Документация о закупке №70-2015 на выполнение работ по разработке природоохранной документации для площадки Заказчика Мурсула для нужд Невско Ладожского района водных путей и судоходства – филиала фбу «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»

6. Календарный план-график по разработке проекта ПНООЛР.

7. Календарный план-график по разработке проекта ПДВ.

1. 
   требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
   
2. 
   требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
   
3. 
   требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.¹
   
4. 
   требованию об отсутствии предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре недобросовестных поставщиков сведений;
   
5. 
   Требованию об отсутствии в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовествных поставщиков сведений.
   
6. 
   требованию об отсутствии на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательство по договорам (контрактам), заключенным с Заказчиком за последние 2 года;
   

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   

1. 
   Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ природоохранного назначения, согласно Техническому заданию (Приложение 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
   
2. 
   Перечень документации, являющейся результатом выполнения работ по Договору, определяется Техническим заданием (Приложение 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
   
3. 
   Научные, технические, экономические и другие требования к работам, выполняемым Исполнителем по настоящему договору, определяются руководящей и нормативной документацией, действующей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на момент подписания настоящего договора.
   
4. 
   В рамках настоящего договора Товар поставляется для нужд Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 187320, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.6.
   
5. 
   Исполнитель обладает свидетельством о членстве в СРО №___ от ____, на выполнение работ:________.
   
6. 
   Исполнитель обладает свидетельством о членстве в СРО №___ от ____, на выполнение работ:________.
   

2. 
   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

1. 
   Исполнитель обязан:
   
   1. 
      Выполнить работы в сроки, определенные Техническим заданием (Приложение 1), надлежащим качеством и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      
   2. 
      Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку и документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ (в случаях, предусмотренных законодательством).
      
   3. 
      Предоставить Заказчику возможность в любое время проверять ход и качество выполняемой в рамках настоящего договора работы.
      
   4. 
      В случае получения Исполнителем или Заказчиком отказа в согласовании документации, определенной Техническим заданием, устранить в 10-дневный срок замечания по каждому разделу, повлекшему отказ в согласовании, и подать исправленную документацию на новое согласование.
      
   5. 
      Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: негодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность завершения ее в срок.
      
   6. 
      Осуществлять техническое сопровождение при проведении экспертизы (согласовании) документации, отвечать на замечания и вносить изменения в документацию, в случае выявления недостатков, за свой счет, за исключением случаев, если такие замечания возникли по вине Заказчика.
      
   7. 
      Во время выполнения Работ на территории Заказчика, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, нести ответственность за охрану труда, экологическую и пожарную безопасность.
      
   8. 
      Вносить исправления в документацию за дополнительно согласованную плату в случае ее отклонения в процессе согласования, произошедшего по вине Заказчика.
      
   9. 
      Выполнять Работу за свой риск.
      
   10. 
       Передать Заказчику для утверждения разработанную документацию перед передачей последней для рассмотрения и утверждения в государственные органы и учреждения.
       
   11. 
       По окончании работ предоставить Заказчику пакет документов: счет, счет-фактуру, акт выполненных работ.
       
   12. 
       Передать документацию по приемо-сдаточной накладной в установленные договором сроки.
       
   13. 
       Предоставить Заказчику гарантию на выполненные работы – один год с момента сдачи-приема Работ.
       

2. 
   Исполнитель имеет право:
   
   1. 
      Не приступать к выполнению работ изложенных в п.1.1. настоящего договора до дня получения исходных данных согласно Приложению 4.
      
   2. 
      Запрашивать дополнительные исходные данные на основании обоснованного письменного запроса.
      
   3. 
      Не приступать к выполнению работ в случае не исполнения Заказчиком обязанностей определенных п.п. 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4.
      

5. 
   Приостанавливать срок выполнения работ, уведомив об этом Заказчика, в случае не выполнения Заказчиком обязательств по п.п. 2.3.2., 2.3.5., 2.3.6., 3.3. При этом срок исполнения обязательств Исполнителем увеличивается автоматически на срок не исполнения обязательств Заказчиком.
   

3. 
   Заказчик обязан:
   
   1. 
      Предоставить Исполнителю для производства работ по договору исходные данные в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего договора. Перечень исходных данных необходимых для выполнения работ по настоящему договору приведен в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик осведомлен о необходимости предоставления исходных данных согласно Приложению 4, что подтверждается подписанием настоящего Договора и приложений к нему.
      
   2. 
      Предоставить дополнительные исходные данные, не изложенные в Приложении 4, по обоснованному запросу Исполнителя в течение 3 рабочих дней.
      
   3. 
      Непосредственно после подписания настоящего договора назначить представителя Заказчика, ответственного за выдачу исходных данных (технической документации), необходимых для проведения работ по настоящему договору.
      
   4. 
      Обеспечить доступ в рабочие часы сотрудников Исполнителя на объект, создать необходимые условия для сбора Исполнителем исходных данных и выполнения работ, в том числе: провести необходимые инструктажи по охране труда, сообщить об имеющихся на производстве опасных и вредных производственных факторах непосредственным Исполнителям работ, снабдить представителей Исполнителя спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, если это предусмотрено действующими на момент проведения работ требованиями.
      
   5. 
      В срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня, возвратить Исполнителю подписанные полномочным лицом и заверенные печатью экземпляры разработанной документации и сопроводительной документации.
      
   6. 
      Произвести расчеты в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки работ. В случае отказа подписать акт сдачи-приемки работ Заказчик не позднее 5 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ направляет Исполнителю в письменном виде мотивированные причины отказа. Необоснованный отказ от приема работ не допускается.
      
4. 
   Заказчик имеет право:
   
   1. 
      Заказчик в праве на любой стадии выполнения работ проверять ход выполняемых работ.
      
   2. 
      В случае если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении последним в назначенный срок этого требования, - отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
      
   3. 
      Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
      
   4. 
      В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
      

2. 
   СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
   

1. 
   Стоимость, подлежащих выполнению работ определяется котировочной заявкой Исполнителя и составляет________(_______________________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (НДС не облагается).
   
2. 
   Оплата выполненных работ производится в течение тридцати дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета, оригинала счет-фактуры и подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ.
   
3. 
   Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
   
4. 
   В случае, если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма оплаты работ будет уменьшена на сумму налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
   

4. 
   Срок действия договора
   
   1. 
      Договор вступает в силу с момента подписания его Заказчиком и действует до момента выполнения Исполнителем всех обусловленных договором работ, окончательного расчета между Заказчиком и Исполнителем и подписания акта сдачи-приемки работ.
      

5. 
   Ответственность сторон
   
   1. 
      Заказчик несет ответственность за достоверность и своевременное предоставление исходных данных, выданных Исполнителю для производства работ по настоящему договору.
      
   2. 
      В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
      
   3. 
      За нарушение установленного по настоящему договору срока выполнения Работ Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.
      
   4. 
      В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
      
   5. 
      Все споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
      
   6. 
      В случае уклонения одной из Сторон от исполнения своих обязанностей по настоящему договору свыше сорока пяти календарных дней, другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области без предварительного претензионного порядка.
      

6. 
   Порядок сдачи и приема работ
   
   1. 
      Прием выполненных работ по настоящему договору осуществляется по акту сдачи-приемки работ, составленному Исполнителем.
      
   2. 
      Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, ее состав и содержание определены Техническим заданием (Приложение 1).
      
   3. 
      Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан уведомить исполнителя о готовности принятия работ или представить мотивированный отказ от приема выполненных работ.
      
   4. 
      В случае мотивированного отказа от приема выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
      
   5. 
      В случае уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ в срок свыше 5 (пяти) рабочих дней (в случае отправления акта по почте – свыше 20 (двадцати) календарных дней с момента направления акта), работы считаются принятыми в объеме согласно акту и подлежат оплате.
      

6. 
   изменения и дополнения
   
   1. 
      Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Исполнителем.
      

6. 
   Порядок расторжения договОра
   
   1. 
      Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а также вследствие одностороннего отказа Заказчика в соответствии с Гражданским законодательством.
      

6. 
   прочие условия
   
   1. 
      Правовой базой взаимоотношений Заказчика и Исполнителя по настоящему договору является действующее законодательство РФ.
      
   2. 
      Исполнитель не несет ответственности за изменение сроков и стоимости выполнения работ в случае изменения в законодательстве, которые могли повлиять на ход выполнения работ.
      
   3. 
      Исполнитель не несет ответственности за отклонение разработанной документации, перечисленной в Приложении 1 настоящего договора, на стадии согласования в контролирующих органах в случае, если Заказчик не может предоставить информацию или документацию, которая должна быть на предприятии согласно заявленному виду деятельности и/или действующему законодательству, либо представленная Заказчиком документация не отвечает установленным требованиям.
      
   4. 
      Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора.
      

6. 
   Обеспечение исполнения договора (опционально, за исключением случаев, когда Исполнителем является муниципальное или казенное учреждение).
   
   1. 
      В соответствии п. 14.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация «Волго-Балт» по настоящему договору устанавливается обеспечение исполнения.
      
   2. 
      Обеспечение исполнения настоящего договора составляет 10 000(десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5,00% от начальной (максимальной) цены договора по закупке №70-2015.
      
   3. 
      Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на счет Заказчика.
      
   4. 
      Способ обеспечения исполнения договора Исполнителем выбирается самостоятельно.
      
   5. 
      Срок действия банковской гарантии (в случае выбора Поставщиком способом исполнения банковскую гарантию) должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц.
      
   6. 
      Поставщик до момента заключения настоящего договора обеспечил исполнение настоящего договора в соответствии с пунктами 10.1.-10.3.
      
   7. 
      В ходе исполнения настоящего договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
      
   8. 
      В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения договора внесение денежных средств на счет Заказчика, их возврат осуществляется на основании письма Исполнителя с указанием реквизитов для возврата в течение пяти рабочих дней, но не ранее пяти рабочих дней с момента полного исполнения Исполнителем обязательств по выполнению Работ.
      
   9. 
      В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, к нему применяются санкции, предусмотренные п. 5.3. настоящего договора. В таком случае, сумма неустойки может быть удержана из суммы внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, с одновременным уведомлением Исполнителя.
      

6. 
   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН