Конкурсная документация предоставляется: бесплатно всем участникам закупки на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
Скачать 0.88 Mb.
|
| Участник закупки/ уполномоченный представитель ________________________ _____________________ ________________ Должность (подпись) (ФИО) М.П.. Форма 5. КАЧЕСТВО РАБОТ, УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ Показатель: квалификация участника конкурса оценивается по количеству квалифицированных сотрудников в штате. Участник закупки/ уполномоченный представитель ________________________ _____________________ ________________ Должность (подпись) (ФИО) М.П. Форма 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Участник закупки/ уполномоченный представитель ________________________ _____________________ ________________ Должность (подпись) (ФИО) М.П.. Форма 7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ
Участник закупки/ уполномоченный представитель ________________________ _____________________ ________________ Должность (подпись) (ФИО) М.П. Форма № 8 на бланке организации Заявление об отзыве заявки участника закупки № исх. _____ от «__»______2012 г. Комиссии по закупке ФГУП «РЧЦ ПФО» Настоящим письмом_____________________________________________________ (полное наименование участника закупки) уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом конкурсе № _____ и направляет своего сотрудника (представителя) ___________________________________, (Ф.И.О. полностью, должность), которому доверяет отозвать Заявку на участие в конкурсе (действительно при предъявлении доверенности и документа удостоверяющего личность). Приложение:
С уважением, должность подпись расшифровка подписи М.П. *(для юридических лиц заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе заполняется на фирменном бланке организации) Приложение №1 к конкурсной документации Договор подряда № ___ (ПРОЕКТ) Нижний Новгород «____» _____________2012 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Приволжского федерального округа», именуемое «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кобелева Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, по результатам открытого конкурса проведенного «____»________2012 г. (Протокол ____________ от «__»_____2012 г. №__), заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по облицовке и утеплению фасада по периметру первого этажа здания, расположенного по адресу г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 (далее – Объект) в объёме, установленном Техническим заданием к договору (Приложение № 1 к настоящему договору), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 1.3. Предусмотренные настоящим договором работы выполняются в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в том числе техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору). 1.4. Сроки выполнения работ: Начало: с даты подписания настоящего договора. Окончание: _______________2012 года. 1.5. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. 1.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов, своими силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций и средствами. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядных организаций ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. 1.7. Интересы Заказчика по управлению настоящим договором в Самарском филиале ФГУП «РЧЦ ПФО» представляет директор Самарского филиала Тимашков Владимир Александрович, действующий на основании Положения о филиале, доверенности от 04.06.2012 № 184г., который с момента заключения настоящего договора будет подписывать унифицированную форму КС-2; КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ и принимать непосредственное участие в регулировании деятельности при выполнении работ на Объекте. Изменение представителя Заказчика подтверждается внутренним документом ФГУП «РЧЦ ПФО», направляемым Подрядчику в течение 5 дней с момента его подписания. 1.8. Договор считается выполненным только после подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выполнения всех обязательств Сторон по договору.
2.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Стоимость работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора, определена протоколом _______ от « ___» _____2012 года №_____ и составляет ________________рублей _______ копеек, в том числе НДС - ___________________ рублей ___ копеек. Цена договора включает в себя общую стоимость всех видов работ и стоимость материалов, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках договора. Цена договора включает в себя необходимые налоги и сборы, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору. 2.2. Оплата работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приема выполненных работ по форме (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме (КС-3) по Объекту в целом. Оплата производится на основании счетов на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.3. Оплата работ производится с расчетного счета Самарского филиала ФГУП «РЧЦ ПФО». 2.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, иных исходных данных или иных недостатков не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1. Заказчик имеет право: 3.1.1 Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; 3.1.2 Осуществлять контроль за выполнением работ на соответствие условиям договора. 3.1.3. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3.1.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по настоящему договору или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных действиями Подрядчика убытков. 3.2. Подрядчик обязан: 3.2.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и сдать выполненные работы Заказчику. 3.2.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими строительными, техническими нормами, а также техническими условиями. Вся ответственность за соблюдение технологического процесса, приемов и методов проведения работ, использования инструмента, соблюдение правил техники безопасности индивидуальной защиты в процессе выполнения работ, а также соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора. Ответственное лицо должно находиться на объекте в течение всего своего рабочего времени. 3.2.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядных организаций ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. 3.2.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении его указаний о способе выполнения работ; - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения. 3.2.5. Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия (качества), технические паспорта и т.п. на материалы и оборудование, применяемые в ходе выполнения работ в момент передачи результата работ. 3.2.6. Предоставить список лиц, которые будут производить выполнение работ. 3.2.7. Гарантировать качество строительных материалов, соответствие оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для строительства, госстандартам, техническим условиям, соответствующим сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество. 3.2.8. Гарантировать, что все работы будут произведены в полном соответствии со сметами, техническим заданием, строительными нормами и правилами. 3.2.9. Вывезти в 3-х - дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, строительный мусор и другое имущество. 3.2.10. В ходе производства работ соблюдать установленный на Объекте режим охраны, контрольно-пропускной режим, режим ввоза-вывоза товарно-материальных ценностей. 3.2.11. Закупить и доставить до места производства работ все материалы, изделия и конструкции, необходимые для производства работ Осуществлять складирование строительных материалов строго в местах, указанных Заказчиком (либо уполномоченным им лицом), не допускать захламления, в ходе производства работ своевременно вывозить строительный мусор. 3.2.12. Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня уведомить Заказчика (или уполномоченное им лицо) о прибытии на Объект строительных материалов, поставляемых Подрядчиком, с указанием времени прибытия на Объект, габаритных размеров груза. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. Обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ. 3.3.2. В течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работы. При обнаружении недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика. 3.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 3.3.4. Осуществлять надзор и контроль за выполнением работ, а также производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора; уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения. 4. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 4.1. Гарантийный срок на выполненные работы, применяемые материалы и оборудование составляет ________ с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2. Выезд специалистов Подрядчика в течение гарантийного срока осуществляется бесплатно. Работы по устранению недостатков работ и материалов в течение гарантийного срока выполняются за счет Подрядчика. 4.2. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, следствием которых явилась деятельность Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 4.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объеме. 5. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком по акту освидетельствования работ. 5.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 5.3. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 6.1. Подрядчик извещает Заказчика о выполнении работ за 3 дня до подписания акта приема-сдачи выполненных работ. 6.2. Заказчик обязан приступить к приемке результата работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения Подрядчика. Приемка результата работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её начала. 6.3. Результат работ передается по акту приема-сдачи выполненных работ, акта формы КС-2 с обязательным составлением справки о стоимости работ формы КС-3 и приложением к акту исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительские съемки и т.д.). В случае не предоставления всех указанных в настоящем пункте документов Заказчик имеет право не принимать работы. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку приемки и оплаты работ. 6.4. Если при приемке работ у Заказчика возникают замечания по качеству выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить за свой счет такие недостатки в согласованные сторонами сроки, после чего приемка производится повторно. До момента устранения недостатков работы считаются не принятыми. 6.5. В случае выявления в ходе приемки результата работ дефектов и недоделок Заказчик немедленно извещает об этом Подрядчика. Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты, согласуются порядок и сроки их устранения. 6.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного извещения Заказчика. Невыполнение данной обязанности Подрядчиком является отказом Подрядчика от составления акта обнаружения дефектов и недоделок. 6.7. Результат работ считается принятым Заказчиком с момента подписания итогового акта приемки результата работ. 6.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество материалов, используемых при выполнении работ, а также за материалы, обремененные правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 7.2. Подрядчик отвечает за соответствие материалов государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 7.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объёма работ по договору. 7.4. При нарушении договорных обязательств по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку: - за окончание работ по настоящему договору после установленного срока по вине Подрядчика – в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств; - за нарушение сроков, установленных Заказчиком для устранения замечаний, выявленных в ходе проверки работ – 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки; - за использование некачественных материалов – 5 % от цены договора за каждый случай; - за нарушения качества выполнения работ – 5% от цены договора за каждый случай; - в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику 5000 руб.; - за отказ от исполнения гарантийных обязательств – 5 % от цены договора; - за неисполнение гарантийных обязательств в сроки, установленные в настоящем договоре – 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счет Заказчика с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 7.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 7.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены договора. 7.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение. Если недостатки результата работы в согласованный Сторонами срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора виновная сторона обязана возместить причиненные убытки в объеме нанесенного ущерба. 7.7. В случае если при выполнении договора Подрядчик нанесёт ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц. 7.8. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам. 7.9. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 7.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 9.3. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 1 (одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренным п.11.2 настоящего Договора. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 10.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, если они оформлены дополнительным соглашением в письменной форме, подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 11.2. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) исполнении настоящего договора. 11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 11.5. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении договора в целях Договора Стороны понимают генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц, участвующих в визировании договора в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком». 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 12.2. Подрядчик не имеет права использовать объект, на котором выполняются работы, в рекламных целях без письменного согласия Заказчика. 12.3. Подрядчик ни при каких условиях не имеет права на удержание выполненных работ, этапов работ, результата работ, оборудования и материалов, а также иного имущества, принадлежащего Заказчику. 12.4. Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и разглашению третьим лицам не подлежат. 12.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: - техническое задание на__ листах (Приложение №1 к настоящему договору). - локальный сметный расчет на __ листах (Приложение № 2 к настоящему договору). 12.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 13. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: И.о. генерального директора ФГУП «РЧЦ ПФО» С.Г. Кобелев м.п. м.п Приложение № 1 к договору от «__» _____2012 г. № Техническое задание на выполнение работ по облицовке и утеплению фасада по периметру первого этажа здания расположенного по адресу г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 1. Наименование работ: выполнение работ по облицовке и утеплению фасада по периметру первого этажа здания расположенного по адресу г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 2. Место выполнения работ: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 3. Срок выполнения работ: Начало: _____________________ Окончание: ______________________ 4. Технические характеристики и объем оказываемых услуг (выполняемых работ): Обязательные виды работ
5. Прочие условия: работы выполняются Подрядчиком, из своих материалов, своими силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций и средствами. До начала работ Подрядчик доставляет к месту выполнения работ необходимые материалы, оборудование, технику, а также самостоятельно осуществляет разгрузку, складирование и хранение с момента их ввоза и вывоза после завершения работ. Работы должны выполняться в рабочее время, при необходимости производства работ в другое время график проведения работ согласовывается с Заказчиком. Во время проведения работ подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, осуществляет вывоз мусора по мере накопления своими силами. 6. Требования к качеству выполняемых работ: работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть надлежащим образом сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТа. СОГЛАСОВАНО: Подрядчик: Приложение № 2 к договору от «__» _____2012 г. № __ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ Приложение № 2 к конкурсной документации Техническое задание на выполнение работ по облицовке и утеплению фасада по периметру первого этажа здания расположенного по адресу г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 1. Наименование работ: выполнение работ по облицовке и утеплению фасада по периметру первого этажа здания расположенного по адресу г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 2. Место выполнения работ: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 3. Срок выполнения работ: Начало: с даты заключения договора. Окончание: не позднее 50 рабочих дней с даты заключения договора. 4. Технические характеристики и объем оказываемых услуг (выполняемых работ): Обязательные виды работ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сегежа-Энерго» | | Заинтересованные лица могут бесплатно ознакомиться с документацией об электронном аукционе на официальном сайте Российской Федерации... |
 | Положению об организации в Министерстве финансов Российской Федерации размещения информации на официальном сайте regulation gov ru... | | Извещение о проведении закупки и документация по запросу цен опубликованы 17. 04. 2018г в информационно-коммуникационной сети «Интернет»... |
| Заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров,... | | Заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров,... |
| Заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров,... | | Заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров,... |
| Заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров,... | | Заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров,... |