Документация о запросе предложений без предварительной квалификации на оказание услуг по изготовлению и монтажу рекламной продукции для нужд ОАО «нк «Роснефть» Артаг» Запрос предложений №115

Скачать 3.05 Mb.

Название	Документация о запросе предложений без предварительной квалификации на оказание услуг по изготовлению и монтажу рекламной продукции для нужд ОАО «нк «Роснефть» Артаг» Запрос предложений №115
страница	16/35
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 35

Перечень АЗС/АЗК, на которых необходимо осуществить услуги:

Итого

881

№	№АЗС/АЗК	Адрес АЗС/АЗК
1	АЗС №2	г. Владикавказ, Архонское шоссе, 2 км
2	АЗС №3	г. Владикавказ, Московское шоссе, 6км
3	АЗК №7	г. Владикавказ, ул. Пушкинская,74
	АЗК №8	г. Владикавказ, ул. Зортова,1
	АЗК №20	г. Беслан, ул. Победы, 114
	АЗК №44	РСО - Алания, г. Алагир, Южная окраина

5. Проект договора

г. Владикавказ «_____»__________201 г.
« », именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны и ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Тавгазова Андрея Иосифовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить изготовление и монтаж рекламной продукции в соответствии с согласованным сторонами Техническим заданием (по форме Приложения №1) и стикербуком.

1.2. Количественные показатели работы согласуются сторонами в Технических заданиях (далее – ТЗ).

1.3. Работа должна быть выполнена в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и стикербуком.

1.4. Цвета Работы должны соответствовать утвержденным Заказчиком стикербуку.

1.5. Работу Исполнитель выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами без привлечения третьих лиц.

1.6. Продукция переходит в собственность Заказчика с момента фактической передачи товара и подписания Заказчиком товарной накладной.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Своевременно и качественно выполнить Работу, указанную в ТЗ к настоящему Договору.

Гарантировать соответствие готовой работы утвержденному ТЗ и стикербуку.

2.1.2. Исполнитель несет ответственность за качество материалов используемых при выполнении работ по настоящему договору.

2.1.3. В течение 3-х календарных дней после согласования ТЗ передать выполненные работы Заказчику.

2.1.4. Не использовать в личных целях без письменного согласия Заказчика полученные от Заказчика материалы и информацию, а также результаты услуг по настоящему Договору

Заказчик обязан:
1. Оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Предоставить все необходимые Исполнителю материалы, стикербук, согласования для выполнения настоящего Договора.

2.2.3. В случае обоснованного отказа Заказчика обеими сторонами составляется и подписывается двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, связанных с устранением недостатков и сроков их исполнения.

2.2.4. Если в течение 5-ти рабочих дней с момента получения документов (товарная накладная, счет-фактура) Заказчик не направил Исполнителю обоснованный отказ от приемки работ, документы считаются подписанными.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Работ определяется на основании ТЗ.

3.2. Ориентировочная максимальная цена договора _______________ (___________) рублей с учетом НДС 18% (__________________ руб. __ коп.). (Указанная сумма определяет стоимость максимального объема услуг, которые могут быть оказаны в соответствии с настоящим договором)

3.3. За период действия настоящего договора Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объема услуг; оплате подлежат только фактически оказанные услуги/выполненные работы.

3.4. Заказчик производит оплату Работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __ календарных дней, но не ранее, чем через ___календарных дней, после исполнения обязательств и получения оригинала акта выполненных работ на основании выставляемых Исполнителем счетов на оплату в соответствии с условиями, определяемыми в ТЗ к настоящему Договору.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Исполнитель выставляет и направляет в адрес Заказчика документы, подтверждающие факт выполнения работ не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.

3.7. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее выполнения;
- личные подписи указанных лиц.
В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.
Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, и пр.) должны направляться Заказчику по адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон», с обязательным указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения и контактном лице.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ, услуг по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
Оригинал выставленного Исполнителем счета-фактуры и оформленного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг должны быть предоставлены Заказчику в течение 2-х рабочих дней с даты выставления счета-фактуры, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
В течение 5 дней Заказчик, получивший счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязан проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

3.8. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В своих действиях стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством РФ. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства действующего на территории РФ.

4.2. В случае нарушения сроков оказания услуг/выполнения работ, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оказанию услуг/выполнению работ, за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости услуг/работ.
При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока оказания услуг/выполнения работ до даты исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг/выполнению работ.

4.3. В случае нарушения сроков для устранения недостатков, установленных актом с перечнем необходимых доработок, предусмотренный п. 2.2.3. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оказанию услуг/выполнению работ за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости указанных услуг/работ.
При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока для устранения недостатков до даты исполнения Исполнителем обязательств по устранению недостатков.

4.4. Кроме уплаты штрафных санкций Исполнитель обязан возместить Заказчику все вызванные ненадлежащим исполнением Договора непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду, в том числе убытки, причиненные утратой или порчей имущества Заказчика.

4.5. В случае нарушения Исполнителем условий изложенных в п.3.7 договора, Заказчик в праве взыскать с Исполнителя штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости оказанных услуг (выполненных работ), за каждый день просрочки предоставления документов, указанных в 3.7. договора.
Предоставление Исполнителем не надлежаще оформленных первичных документов в срок, приравнивается к несвоевременному предоставлению документов. Дни просрочки рассчитываются с даты, указанной в п. 3.7. договора, либо с момента обнаружения ненадлежащего оформления документов, до даты предоставления надлежаще оформленных документов.

4.6. Исполнитель обязуется возвратить, подписанный со своей стороны оригинал договора со всеми приложениями к нему, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления подписанного со своей стороны оригинала договора, указанного в данном пункте, ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки предоставления оригинала договора».

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся:

• стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их последствия;

• принятие органами государственной власти или управления нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон.

Данный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать все иные обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под понятие обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут решения о прекращении его действия.

5.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.

6. ПРЕТЕНЗИИ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РСО-Алании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» _________ 201__ г.

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию одной из них. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор, уведомляет письменно другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 35

	Документация о запросе предложений без предварительной квалификации... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...		Документация о запросе предложений без предварительной квалификации... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...
	Документация о запросе предложений без предварительной квалификации... Поставку и монтаж металлического ограждения площадки суг на азк №20 и ворот для пожарного гаража Владикавказского цеха слива-налива...		Документация о запросе цен Документация о запросе цен без предварительной квалификации на оказание услуг по изготовлению печатной полиграфической продукции...
	Документация о закупке Документация о запросе цен без предварительной квалификации на на поставку насосного агрегата Д320-50а с эл. Дв. 55 кВт или аналог...		Документация о закупке Документация о запросе цен без предварительной квалификации на на демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы трк на азс №2 и азс...
	Документация о запросе предложений,без предварительной квалификации... Документация о запросе предложений,без предварительной квалификации на оказание услуг по текущему ремонту узлов учета газа на магистральном...		Документация о запросе предложений без предварительной квалификации... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...
	Документация о запросе предложений без предварительной квалификации... На оказания услуг по организации выставочного места и презентации проектов на XIX петербургском международном экономическом форуме...		Документация о запросе предложений без предварительной квалификации... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...

Похожие: