитель вправе прекратить работы по техническому обслуживанию, предварительно сообщив об этом Заказчику.
6.4. В случае невыполнения Исполнителем требований статьи 1 настоящего Договора (полного или частичного не выполнения предусмотренных статьей 1 работ), Заказчик вправе задержать оплату за выполненные работы.
7. Срок действия Договора и порядок разрешения споров.
7.1. Договор заключается сроком на один год с момента подписания. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия Договора.
7.2. Настоящий Договор по требованию одной из Сторон может быть расторгнут до истечения срока его действия с предупреждением другой Стороны за 30 дней.
7.3. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае необходимости, все споры по настоящему Договору разрешаются в арбитражном суде г. Москвы.
8. Форс-мажор.
8.1. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.).
9. Заключительные положения (прочие условия).
9.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для обеих Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.
9.2. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора и имеет с ним одинаковую юридическую силу.
9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и банковские реквизиты.
Заказчик: ОАО «Ростелеком»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН _____________, КПП ___________, ОКОНХ _____, ОКПО ___________,
р/с ___________________________
к/с__________________, БИК______________
Исполнитель:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Расчетный счет: № в ,
к/с , БИК , ИНН , КПП
-
Заказчик
|
Исполнитель
|
|
|
___________________(ФИО)
|
_________________(ФИО)
|
М.П.
|
М.П.
|
-
Приложение №1
|
к Договору № _______________
|
от « » _______________ 2012г.
|
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
и перечень обслуживаемых систем противопожарной защиты на объекте ОАО «Ростелеком» по адресу: ____________________
г. Москва «___» _______ 2012г.
Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________от лица Заказчика – _______________________________________________________________________________и _______________________________________________________________________________от лица Исполнителя – Генеральный директор _____________________________________________настоящим Приложением установили нижеприведенный перечень обслуживаемых систем противопожарной защиты и согласовали договорную цену на выполнение работ по Договору №_____________________ от ____________________ на объекте ОАО «Ростелеком» по адресу:_______________________________________
№
п/п
|
Тип оборудования
|
№ помещения
место установки
|
Стоимость
ТО
в месяц
(руб.)
|
НДС 18%
(руб.)
|
Всего с НДС
(руб.)
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
N
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
Стоимость технического обслуживания оборудования по вышеприведенному перечню составляет в месяц:
(сумма, число и прописью, в т.ч. НДС)
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № _______________________________ от ___________________ и основанием для проведения взаиморасчетов и платежей.
-
Заказчик
|
Исполнитель
|
|
|
|
|
М.П.
|
М.П.
|
|
