Скачать 2.74 Mb.
|
РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ Cтатья 17. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности 17.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта) несет Подрядчик до подписания Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию. 17.2. Право собственности на вновь создаваемый в рамках настоящего Договора Объект возникает у Заказчика: - в отношении движимого имущества после подписания Акта ввода в эксплуатацию; - в отношении недвижимого имущества после государственной регистрации права собственности на Объект 17.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. Статья 18. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности 18.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по настоящему Договору, в том числе на те результаты, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, создание которых по нему прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов приемки проектно-изыскательских работ, Акта о приемке выполненных работ и передаче прав, а в случае досрочного расторжения договора до подписания Акта о приемке выполненных работ и передаче прав - дата расторжения договора. Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении. 18.2. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 18.1 настоящего Договора. Статья 19. Страхование 19.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (приложение 16 к настоящему Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования. В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должно быть указано также ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст.929 ГК РФ) или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика. Подрядчик обязуется до подписания настоящего договора обратиться к уполномоченному консультанту Заказчика по страхованию (далее - Консультант) с целью подбора Консультантом оптимальных условий страхования, а также подготовки Договора страхования по Объекту. Подрядчик обязан представить Заказчику согласованное письмо от Консультанта с приложением согласованного с Консультантом проекта Договора страхования. Средства на покрытие затрат на страхование включаются в Главу 9 Сводной таблицы стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к настоящему Договору) в размере страховой премии, указанной в согласованном Консультантом Договоре страхования. Подрядчик подписывает Договор страхования после получения согласования Заказчиком. Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика. Подрядчик обязан в течение 10 дней с даты заключения Договора страхования предоставить Консультанту подтверждение наличия перестрахования на факультативной пропорциональной базе не менее 50% ответственности по Договору страхования строительно-монтажных рисков в компаниях с рейтингом финансовой надежности не ниже «А-» по международной шкале S&P, Moody’s, Fitch или не ниже «В+» по международной шкале A.M. Best. 19.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям: 19.2.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации. 19.2.2 Размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 2 000 млн. рублей. 19.2.3. Размер собственных средств - не менее 2 500 млн. рублей. 19.2.4. Опыт работы на страховом рынке - не менее 10 лет. 19.2.5. Отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест. 19.2.6. Ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 19.2.7. Наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики. 19.2.8. Наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков. 19.2.9. Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 50 млн. долларов США. 19.2.10. Соблюдение требований, установленных органом страхового надзора: а) по соотношению между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности (оценивается по форме № 6 - страховщик); б) по составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (оценивается по формам №№ 7-страховщик и 14-страховщик). 19.2.11. Размер активов на последнюю отчетную дату (данные строки 300 формы № 1-страховщик) составляет не менее 6 млрд. рублей. 19.2.12. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 19.2.13. Наличие разветвленной филиальной сети, обеспечивающей представительство страховой компании не менее чем в 75% субъектов Российской Федерации. 19.2.14. Положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года. 19.3. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается. 19.4. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования). 19.5. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: а) страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС; б) страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не более 15% от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда. 19.6. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно п. 3.3 настоящего Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств (период ответственности за дефекты) устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания и составляет 36 месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до даты, установленной п. 3.3 настоящего Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон). 19.7. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования. 19.8. Франшиза по Секции 1 в соответствии с проектом Договора страхования для объектов со страховой суммой свыше 300 000 000 (Триста миллионов) рублей устанавливается в размере не менее 2 000 000 (Двух миллионов) рублей по каждому страховому случаю. Если страховая сумма по Секции 1 не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, франшиза по Секции 1 устанавливается по согласованию с Заказчиком или Консультантом. 19.9. Франшиза по Секции 2 в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере не менее 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и не более 300 000 (Триста тысяч) рублей по каждому страховому случаю. 19.10. Лимит ответственности по каждому страховому случаю по Секции 2 в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 15 (Пятнадцати) % (процентов) от страховой суммы по Секции 1, но не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 19.11. Лимит ответственности по Особым условиям («Оговорке») о покрытии ущерба в результате террористических актов в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) % (процентов) от страховой суммы по Секции 1, но не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Статья 20. Ответственность Сторон 20.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: 20.1.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат». 20.1.2. За необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора. Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ. 20.1.3. Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором. 20.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
*Пояснение: пункт, выделенный курсивом, подлежит включению в Договор при выборе I варианта порядка платежей, указанного в статье 5 Договора.
*Пояснение: фразы (пункты), выделенные курсивом, подлежат включению в Договор при выборе I варианта порядка платежей, указанного в статье 5 Договора.
В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений Требований к организации охраны, (Приложение 21 к Договору), зафиксированных Заказчиком в Акте о нарушении Требований к организации охраны - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до устранения нарушения.
**Примечание: Размер штрафных санкций, указанных в п. 20.2 может быть увеличен по усмотрению Куратора Договора. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств в соответствии с п. 20.2 Договора не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору. 20.3. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные не сохранностью предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора. 20.4. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему Договору недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к настоящему договору) или по Договору в целом или уменьшения их размера. 20.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 20.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков связанных с нарушениями передачи электроэнергии. 20.7. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика. 20.8 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре. 20.9. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 20.9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик и Заказчик), понимаются: - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком. В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 20.9.2. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 20.9.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. Статья 21. Разрешение споров 21.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 21.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. 21.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения Подрядчиком. 21.4. В случае не урегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (как авансовых платежей, так и подлежащих перечислению на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также Акта приемки законченного строительством объекта и Акта ввода в эксплуатацию). 21.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат. (В случае несогласия контрагента по настоящему Договору с указанной третейской оговоркой в настоящий Договор вносится условие о разрешении споров между сторонами в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика - при подписании договора силами филиала Заказчика по месту нахождения соответствующего филиала в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). |
Заказчик: Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | ... | ||
РД, смр, пнр с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение пс 220 кв заря. Замена гт-2» | «Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ филиалов пао «фск еэс» мэс в части трансформаторов тока, трансформаторов... | ||
Приложение №1 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) | |||
Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45 | Статья 18. Обстоятельства, о которых Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика 51 | ||
Тпр-001-00028, п 2 «Нефтепровод Усть-Балык-Нижневартовск 64-86,1км (основная нитка протяженность 22,1 км, Ду-1020). Замена трубы... | Приложение №4 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |