Запрос предложений
Скачать 350.9 Kb.
|
6. Обязательства сторон 6.1. Поставщик обязуется: 6.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. 6.1.2. В 2(двух)-дневный срок по факсу представить копию товарно-транспортной накладной Заказчику об отправке продукции до станции назначения в г. Якутске, выслать в его адрес факсовую копию счетов – фактур. Оригиналы счетов – фактур должны быть представлены Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки продукции. В случае их непредставления в установленный срок Покупатель вправе приостановить оплату за поставленную продукцию. 6.1.3. Поставщик гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего Договора, является новой, неиспользованной, новейшей, либо серийной моделью и соответствует ТУ и положениям Конкурсной документации по проведению конкурсных закупок, утвержденной «12» апреля 2012 г., по результатам которого заключен настоящий Договор. 6.1.4. Не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента заключения договора Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию (по форме, установленной Покупателем) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Поставщиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Покупателя от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя, если иной срок не указан в уведомлении. ___________________________/Покупатель/ ________________________/Поставщик/ 6.2. Покупатель обязуется: 6.2.1. Принять продукцию в течение 1(одного) дня с момента поступления на станции назначения Покупателя г. Якутск. 6.2.2. Осуществить проверку при приемке продукции по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать документы в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора. 6.2.3. Оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 6.3. Покупатель имеет право провести технический контроль или испытания продукции (товара) для подтверждения их соответствия ТУ. 6.3.1. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика либо в конечном пункте назначения Покупателя (место установки/применения). 6.3.2. Если продукция, подвергшаяся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям ТУ, Покупатель может отказаться от нее, а Поставщик должен заменить забракованный товар, либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями ТУ без каких-либо дополнительных затрат Покупателя. 7. Ответственность сторон. 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по договору обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик: - возмещает Покупателю прямой ущерб, вызванный нарушением условий Договора; - за недопоставку уплачивает штраф в размере 10% от стоимости недопоставленной продукции; - за просрочку поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,02% от стоимости просроченной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки; - кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки в виде неполученной или недополученной прибыли.
- за просрочку платежей уплачивает Поставщику пеню в размере 0,02% от суммы задолженности за каждый день просрочки; 7.4. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору. 7.5. Право на получение штрафных санкций (неустойки) за нарушение обязательств возникает у стороны договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 8. Форс-мажор 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть разумными мерами. К таким событиям относятся природные явления, а так же военные действия, забастовки на транспорте, объявление чрезвычайной ситуации и другие, которые подтверждаются документами соответствующих органов. ________________________/Покупатель/ ________________________/Поставщик/ 8.2. Стороны немедленно информируют друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. 8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются свыше 2(двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Поставщиком и Покупателем путем направления уведомления другой стороне, при этом Сторонами производят все необходимые взаиморасчеты по настоящему договору. 9. Срок действия договора 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 10. Рассмотрение споров 10.1. При спорах и разногласиях, которые могут возникнуть при исполнении договора, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в cуд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований. Претензия должна быть рассмотрена в 10(десяти)- дневный срок с момента поступления. 10.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) в г. Якутске. 11. Дополнительные условия 11.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору считаются действительными только в письменной форме и за подписью обеих Сторон. 11.2. Поставщик не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя. 11.3. С целью своевременного учета и ускорения прохождения документов Договор, все дополнения, приложения и письма, относящиеся к данному Договору и переданные телеграфом, телетайпом, факсом, в том числе электронная подпись на документах являются действительными и имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов по почте, но более 30 (тридцати) календарных дней. 11.4. Договор может быть расторгнут:
11.5. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении обязательств Поставщиком. При этом Поставщик возвращает полученные авансовые платежи в срок 3 (три) рабочих дня. 11.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.7. Заказ на поставку продукции (Спецификация) (Приложение № __) на ____ листах образуют приложения к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. 11.8. Настоящий договор составлен на русском языке на ___ (___________) листах, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 12. Юридические адреса и реквизиты Сторон: Покупатель: Поставщик: ОАО «САХАЭНЕРГО» _________________________________ 677001, г. Якутск. пер. Энергетиков, 2 ________________________________ факс. (4112) 49-72-49, 49-75-11 _________________________________ mail@sakha.yakute.elektra.ru _________________________________ ИНН 1435117944 КПП 144950001 _________________________________ ОГРН 1021401044830 ОКПО 55658092 _________________________________ Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Якутске _________________________________ расч. счет 40702810000390000113 _________________________________ корр. сч. 30101810000000000795 _________________________________ БИК 049805795 _________________________________ Генеральный директор _________________________________ ___________________/Н.М. Парников/ _________________/______________/
Приложение № 1 к Договору поставки № ____ от «___» _________20__ г. Спецификация №____ к договору №______________ г. Якутск. «____»________ 20___г.
Отгрузочные реквизиты: 677001,Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Беринга, 42
Приложение № 12 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, иных благ для нужд ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» стр. из | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Нормативные основы регулирования порядка проведения открытого запроса предложений (далее – Запрос предложений) |  | Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договоров на поставку... |
| ... | | Документация о Запросе предложений Запрос предложений №045/ГАвиа/2-3219/20. 07. 11/З |
| Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме далее «Запрос предложений» | | Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) |
| Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) | | Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) |
| Исполнителей) к участию в процедуре открытого конкурентного Запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения... | | Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме далее «Запрос предложений» |