III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____
на поставку товаров
г. Москва «____» _____________2012 г.
Государственное унитарное предприятие «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» (ГУП «Мосгоргеотрест»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего Антипова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________(_______________________) (для юридических лиц указывается: организационно-правовая форма, полное наименование, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов открытого конкурса на право заключения Договора на _________________________________ (протокол от «_____»________ 2012 г. № ___), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ______________________ в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемого Товара (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Товар), в сроки, установленные Договором, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его стоимость в размере и сроки, указанные в Договоре.
Статья 2. Цена Договора.
2.1. Цена Договора определяется Спецификацией поставляемого Товара (приложение 1) и составляет _______________ (___________________) (цифрами и прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (___ %) (далее – Цена Договора).
2.2. Цена Договора определена по итогам открытого конкурса на право заключения договора на поставку ________________________ (протокол от «__» ________ 2012 года №___).
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, включая его доставку.
2.5. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Договора.
Статья 3. Порядок расчетов Сторон
3.1. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
3.2. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки Товара в соответствии с пунктами 5.4., 5.5. настоящего Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Договора.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 15 настоящего Договора.
3.4. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком.
Статья 4. Сроки поставки Товара.
4.1. Срок поставки Товара Поставщиком – ______ (_____) дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
Статья 5. Порядок сдачи-приемки Товара.
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.
5.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой или по факсимильной связи.
Товар по настоящему Договору поставляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Беломорская, д.36 Б.
5.3. Сдача Товара осуществляется Поставщиком, приемка поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется уполномоченным Заказчиком ответственным лицом.
5.4. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, Акт сдачи-приемки Товара, составленный по форме Приложения 2 к настоящему Договору, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. По факту сдачи-приемки Товара при наличии документов, указанных в п.5.4. настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, Акт сдачи-приемки Товара (форма - Приложение 2), подписанный Поставщиком, подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.6. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.
5.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
5.8. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
5.9. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать международным стандартам упаковки.
5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
Статья 6. Права и обязанности Сторон.
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 5 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
6.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
6.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
6.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки взыскивать их в судебном порядке.
6.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора, вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со статьей 3 Договора.
6.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
6.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
6.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Статья 7. Гарантии.
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать техническим условиям изготовителей поставляемого товара для артикулов оборудования, указанных в Спецификации поставляемого Товара (приложение 1).
7.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет ___ (_______) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата).
7.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.5. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого товара (материала) без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла) при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период. Поставщик в полном объеме несет обязательства по гарантийному обслуживанию поставляемого товара в течение гарантийного срока.
7.6. В случае выхода из строя или обнаружения неисправности эксплуатируемого Товара (материалов) заказчик без дополнительных расходов в течение всего гарантийного срока обслуживания поставленного Товара должен иметь право обратится к Поставщику, который в свою очередь должен обеспечить устранение неисправностей Товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения (запроса) от заказчика. В случае невозможности произвести ремонт в указанные сроки, участник должен предоставить комплектный товар на замену, при этом производительность товара, предоставленного на замену, не должна быть меньше, чем оригинальных ремонтируемых материалов.
Статья 8. Ответственность Сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора (п. 3.2.), Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара в сроки, установленные настоящим Договором (п. 4.1.), Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара в сроки, установленные настоящим Договором (п. 4.1.), начиная со дня, следующего за днем истечения поставки Товара (п. 4.1.).
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости поставленных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара (приложение 1), за каждый день, с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/ поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).
8.5. В случае поставки некомплектного Товара, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости таких товаров, за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования Товара/приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).
8.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы непоставленных товаров, предусмотренных Договором.
Статья 9. Порядок расторжения Договора.
9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном нарушении Договора Поставщиком, а именно:
- при наличии более 2 (двух) претензий по качеству Товара.
- в случае просрочки поставки Товара более чем на 15 (пятнадцать) дней.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.
9.1.1. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик высылает Поставщику соответствующее уведомление и оплачивает фактически поставленные товары надлежащего качества в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара и выставления Поставщиком счета на оплату Цены Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.2.1. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения, в противном случае Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон по истечении данного срока.
9.2.2. При расторжении Договора по соглашению Сторон расчеты Сторон производятся в соответствии с п. 9.1.1. Договора.
В случае, если Товар на момент расторжения Договора по соглашению Сторон поставлен не был, расчеты между Сторонами не производятся, и Стороны лишаются права требовать возмещения убытков, связанных с расторжением Договора.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11. Порядок урегулирования споров.
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора.
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» __________ 20___ г., в части исполнения гарантийных обязательств - до окончания сроков гарантии на поставленный Товар.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 13.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 13. Прочие условия.
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение 1 – Спецификация поставляемого Товара.
- Приложение 2 – Форма Акта сдачи-приемки Товара.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик: Поставщик:
ГУП «Мосгоргеотрест»
Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.11
Телефон 8-499-257-7762, факс 8-499-257-50-72
Электронный адрес: sgavrilov@mggt.ru
ИНН 7714084055/КПП 774501001
Р/с 40602810438040100053
В ОАО «Сбербанк России», г. Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва,
Корр. счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525225
Управляющий ГУП «Мосгоргеотрест»
__________________ А.В. Антипов
|
_________________________
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ________
Электронный адрес: __________
ИНН _______________________
КПП _______________________
БИК _______________________
р/с _________________________
БАНК______________________
к/с _________________________
БИК ______________________
______________________
_______________ /____________/
|
Приложение 1
к Договору № ____
от «______» ________________ 2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Артикул
|
Наименование
товара
|
Цена за ед.
в руб.
(с учетом НДС __%)
|
НДС в руб.
|
Количество
|
Сумма в руб.
(с учетом НДС ___%)
|
Сумма НДС
в руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
Заказчик:
Управляющий ГУП «Мосгоргеотрест»
__________________ А.В. Антипов
|
Поставщик:
______________________
______________________
_______________ /____________/
|
Приложение 2
к Договору № ____
от «_____» _________________ 2012 г.
ФОРМА
Утверждаю
Управляющий ГУП «Мосгоргеотрест»
________________ А.В.Антипов
«___» ______________ 2012 года
Акт сдачи-приемки Товара по договору
от «__» ___________ 2012 года № ________________
Москва «___» _____________ 2012 года
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________ (должность, Ф.И.О) и от лица Поставщика (должность, Ф.И.О), составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором от «___» ________ 2012 г. №___ Поставщик поставил Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Приложении 1 к вышеуказанному договору.
2. Заказчик подтверждает, что не имеет к Поставщику претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и подтверждает полное выполнение Поставщиком своих обязательств.
3. Настоящий акт является основанием для расчетов Сторон на сумму _______ (________) рублей, в том числе НДС 18 %.
От Заказчика:
________________________
________________________
_______________ /____________/
|
От Поставщика:
______________________
______________________
_______________ /____________/
|
|
