Документация об открытом аукционе
Скачать 0.63 Mb.
|
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку комплекса оборудования для исследования и проектирования приемопередающих и антенно-фидерных устройств в системах связи (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар.1.2. Наименование, количество, качественные и технические характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Товар, приобретаемый по настоящему Договору, не обременен правами третьих лиц, под арестом и в залоге не состоит. 1.4. Товар должен быть новым и поставлен в упаковке, предохраняющей от внешних механических воздействий. Техническая документация на товар должна быть на русском языке. Товар отгружается в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Товар доставляется и разгружается на объектах Заказчика силами и средствами Поставщика. 1.5. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации, ТУ и подтверждаться соответствующим документом (сертификатом, декларацией соответствия и т.п.). 1.6. Право собственности на Товар и переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику. Риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику после приобретения права собственности на Товар. 2. Порядок, сроки и условия поставки Товара. Приемка Товара и работ, связанных с вводом в эксплуатацию. 2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до 15 декабря 2011 г. с момента вступления в силу настоящего Договора. Работы, связанные с вводом в эксплуатацию Товара (далее – работы) включают в себя: работы по монтажу, настройке Товара и проведение первичного обучения (первичный инструктаж) работе на приобретаемом Товаре. Работы выполняются в месте поставки, указанном п. 2.2. настоящего договора средствами и силами Поставщика. 2.2. Место поставки Товара: г.Калининград, ул. А.Невского, д.14 2.3. В день поставки Товара Поставщик предоставляет представителю Заказчика: - Акт приема-передачи товара - 2 (два) экземпляра; - накладную - 2 (два) экземпляра; - счет (счет-факуру) - 2 (два) экземпляра. - гарантийные паспорта, техническое описание и руководство пользователя на товар на русском языке; Представителем Заказчика при приемке Товара является сотрудник структурного подразделения Заказчика, ответственный за приемку Товара (далее - ответственный сотрудник структурного подразделения). 2.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется ответственным сотрудником структурного подразделения. При приемке Товара ответственный сотрудник структурного подразделения: - проверяет соответствие поставленного Товара количеству, указанному в поданной заявке, состояние упаковки и соответствие иным требованиям к Товару, предусмотренным условиями настоящего Договора; - при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы, а также получает разъяснения по представленным документам; - осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации. 2.5. При отсутствии замечаний в отношении качества и количества поставленного Товара ответственный сотрудник структурного подразделения подписывает накладную, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара. 2.6. В случае несоответствия поставленного Товара по количеству, предусмотренному в поданной Заказчиком заявке, сотрудник ответственного структурного подразделения подписывает накладную с указанием количества фактически принятого Товара. В данном случае Товар считается принятым в количестве, указанном ответственным сотрудником структурного подразделения в накладной. 2.7. В случае несоответствия части поставленного Товара требованиям по качеству и иным требованиям, предусмотренным условиями настоящего Договора, ответственный сотрудник структурного подразделения осуществляет приемку Товара, соответствующего требованиям по качеству и иным требованиям, предусмотренным условиями настоящего Договора, с указанием в накладной количества фактически принятого Товара и причины отказа от приемки остального количества Товара. В данном случае Товар считается принятым в количестве, указанном ответственным сотрудником структурного подразделения в накладной. 2.8. В случае поставки Товара, несоответствующего требованиям по качеству и иным требованиям, предусмотренным условиями настоящего Договора ответственный сотрудник структурного подразделения вправе дать письменный отказ от его приемки, и предъявить Поставщику требование о замене Товара. В этом случае Заказчик вправе требовать от Поставщика по своему выбору: - замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества; - безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок. Требование о замене Товара считается поданным с момента его направления представителем Заказчика, осуществляющим приемку Товара в письменной форме, в том числе в виде факсимильных сообщений либо в устной форме, в том числе в виде телефонных звонков. 2.9. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов и затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. 2.10. Приемка выполненных работ, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора осуществляется ответственным сотрудником структурного подразделения. Ответственный сотрудник структурного подразделения рассматривает результаты и осуществляет проверку на предмет соответствия их объему, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта выполненных работ от Поставщика. 2.11. При отсутствии замечаний по результатам выполненных работ Заказчик подписывает Акт приемки выполненных работ и 1 (один) экземпляр этого Акта направляет Поставщику. 2.12. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в выполненных Работах, он вправе отказаться от принятия результатов Работ и в срок, предусмотренный п.2.11. настоящего договора, направляет Поставщику мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с указанием причин отказа. 2.13. В течение 3 – х рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного отказа от приемки результатов выполненных Работ Поставщик обязан командировать своего представителя для участия в составлении Сторонами Акта о выявленных дефектах выполненных работ, который составляется по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему договору. В указанном Акте отражается перечень выявленных недостатков, необходимых доработок и сроки их устранения. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах выполненных работ Заказчик составляет данный Акт в одностороннем порядке. 2.14. Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте о выявленных дефектах выполненных Работ, устранить недостатки Работ/произвести доработки за свой счет. По результатам устраненных недостатков/произведенных доработок Поставщик обязан представить Заказчику следующие документы: - приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации; - повторно подписанный Поставщиком Акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 2.15. В случае отсутствия замечаний Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Поставщику. 2.16. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков в выполненных Работах или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. В случае установления вины в действиях Поставщика при выполнении работ он несет расходы по проведению экспертизы. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон – обе Стороны поровну. При обоснованности претензий Заказчика, подтвержденных экспертизой, Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недоделки/ недостатки Работ в течение 7 (семи) дней со дня получения обоснованной экспертизой претензии Заказчика. 2.17. Товар считается переданным, а работы принятыми после подписания Сторонами товарных накладной на поставленный Товар, Акта приемки товара и Акта приемки выполненных работ. Риск случайной гибели Товара и результатов Работ до сдачи их Заказчику несет Поставщик. 3. Цена Товара и порядок расчетов 3.1. Цена Товара составляет ____________________ рублей. В цену Товара включены: - стоимость Товара; - стоимость упаковки; - расходы, связанные со страхованием, а также уплатой таможенных пошлин, акцизов, сборов, налогов, в том числе НДС (если предусмотрен) и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации; - расходы, связанные с перевозкой, доставкой и разгрузкой Товара; - гарантийное обслуживание Товара; - монтаж и настройка Товара; - первичное обучение (первичный инструктаж) работе на приобретаемом Товаре; - расходы, связанные с заменой некачественного Товара; - иные расходы, связанные с поставкой Товара. 3.2. Оплата Товара осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Программы развития университета на 2011-2020 г. (Проект № К-2011-1952). 3.3. Оплата Товара производится за фактически поставленный Товар, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета, на основании накладной, подписанной Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.4. Заказчик оставляет за собой право произвести предоплату по Договору, размер которой составляет до 50% от установленной суммы Договора.
4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в обусловленном настоящим Договором количестве, в соответствии с требованиями и условиями, установленными в настоящем Договоре; 4.1.2. До подписания накладных Заказчиком нести риск случайной гибели Товара; 4.1.3. Проводить гарантийное обслуживание Товара в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора. 4.2. Поставщик вправе: 4.2.1. Потребовать оплаты Товара, переданного по настоящему Договору. 5. Права и обязанности Заказчика 5.1. Заказчик обязан: 5.1.1. Произвести приемку Товара в порядке, предусмотренном п.п.2.4.-2.8. настоящего Договора. 5.1.2. Обеспечить своевременную оплату Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.2. Заказчик вправе: 5.2.1. Осуществлять контроль за передачей Товара и соблюдением сроков выполнения обязательств, при этом не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Поставщика. 5.2.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у Поставщика необходимую документацию и информацию по предмету настоящего Договора. 6. Гарантийные обязательства 6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается: ________________. Гарантийный период исчисляется со дня передачи Товара Заказчику. 6.2. Гарантийное обслуживание включает в себя следующее: - замену некачественного Товара и/или устранение недостатков за счет Поставщика, в пределах гарантийного срока, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления требования о замене Товара в порядке, предусмотренном п. 2.8. настоящего Договора. - возмещение убытков Заказчика на восстановление работоспособности поставляемого Товара, понесенных в течение гарантийного срока на Товар. В случае невозможности произвести ремонт в срок указанный абзацем 1 настоящего пункта Договора, Заказчику предоставляется функицонально аналогичное оборудование на время ремонта. Все запасные части, которые поставщик установит на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования, и иметь не худшие функциональные характеристики. 7. Ответственность Сторон и форс-мажор 7.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. За просрочку поставки Товара в установленный настоящим Договором срок, Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки. 7.3. За просрочку по вине Заказчика оплаты поставленного Товара Поставщик вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от суммы задолженности за каждый день просрочки. 7.4. При уменьшении уполномоченными органами государственной власти в установленном порядке средств для финансирования Договоров, заключаемых Заказчиком, Стороны вправе согласовывать новые сроки, а если необходимо, и другие условия настоящего Договора. 7.5. За нарушение сроков замены, устранения дефектов Товара, указанных в разделе 6 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки. 7.6. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 7.7. Сторона, для которой в связи с обстоятельствами, указанными в п.7.6. настоящего Договора создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения. 7.8. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.9. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 8. Заключительные положения 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения и истечения гарантийных сроков, предусмотренных настоящим Договором. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить об этом другую Сторону в письменном виде за 2 (две) недели до предполагаемой даты расторжения. 8.2. Все уведомления между Сторонами в письменном виде осуществляются путем обмена документами по адресам, указанным в настоящем договоре. В случае изменения адреса местонахождения или иных реквизитов каждая из Сторон обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения. 8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 8.4. Все споры и противоречия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами. При недостижении согласия между Сторонами в результате переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 8.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9. Приложения к Договору: 9.1. К настоящему Договору прилагаются: - Спецификация на ______ л. (Приложение №1); - документы по обеспечению исполнения Договора. 9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 10. Размер обеспечения договора |
Похожие:
 | Порядок предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | | Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |
| Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |  | Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... |
| Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | | |
| | ||
| |