5. 4Анкета Участника запроса предложений (форма 5) 38

1. 
   ^{Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика на рабочие места.}
   
2. 
   ^{Заказчик обязан определить на весь срок действия Договора ответственного представителя.}
   
3. 
   ^{Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.}
   
4. 
   ^{Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.}
   

6. 
   СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
   

1. 
   (СУ) ^{Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи-приемки выполненных работ направить уведомление (одним из способов указанных в п.7.11) о готовности Объекта и предоставить, на бумажном носителе, Заказчику оформленные надлежащим образом формы КС-2, КС-3, исполнительную документацию, согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации….», с составлением перечня представляемых документов, общий журнал работ (по форме №КС-6) в соответствии с РД-11-05-2007.}
   
2. 
   (СУ) Заказчик обязан организовать приемку результатов Работ рабочей (приемочной) комиссией после выполнения Работ.
   
3. 
   (СУ) Заказчик обязан приступить к приемке результатов Работ не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после получения соответствующего уведомления Подрядчика.
   
4. 
   (СУ) Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ в случае обнаружения отступлений результата работ от договорных условий. При отказе от приемки работ Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных отступлениях.
   

7. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   

1. 
   ^{Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования или иного имущества Заказчика, пострадавшего при выполнении работ Подрядчиком.}
   
2. 
   ^{За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.}
   
3. 
   ^{(СУ) В случае просрочки Подрядчиком сроков исполнения работ, определенных разделом 4 Договора, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости не выполненных и не принятых работ, определенных Договором, за каждый день просрочки.}
   
4. 
   ^{(СУ) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации.}
   
5. 
   ^{Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.}
   
6. 
   ^{В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, они будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края.}
   
7. 
   ^{(СУ) Подрядчик гарантирует качество выполненных работ сроком 5 (пять) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ, то есть за свой счет производит устранение дефектов, возникших по его вине, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации.}
   
8. 
   ^{(СУ) Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет дефекты, возникшие из-за некачественно проведенных работ, в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления от Заказчика. При отсутствии каких-либо действий Подрядчика по устранению дефектов в установленный срок, Заказчик может устранить дефекты собственными силами либо силами привлеченной организации с последующим правом требования компенсации понесенных затрат.}
   
9. 
   ^{Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.}
   
10. 
    ^{(СУ) В случае нарушения Подрядчиком сроков начала или окончания работ, а также нарушения промежуточных сроков выполнения работ, если такие сроки предусмотрены Договором, Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему сумму неустойки (пени) при окончательных расчетах за выполненные работы.}
    
11. 
    ^{Стороны договорились, что направление писем, уведомлений и другой информации в ходе исполнения договора будет осуществляться следующими способами:}
    

8. 
   ФОРС-МАЖОР
   

1. 
   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
   
2. 
   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и окончании.
   
3. 
   Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.
   
4. 
   Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков.
   

9. 
   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   

1. 
   ^{(СУ) Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по Договору.}
   
2. 
   ^{(СУ) Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.}
   
3. 
   ^{(СУ) В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.}
   
4. 
   ^{(СУ) При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора (неисполнение сроков производства работ, несоответствие объемов и качества выполненных работ нормативным документам, неисполнение договорных обязательств), Заказчик имеет право на одностороннее, внесудебное расторжение Договора. При наступлении таких обстоятельств Подрядчику направляется заказное письмо с уведомлением о вручении с предложением устранить возникшие нарушения. В случае уклонения Подрядчика от разрешения возникших вопросов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письма, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть заключенный Договор, о чем письменно (письмом с уведомлением о вручении) уведомляет Подрядчика.}
   
5. 
   ^{Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отправления Заказчиком заказного письма с уведомлением о расторжении настоящего Договора, либо с момента вручения Подрядчику данного уведомления под роспись.}
   
6. 
   ^{(СУ) При нарушении условий Договора, повлекших досрочное расторжение Договора, за исключением обстоятельств, приведенных п. 9.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати) процентов от суммы Договора.}
   
7. 
   ^{Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.}
   

10. 
    ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
    

1. 
   ^{Приложение № 1. Проектная документация.}
   
2. 
   ^{Приложение № 2.1. Локальный сметный расчет на демонтажные работы.}
   
3. 
   ^{Приложение № 2.2. Локальный сметный расчет на общестроительные работы подземной части.}
   
4. 
   ^{Приложение № 2.3. Локальный сметный расчет на} отделочные работы^.
   
5. 
   ^{Приложение № 2.4. Локальный сметный расчет на общестроительные работы надземной части.}
   
6. 
   ^{Приложение № 2.5. Локальный сметный расчет на работы по отоплению.}
   
7. 
   ^{Приложение № 2.6. Локальный сметный расчет на работы по вентиляции и кондиционированию.}
   
8. 
   ^{Приложение № 2.7. Локальный сметный расчет на работы по водопроводу холодной воды.}
   
9. 
   ^{Приложение № 2.8. Локальный сметный расчет на хоз.бытовую канализацию.}
   
10. 
    ^{Приложение № 2.9. Локальный сметный расчет на водопровод горячей воды.}
    
11. 
    ^{Приложение № 2.10. Локальный сметный расчет на электромонтажные работы.}
    
12. 
    ^{Приложение № 2.11. Локальный сметный расчет на охранно-пожарную сигнализацию.}
    
13. 
    ^{Приложение № 2.12. Локальный сметный расчет на наружную канализацию.}
    
14. 
    ^{Приложение № 2.13. Локальный сметный расчет на наружный водопровод.}
    
15. 
    ^{Приложение № 2.14. Локальный сметный расчет на благоустройство участка.}
    
16. 
    ^{Приложение № 2.15. Локальный сметный расчет на вертикальную планировку.}
    
17. 
    ^{Приложение № 2.16. Локальный сметный расчет на озеленение участка.}
    
18. 
    ^{Приложение № 3. График выполнения работ.}
    
19. 
    ^{Приложение № 4. Гарантийное письмо.}
    

11. 
    ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    

1. 
   Том 1. Шифр 0115-ПЗ. Раздел 1. «Пояснительная записка».
   
2. 
   Том 2. Шифр 0115-ПЗУ. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». Пояснительная записка, чертежи.
   
3. 
   Том 3. Шифр 0115-АР. Раздел 3. «Архитектурные решения». Пояснительная записка, чертежи.
   
4. 
   Том 4. Шифр 0115-КР. Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». Пояснительная записка, чертежи.
   
5. 
   Том 5. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 1. «Система электроснабжения». Подраздел 5. «Сети связи». Пояснительная записка, чертежи.
   
6. 
   Том 6. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2. «Система водоснабжения». Подраздел 3. «Система водоотведения». Пояснительная записка, чертежи.
   
7. 
   Том 7. Шифр 0115-ИОС. Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Пояснительная записка, чертежи.
   
8. 
   Том 9. Шифр 0115-ПОС. Раздел 6. «Проект организации строительства». Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства».
   
9. 
   Том 10. Шифр 0115-ООС. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
   
10. 
    Том 11. Шифр 0115-ПБ. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
    
11. 
    Том 12. Шифр 0115-ОДИ. Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
    
12. 
    Том 13. Шифр 0115-ОСТЭЭ. Раздел 10 (1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
    
13. 
    Том 15. Шифр 0115-ДПБ. Раздел 12. «Иная документация. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».
    

1. 
   Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
   
2. 
   Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
   
3. 
   Настоящим _________ [Подрядчик] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны ____________ [Заказчика] и ____________ [Заказчик] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
   
4. 
   В случае нарушения _________ [Подрядчиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления _________ [Подрядчиком].
   
5. 
   Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что ____________ [Заказчик] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений _________ [Подрядчика] до указанной даты расторжения.
   
6. 
   Настоящим _______________ [Подрядчик] принимает обязательство уплатить _____________ [Заказчику] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Заказчику] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
   
7. 
   Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
   
8. 
   ________________ [Заказчик] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся _______________ [Подрядчику], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Заказчик] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору (-ам).
   

Приложение № 3 к документации по открытому запросу предложений

Приложение № 4 к документации по открытому запросу предложений