5. 4Анкета Участника запроса предложений (форма 5) 37

Приложение № 2 к документации по открытому запросу предложений

1. 
   Проект договора приведен в настоящем приложении к настоящей документации по запросу предложений.
   
2. 
   Настоящий проект договора содержит обязательные требования Организатора (существенные условия) в отношении формы и всех условий договора. Указанные требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения участников в отношении формы и (или) условий договора не допускаются.
   
3. 
   В настоящем проекте Договора, размещаемом в составе документации, Существенные условия выделены жирным шрифтом с пометкой символом СУ.
   
4. 
   В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора содержит пожелания Организатора. Участники в своих предложениях в рамках протокола разногласий (подраздел 5.4) могут привести свои условия или формулировки.
   

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1. 
      (СУ) В соответствие с настоящим договором Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по капитальному ремонту кровли административного здания (далее Работы) по адресу Красноярский край, г. Ужур, ул. Ленина, 6 А (далее – Объект), согласно ^{локальному сметному расчету} (Приложение № 1), графика выполнения работ (Приложение № 2), а также сдать результаты Работ, в том числе исполнительную документацию, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
      
   2. 
      (СУ) Заказчик обязуется принять результаты Работ и своевременно оплатить их в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора.
      

2. 
   ЦЕНА РАБОТЫ
   

1. 
   (СУ) Цена подлежащих выполнению Работ составляет ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (сумма прописью) _____ копеек в соответствие с локальными сметными расчетами (Приложение № 1).
   

2. 
   (СУ) Цена Работ (расценки, индексы, коэффициенты в смете) является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
   
3. 
   (СУ) Валютой всех платежей является рубль РФ.
   
4. 
   В случае необходимости приостановления или консервации Работ по независящим от сторон причинам, Стороны должны известить об этом друг друга в письменном виде за 5 (пять) рабочих дней до даты консервации Работ. В этом случае, Заказчик обязан оплатить только фактически выполненные и принятые по настоящему договору Работы без предъявления каких-либо штрафных санкций со стороны Подрядчика.
   

3. 
   ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   

1. 
   (СУ) ^{Расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после полного их завершения, в объеме фактически выполненных и принятых Работ, включая устранение выявленных дефектов. Заказчик производит платеж Подрядчику на основании подписанных двумя сторонами форм КС-2 и КС-3 и счета-фактуры} оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011.
   
2. 
   (СУ) Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
   
3. 
   (СУ) ^{Датой подписания акта о приемке выполненных работ является дата, проставленная в документе. При несовпадении указанной даты с датой фактического подписания акта, датой подписания является последняя по сроку дата, проставленная под подписью лицом, подписавшим данный акт.}
   
4. 
   ^{Расчет производится денежными средствами. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.}
   
5. 
   (СУ) ^{В случае выставления Заказчиком неустойки в соответствии с п. 7.3. настоящего Договора оплата по Договору производится за фактически выполненные и принятые Работы, за вычетом размера неустойки.}
   

4. 
   СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   

1. 
   (СУ) Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:
   
   1. 
      (СУ) Начало Работ: «__» ___________ 2015 г.
      
   2. 
      (СУ) Окончание Работ: «__» ___________ 2015 г.
      
2. 
   (СУ) Начало, окончание и промежуточные этапы Работ устанавливаются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
   
3. 
   (СУ) На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков их выполнения.
   

5. 
   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
   

1. 
   (СУ) ^{Обязательства Подрядчика:}
   

1. 
   ^{На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, приспособлений выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям Договора, действующих технических норм, правил и законодательства Российской Федерации.}
   
2. 
   ^{Ознакомиться с условиями и особенностями выполнения Работ на территории Заказчика до подписания настоящего Договора. Определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя (бригадир, мастер…). Ответственный представитель Подрядчика обязан постоянно осуществлять координацию Работ, следить за качеством выполнения Работ, применяемых материалов, взаимодействовать с представителем Заказчика по возникающим вопросам в ходе проведения работ (в том числе освидетельствование скрытых Работ).}
   
3. 
   ^{До начала строительно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ.}
   
4. 
   ^{До начала выполнения строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан:}
   

• 
  ^{предоставить списки работников, которые будут выполнять Работы на Объекте с приложением копий документов, подтверждающих их квалификацию;}
  
• 
  ^{предоставить приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство Работ;}
  
• 
  ^{предоставить приказ о назначении ответственного производителя работ, представителя Подрядчика и лица, ответственного за осуществление строительного контроля (с указанием мобильных телефонных номеров ответственных лиц для обеспечения оперативной связи);}
  
• 
  ^{предоставить доверенность на лицо, назначенное ответственным представителем и производителем Работ с правом подписи и приема-передачи актов и иных документов, касающихся данного договора;}
  
• 
  ^{совместно с Заказчиком оформить акт-допуск к строительно-монтажным работам;}
  
• 
  ^{обеспечить своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на объекте, указать имеющиеся на выделенном участке Работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж.}
  

1. 
   ^{При невыполнении п.5.1.3. и 5.1.4. Заказчик вправе не допускать Подрядчика к выполнению Работ и имеет основание для одностороннего расторжения договора в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.}
   
2. 
   ^{Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться во временные периоды, установленные для выполнения работ Законом Красноярского края «Об административных правонарушениях» от 02.10.2008 № 7-2161. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.}
   
3. 
   ^{Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.}
   
4. 
   ^{Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика к соблюдению норм и правил в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а именно:}
   

• 
  ^{самостоятельно расследовать и учитывать несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика, направлять сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ;}
  
• 
  ^{самостоятельно нести ответственность за технику безопасности;}
  
• 
  ^{самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев;}
  
• 
  ^{нести ответственность и возмещать ущерб, причиненный Заказчику действиями персонала Подрядчика и субподрядной организации;}
  
• 
  ^{персонал Подрядчика при производстве Работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве Работ применять спецодежду и другие средства защиты;}
  
• 
  ^{подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение Работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации;}
  
• 
  ^{в случае остановки производства Работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, сроки исполнения договорных обязательств не изменяются.}
  

1. 
   ^{Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет осуществлять систематическую, но не реже одного раза в неделю, а по завершению Работ - окончательную уборку от остатков материалов и отходов, а также не допускать скопления строительного мусора на территории Заказчика.}
   
2. 
   ^{При необходимости возвести собственными силами и средствами на Объекте временные сооружения, приспособления, оснастку, укрытия, ограждения, укрепления и т.п., необходимые для организации безопасного выполнения Работ и защиты персонала и имущества Заказчика. Исполнитель также обеспечивает сохранность материалов и оборудования на время выполнения Работ.}
   
3. 
   ^{Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет обеспечить вывоз с территории Заказчика демонтированных строительных материалов и отходов, строительного мусора с размещением на специализированных полигонах.}
   
4. 
   ^{Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению Работ материалами и оборудованием для выполнения Работ, несет ответственность перед Заказчиком за соблюдением качества поставленных материалов и оборудования, качества выполненных работ, гарантийных обязательств.}
   
5. 
   ^{В ходе производства Работ Подрядчик обязан предоставлять документы, подтверждающие качество и соответствие используемых материалов и оборудования договорным условиям.}
   
6. 
   ^{Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.}
   
7. 
   ^{В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет, гамму, фактуру и т.п. применяемых материалов, оборудования, конструкций и т.п. (далее Изделий).}
   
8. 
   ^{В случае применения Изделий, аналогичных указанным в смете, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком замену, с учетом полного соответствия технических характеристик Изделий.}
   
9. 
   ^{Подрядчик не вправе требовать увеличение сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков поставки Изделий.}
   
10. 
    ^{По окончании выполнения скрытых Работ, которые в дальнейшем будут недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан пригласить ответственного представителя Заказчика для освидетельствования и предоставить соответствующую документацию. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ по акту освидетельствования. В случае если Подрядчик продолжил выполнение последующих работ, без соответствующего освидетельствования, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть доступ к осмотру скрытых Работ за свой счет.}
    
11. 
    ^{Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки, причинённые в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств, в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.}
    
12. 
    ^{В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих счета-фактуры и первичные учетные документы от имени Подрядчика (приказы о назначении на должность, приказы о передаче полномочий, надлежащим образом оформленные доверенности и др.), заверенные оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица.}
    
13. 
    ^{В течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения лиц, уполномоченных на подписание счетов-фактур и первичных учетных документов, Подрядчик направляет Заказчику документы, подтверждающие полномочия новых подписантов.}
    
14. 
    ^{В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика с приложением подтверждающих документов.}
    
15. 
    ^{В случае непредставления в установленный срок указанных в п. 5.1.20., 5.1.21., 5.1.22. настоящего Договора документов, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении Договора.}
    
16. 
    ^{Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности (гарантийное письмо в Приложении № 3 к настоящему Договору).}
    

2. 
   (СУ) ^{Обязательства Заказчика:}
   

1. 
   ^{Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика на рабочие места.}
   
2. 
   ^{Заказчик обязан определить на весь срок действия Договора ответственного представителя.}
   
3. 
   ^{Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.}
   
4. 
   ^{Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.}
   

6. 
   СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
   

1. 
   (СУ) ^{Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи-приемки выполненных работ направить уведомление (одним из способов указанных в п.7.11) о готовности Объекта и предоставить, на бумажном носителе, Заказчику оформленные надлежащим образом формы КС-2, КС-3, исполнительную документацию, согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации….», с составлением перечня представляемых документов, общий журнал работ (по форме №КС-6) в соответствии с РД-11-05-2007.}
   
2. 
   (СУ) ^{Заказчик обязан организовать приемку результатов Работ рабочей (приемочной) комиссией после выполнения Работ.}
   
3. 
   (СУ) ^{Заказчик обязан приступить к приемке результатов Работ не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после получения соответствующего уведомления Подрядчика.}
   
4. 
   (СУ) ^{Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ в случае обнаружения отступлений результата работ от договорных условий. При отказе от приемки работ Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных отступлениях.}
   

7. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   

1. 
   ^{Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования или иного имущества Заказчика, пострадавшего при выполнении работ Подрядчиком.}
   
2. 
   ^{За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.}
   
3. 
   ^{(СУ) В случае просрочки Подрядчиком сроков исполнения работ, определенных разделом 4 Договора, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости не выполненных и не принятых работ, определенных Договором, за каждый день просрочки.}
   
4. 
   ^{(СУ) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации.}
   
5. 
   ^{Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.}
   
6. 
   ^{В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, они будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края.}
   
7. 
   ^{(СУ) Подрядчик гарантирует качество выполненных работ сроком 5 (пять) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ, то есть за свой счет производит устранение дефектов, возникших по его вине, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации.}
   
8. 
   ^{(СУ) Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет дефекты, возникшие из-за некачественно проведенных работ, в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления от Заказчика. При отсутствии каких-либо действий Подрядчика по устранению дефектов в установленный срок, Заказчик может устранить дефекты собственными силами либо силами привлеченной организацией с последующим правом требования компенсации понесенных затрат.}
   
9. 
   ^{Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.}
   
10. 
    ^{(СУ) В случае нарушения Подрядчиком сроков начала или окончания работ, а также нарушения промежуточных сроков выполнения работ, если такие сроки предусмотрены Договором, Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему сумму неустойки (пени) при окончательных расчетах за выполненные работы.}
    
11. 
    ^{Стороны договорились, что направление писем, уведомлений и другой информации в ходе исполнения договора будет осуществляться следующими способами:}
    

8. 
   ФОРС-МАЖОР
   

1. 
   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
   
2. 
   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и окончании.
   
3. 
   Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.
   
4. 
   Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков.
   

9. 
   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   

1. 
   ^{(СУ) Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по Договору.}
   
2. 
   ^{(СУ) Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.}
   
3. 
   ^{(СУ) В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.}
   
4. 
   ^{(СУ) При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора (неисполнение сроков производства работ, несоответствие объемов и качества выполненных работ нормативным документам, неисполнение договорных обязательств), Заказчик имеет право на одностороннее, внесудебное расторжение Договора. При наступлении таких обстоятельств Подрядчику направляется заказное письмо с уведомлением о вручении с предложением устранить возникшие нарушения. В случае уклонения Подрядчика от разрешения возникших вопросов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письма, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть заключенный Договор, о чем письменно (письмом с уведомлением о вручении) уведомляет Подрядчика.}
   
5. 
   ^{Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отправления Заказчиком заказного письма с уведомлением о расторжении настоящего Договора, либо с момента вручения Подрядчику данного уведомления под роспись.}
   
6. 
   ^{(СУ) При нарушении условий Договора, повлекших досрочное расторжение Договора, за исключением обстоятельств, приведенных в п. 9.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати) процентов от суммы Договора.}
   
7. 
   ^{Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.}
   

10. 
    ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
    

1. 
   ^{Приложение № 1. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт кровли.}
   
2. 
   ^{Приложение № 3. График выполнения работ.}
   
3. 
   ^{Приложение № 4. Гарантийное письмо.}
   

11. 
    ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    

1. 
   Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
   
2. 
   Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
   
3. 
   Настоящим _________ [Подрядчик] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны ____________ [Заказчика] и ____________ [Заказчик] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
   
4. 
   В случае нарушения _________ [Подрядчиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления _________ [Подрядчиком].
   
5. 
   Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что ____________ [Заказчик] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений _________ [Подрядчика] до указанной даты расторжения.
   
6. 
   Настоящим _______________ [Подрядчик] принимает обязательство уплатить _____________ [Заказчику] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Заказчику] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
   
7. 
   Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
   
8. 
   ________________ [Заказчик] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся _______________ [Подрядчику], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Заказчик] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору (-ам).
   

Приложение № 3 к документации по открытому запросу предложений

Приложение № 4 к документации по открытому запросу предложений