Скачать 349.16 Kb.
|
4. Срок и условия поставки «Товара». Приемка «Товара». Требования к «Товару» и гарантии качества. 4.1. Поставка «Товара» осуществляется «Поставщиком» в период с даты подписания договора по 17 декабря 2017 года по предварительной заявке «Заказчика» (пп.2.4.1. настоящего договора), в место поставки (п.1.4. настоящего договора) течении 5 (пяти) дней с даты подачи заявки. 4.2. Передача «Товара» осуществляется по товарной накладной в месте поставки, указанном в настоящем договоре. Товарная накладная подписывается «Заказчиком» в течение двух дней с момента поставки «Товара». 4.3. Приемка поставляемого «Товара» осуществляется «Заказчиком» в месте поставки в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7), а также включает в себя: - органолептический анализ, проверка ассортимента, количества, упаковки, характеристик поставленного «Товара» на соответствие предварительной заявке «Заказчика»; - контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки; - проверку соответствия документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность товара, поставленному «Товару» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. -проверку наличия документов, подтверждающих соответствие транспортных средств «Поставщика», осуществляющих поставку «Товара», и работников «Поставщика», занятых поставкой «Товара», требованиям Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 4.4. В случае поставки «Товара» ненадлежащего качества, в количестве и ассортименте, не соответствующем Спецификации, «Заказчик» составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и указанием факта принятия «Заказчиком» «Товара» на ответственное хранение, и в течение 5 дней направляет его «Поставщику» факсом либо нарочно. «Поставщик» обязан в течение 24 часов с момента получения указанного акта безвозмездно заменить «Товар» ненадлежащего качества «Товаром», соответствующим условиям и требованиям настоящего договора, поставить недостающее количество «Товара», заменить «Товары» не соответствующие условиям об ассортименте. 4.5. «Товар» не соответствующий по качеству условиям настоящего договора считается не поставленным. 4.6. Остаточный срок годности «Товара» с момента его получения по товарной накладной составляет не менее 80 % срока годности, установленного производителем. 4.7 «Товар» должен отвечать требованиям: - качества, безопасности жизни и здоровья, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; - СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; - ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые информация для потребителя», разделы 3, 4; - гигиеническим и ветеринарным требованиям; -ГОСТ, ТУ, указанным в Спецификации; - технического регламента, устанавливающего обязательные для применения и исполнения требования к продукции, в том числе процессам хранения, перевозки, реализации. 4.8. «Товар» должен иметь документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность «Товара» (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). 4.9. «Товар» должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы. Информация о «Товаре» должна быть на русском языке и содержать следующие сведения: наименование, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе «Товара». 4.10. «Товар» должен быть поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Спецификации и обеспечивающей защиту «Товаров» от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка «Товара» должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). 4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи «Заказчику» лежит на «Поставщике». 5. Ответственность «Сторон» 5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Поставщик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % от цены договора. 5.2. За поставку «Товара» ненадлежащего качества, «Товара» в ассортименте, не соответствующим Спецификации, «Поставщик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 % от цены договора. 5.3. При наличии повторных фактов поставки «Товара» ненадлежащего качества «Поставщик», помимо выплаты штрафа, предусмотренного п.5.2 настоящего договора, выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от цены договора за каждый выявленный факт поставки товара ненадлежащего качества. 5.4. В случае отказа «Поставщика» от выполнения обязательств по договору на любом этапе его исполнения «Поставщик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % от цены договора. 5.5. В случае невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Поставщик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от цены договора. 5.6. «Поставщик» за каждый день нарушения срока исполнения обязательств по настоящему договору выплачивает в пользу «Заказчика» пеню, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере 0,01% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Поставщиком». 5.7. В случае, если после потребления поставленных «Товаров» выявлены факты заболеваний, пищевых отравлений, других отклонений здоровья, причиной которых явилась поставка «Товара» ненадлежащего качества, подтвержденных заключениями и иными документами, в том числе протоколами лабораторных исследований в установленном действующим законодательством порядке, «Поставщик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % от цены договора. 5.8. В целях контроля качества поставляемых товаров «Заказчик» имеет право направить «Товар» на лабораторные изделия в установленном действующим законодательством порядке. В случае, если получены результаты лабораторных исследований о несоответствии «Товара» требованиям действующего законодательства, а именно «Заказчиком» потреблен «Товар» ненадлежащего качества, подтвержденных заключениями и иными документами, «Поставщик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % от цены договора. 5.9. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляются за неисполнения или ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, в размере 1 % от цены договора. 5.10. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса. 5.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает «Поставщика» от исполнения обязательств по договору, равно как исполнение обязательств по договору не освобождает «Поставщика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней). 5.12. В случае неперечисления «Поставщиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.11 настоящего договора, «Заказчик» вправе осуществить расчеты с «Поставщиком» по настоящему договору за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени). 5.13. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6. Форс-мажор 6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана уведомить другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок 3 рабочих дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 7. Прочие условия 7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его «Сторонами» и действует до истечения остаточного срока годности на «Товар», а в части расчетов - до 17.12.2017 г. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств «Сторон» предусмотренных настоящим договором. 7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в срок 5 рабочих дней уведомить о таких изменениях другую «Сторону». 7.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению параграф 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Кинотеатр «Факел» утвержденное протоколом от "30"июня 2016г. №5, размещенное на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru, законы и иные правовые акты Российской Федерации. 7.4. Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края. 7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 7.6. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен «Сторонами» в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия «Сторон», с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Кинотеатр «Факел» утвержденное протоколом от "30"июня 2016г. №5, размещенном на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru. 7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими «Сторонами». 7.8. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 7.9.* Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон». * - пункт применяется в случае заключения договора по итогам проведения конкурсов, запросов предложений или при заключении договора с единственным поставщиком. 8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»
«Заказчик» «Поставщик» ________________________ ___________________________ Приложение 1 к договору от «___» _______20___ г. № ____ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|
Комсомольск-на-Амуре документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Настоящая документация разработана для проведения процедуры Прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя)... | ||
Поставка оборудования и программного обеспечения системы каналообразования (оборудование rns) | «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-фз "О контрактной... | ||
Оказание услуг по приемке, обработке, перевозке и доставке экспресс-отправлений по территории РФ и за ее пределы | Услуги по присоединению сети заказчика к базовой системе тактовой сетевой синхронизации, услуги по пропуску трафика | ||
Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» | ||
Приложение №1 к документации об открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |