Документация о закупке №99-2015 на поставку дизельного масла судового для нужд Невско Ладожского района водных путей и судоходства – филиала фбу «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»
Скачать 0.59 Mb.
|
| Раздел VI. Проект договора. Договор (проект) На поставку дизельного масла судового для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-балтийского бассейна внутренних водных путей» г. Шлиссельбург «__» _______ 2015 г. Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Невско-Ладожского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Киселева Александра Николаевича, действующего на основании генеральной доверенности № 03-28-801 от 20.02.2013 г. и Положения о филиале, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик, признанный победителем запроса котировок № 99-2015 на поставку дизельного масла судового, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от « » 2015 года, обязуется поставить Заказчику дизельное масло судовое М16Г2ЦС (ГОСТ 12337-84) в количестве ___ тонн, далее - Товар, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить Товар. 1.2. Требования к поставляемому Товару, являющегося предметом настоящего договора, определяются согласованной сторонами Спецификации на поставку Товаров (Приложение №1). 1.3. В рамках настоящего договора Товар поставляется для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 187320, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.6. 2. Стоимость Товара и порядок расчетов 2.1. Стоимость Товара по настоящему договору определяется котировочной заявкой Поставщика и составляет: ________(_______________________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (НДС не облагается). 2.2. В стоимость Товара по настоящему договору входят все расходы на страхование, доставку Товара до места установки, установку, на уплату налогов во все бюджетные и внебюджетные фонды любого уровня. 2.3. Оплата производится: безналичный расчёт, оплата за поставленный Товар производится в течение пятнадцати банковских дней с момента поставки Товара, его установки, подписания накладных и предоставления оригинала счет-фактуры. 2.4. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 3. Сроки и порядок поставки Товара 3.1.Товар поставляется наливом в танкер Заказчика и доставляется силами и средствами Поставщика. До места поставки товара товар доставляется силами и средствами Поставщика. Место поставки товара определяется как: г. Шлиссельбург, акватория р. Невы. Способ поставки – водный транспорт. До места поставки Товара Товар доставляется силами и средствами Поставщика. Товар поставляется наливом в танкер (указанное судно) Заказчика. 3.2. Общий срок поставки Товара по настоящему договору – с момента его заключения по мере поставки общего объема Товара партиями по заявкам Заказчика. 3.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) партиями, по заявке Заказчика, в течение двух календарных дней с момента ее направления Поставщику посредством электронной, факсимильной или иной доступной Заказчику связи. В указанной заявке должны содержаться сведения о количестве Товара и месте его поставки. 3.4. Общий объем поставляемого Товара может быть уменьшен в одностороннем порядке по желанию Заказчика, путем направления информационного письма Поставщику. 3.5. Передача оформленной в установленном порядке документации по поставке Товара по настоящему договору осуществляется сопроводительными документами Поставщика. 3.6. По окончании поставки Товара Поставщик представляет Заказчику всю необходимую для приемки Товара документацию, прилагая к нему документы, предусмотренные условиями договора. 3.7. Заказчик в трехдневный срок со дня получения Товара и отчетных документов, обязан направить Поставщику необходимую по приемке Товара документацию или мотивированный отказ от приемки Товара. 3.8. В случае, если Заказчик выявил в поставленном Товаре Товар ненадлежащего качества, то Заказчик вправе предъявить Поставщику следующие требования: заменить Товаром надлежащего качества за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. Транспортные расходы и расходы за разгрузку Товара в таком случае несет Поставщик. 4. Обязанности и Права Поставщика 4.1.Поставщик обязан:
4.2. Поставщик вправе
5. Обязанности и Права Заказчика 5.1. Заказчик обязан:
5.1.2. Принять поставленный в соответствии с настоящим договором Товар и оплатить его; 5.2. Заказчик вправе:
6. Ответственность сторон 6.1. В случае полного или частичного невыполнения настоящего договора одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки. 6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине (пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). 6.3. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах выявленных недостатков (реальный ущерб). 6.4. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную либо коммерческую тайну, определяется действующим законодательством. 6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока поставки Товара и устанавливается настоящим договором в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. 6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.7. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6.8. В случае уклонения одной из Сторон от исполнения своих обязанностей по настоящему договору свыше сорока пяти календарных дней, другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области без предварительного претензионного порядка. 7. Особые условия 7.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его обеими сторонами. 7.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 7.3. Изменения в настоящий договор вносятся в соответствии с действующим законодательством. 7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 7.6. Недействительность какого-либо из условий настоящего договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом. 7.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения. 7.8. Стороны договорились о том, что вся документация по настоящему договору, полученная путем факсимильной связи, электронной почты имеет юридическую силу, и впоследствии заменяется на оригинал. 8. Реквизиты сторон
Приложение №1 УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Заказчик: _______________________ Поставщик: _______________________ «____»___________20__ г. «____»___________20__ г. ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ Раздел VII. Задание на поставку товара Техническое задание на поставку дизельного масла судового Согласно условиям запроса котировок, участник закупки, в случае признания его победителем запроса котировок обязан будет поставить Товар согласно документации и настоящего раздела. Раздел 1. Общие требования 1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена контракта. 1.1 Запрос котировок на поставку масла судового. 1.2. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 с указанием видов продукции, соответствующие предмету запроса котировок: 23.20.18.513 – Масла моторные дизельные. ОКДП: 2320313 – Масла дизельные. ОКВЭД 50.50 – Розничная торговля моторным топливом. 1.3. Начальная (максимальная) цена договора 507 900,00 рублей. 1.4. Срок поставки товара – с момента заключения договора по мере поставки общего объема Товара партиями по заявкам Заказчика . 1.5. Место поставки Товара – г. Шлиссельбург, акватория р. Невы. Способ поставки – водный транспорт . 2. Цели и правовое основание для выполнения работ и поставки товара 1. Целями данной закупки является выполнение закупки для выхода судов Заказчика в навигацию в 2015 году. 2. Основанием для закупки является выполнение государственного задания в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год 3. Источник финансирования 3.1. Источник финансирования заказа: средства от приносящей доход деятельности – 100%. 3. Требования к качественным и количественным характеристикам Товара Безопасность поставляемого товара устанавливается в соответствии со следующими нормативными документами: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
