8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ними, Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.
9. Порядок расторжения договора
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.1. Расторжение договора по соглашению сторон или по решению суда.
9.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
9.1.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
9.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- При систематическом не менее 2-х раз получении товара ненадлежащего качества:
- при нарушении Поставщиком срока поставки более чем на 15 дней;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара.
9.1.4. При расторжении договора по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком» на момент расторжения настоящего договора;
- в течение трех рабочих дней после получения от Поставщика акта приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить «Поставщику» фактически поставленный товар.
9.2. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора
9.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения договора поставщиком.
Нарушение договора поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.2.1.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.2.1.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.2.1.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
9.2.1.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией об открытом конкурсе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником открытого конкурса.
9.2.2 Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) допускаются в случае существенного нарушения договора заказчиком.
Нарушение договора поставки заказчиком предполагается существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
9.2.2.1. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.
9.2.2.2. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.2.2.3. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.2.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.2.4. Информация о расторжении договора размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора.
10. Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего договора, но не позднее 31.12.2016.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении договора не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»: «Поставщик»:
Приложение 1
к договору
от ______________ № _____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование оборудования, страна происхождения
|
Характеристика оборудования
|
Количество, шт.
|
Цена за единицу без учета НДС, руб.
|
Сумма всего без НДС, руб.
|
Сумма НДС, руб.
|
Сумма итого с НДС, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Компьютеризированный антенатальный фетальный монитор для одно/двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ
|
|
2
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
«Заказчик»: «Поставщик»:
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на поставку с доставкой компьютеризированного антенатального фетального монитора для одно/двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ для нужд КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5» в 2016 году
1. Основные характеристики объекта закупки:
|
Поставка с доставкой компьютеризированного антенатального фетального монитора для одно/двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ для нужд КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5» в 2016 году
|
2. Используемый метод определения НМЦК:
|
Метод сопоставимых рыночных цен – информация о цене поставляемого товара, получена по запросу заказчика от поставщиков, осуществляющих поставку идентичного товара, планируемого к закупке
|
3. Обоснование использования выбранного метода:
|
Метод сопоставимых рыночных цен – является приоритетным методом обоснования, на основании ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
4. Реквизиты документов, на основании которых выполнялись расчеты НМЦК:
|
– реквизиты ответов поставщиков: 1 – № 57/16 от 21.07.2016; 2 – № б/н от 22.07.2016;
3 – № 48 от 22.07.2016.
|
5. Расчет НМЦК:
|
НМЦК определена исходя из средней цены предложений.
|
|
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Кол-во
шт.
|
Предлагаемая цена, рублей.
|
Определена начальная (максимальная) цена за ед., руб.
|
Итого начальная (максимальная) цена договора, рублей.
|
Коэффициент вариации, %
|
Предложение № 1
|
Предложение № 2
|
Предложение № 3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=(4+5+6)/3
|
8=3*7
|
9
|
1
|
Компьютеризированный антенатальный фетальный монитор для одно/двуплодной беременности с автоматическим расчетом и анализом параметров КТГ
|
2
|
874 000,00
|
874 000,00
|
871 000,00
|
873 000,00
|
1 746 000,00
|
0,20
|
Итого: 1 746 000,00
|
6. Дата подготовки обоснования НМЦК:
|
«26» июля 2016г.
|
|
| |
