Скачать 0.93 Mb.
|
Список инженеров
5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации, влияющими на стоимость услуг, и не имеем к ней претензий. 6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на оказание услуг, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса предложений, указанные работы будут в любом случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями Документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 7. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Документации и Проекта договора. 8. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении ___________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «МультиКарта» на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями, в срок, установленный в Проекте Договора и/или настоящей Документацией. 11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями. 12. Участник запрос предложений уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в документации о закупке, предложение участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке. 13. Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу. 15. В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на участие в запросе предложений будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях. 16. Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН ____________________, КПП _________________________ Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет ____________________ Код БИК ____________________ 17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________ 18. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи. Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений) (подпись) Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.) М.П. (подпись) Приложение №3 Анкета Участника закупки
|
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по комплексной уборке | Нормативные основы регулирования порядка проведения открытого запроса предложений (далее – Запрос предложений) | ||
Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договоров на поставку... | Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) | ||
Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) | Форма закупочной процедуры: открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) | ||
Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме далее «Запрос предложений» | Документация о Запросе предложений Запрос предложений №045/ГАвиа/2-3219/20. 07. 11/З | ||
Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме далее «Запрос предложений» | Исполнителей) к участию в процедуре открытого конкурентного Запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |