2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет ( ________________________________________) руб., включая НДС 18% , согласно сметы.
2.2. Цена договора включает в себя:
- приобретение и поставка материалов;
- стоимость работ в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического задания.
2.3. Все сборы и обязательные платежи, связанные с выполнением стандартов, руководств, норм и правил, в том числе связанные с получением разрешений, сертификатов, относятся на счет Подрядчика.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:
3.1.1. Заказчик в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора производит авансовый платеж Подрядчику в размере (размер определяется по результатам конкурса).
3.1.2 Оплата за выполненные работы производится после их окончания, по факту, согласно «Акта приемки выполненных работ капитального ремонта» (форма КС-2) «Акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов основных средств» (форма ОС-3) подписанных Заказчиком, в течение 60-ти дней со дня выставления счета.
3.2. В случае расторжения настоящего Договора до завершения Подрядчиком полного объема работ Заказчик оплачивает Подрядчику фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего Договора с оформлением соглашения Сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1 настоящего Договора в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2).
4.2. В случае отказа от приемки акта КС-2 настоящий акт считается сданным, если Заказчик в течение 10 дней с момента поступления акта КС-2 не выдвинет обоснованных возражений по качеству выполненных работ.
4.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
4.4. Подрядчик обязан представить Заказчику одновременно с подписанием акта приемки выполненных работ по выполнению работ: сертификаты, свидетельства и прочие необходимые документы.
4.5. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания и до момента урегулирования всех взаиморасчетов между сторонами.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёмах, предусмотренных Техническим заданием в сроки согласованные с Заказчиком и на условиях настоящего Договора.
5.1.2. При производстве работ руководствоваться требованиями к Подрядчику, согласно Техническому заданию (Приложение №1).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.2. Перед началом проведения ремонта и в ходе его проведения, руководствоваться требованиями к Заказчику согласно Технического задания (Приложение №1).
5.2.3. Принять объект в течение 10-ти дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика (сдачи акта КС-2).
5.2.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора определяется действующим законодательством.
6.2. Подрядчик, помимо обязательств по возмещению причинённых убытков, несёт ответственность перед Заказчиком за причинение ущерба, возникшего вследствие умысла или неосторожности, в том числе в случае непринятия соответствующих мер по обеспечению сохранности ТМЦ, переданных Заказчиком в рамках исполнения настоящего договора, в виде штрафа в размере 100% от размера ущерба.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, подрядчик (поставщик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Подрядчик (поставщик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4.Предприятие Заказчика находится на территории ОАО “Сегежский ЦБК”, Подрядчик несёт ответственность за несоблюдение либо за ненадлежащее соблюдение его сотрудниками “Положения о пропускном режиме на ОАО “Сегежский ЦБК”, “Положения о внутриобъектовом режиме на ОАО “Сегежский ЦБК”, Правил внутреннего трудового распорядка ОАО “Сегежский ЦБК”.
Размеры ответственности определяются согласно “Положению о порядке наложения санкций на сторонние организации, осуществляющие свою деятельность на территории ОАО “Сегежский ЦБК”. Указанное Положение согласуется Подрядчиком и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве выполняемых работ, а также отступление от других условий договора, ухудшившее результат работ, либо допущение других недостатков в работе, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде штрафа в размере 10% от стоимости работ, а также возмещения убытков, причинённых Заказчику.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. МОДИФИКАЦИЯ
7.1. В случае если после даты вступления в силу настоящего Договора в стандарты, ТУ, правила, положения и вносятся какие-либо изменения и если такие изменения обязательны для выполняемых работ, Подрядчик незамедлительно извещает об этом Заказчика о необходимости внесения в Техническое задание.
7.2. Если какой-либо из материалов или оборудование для выполнения работ, указанных в Техническом задании, не могут быть своевременно приобретены, что препятствует выполнению Подрядчиком работ, Подрядчик вправе при наличии предварительного письменного согласия Заказчика поставить другие материалы равноценного качества, удовлетворяющие требованиям Техническому заданию.
8. ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРИЕМКА
8.1. Техническая приемка работ может назначаться только после завершения работ.
8.2. Если Подрядчик направляет уведомление о технической приемке (как определено ниже), но Заказчик при этом обоснованно полагает, что работа не завершена, он обязан письменно известить Подрядчика о таких незавершенных работах, и любые испытания, произведенные Подрядчиком до завершения таких работ, будут рассматриваться как испытания Подрядчика и не будут иметь договорной силы.
8.3. Подрядчик направляет Заказчику уведомление о месте и времени технической проверки не позже чем за 5 календарных дней.
8.4. Техническая приемка должна проводиться способом, предписанным в Техническом задании, и имеет цель продемонстрировать выполнение Подрядчиком требований к заданным характеристикам работ, изложенных в Техническом задании.
8.5. Все расходы, связанные с технической приемкой, относятся на счет Подрядчика.
8.5.1. В случае если Заказчик считает, что работа или какая-либо ее часть не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Технического задания, Заказчик извещает Подрядчика в течение 5 рабочих дней (по получении упомянутого уведомления Подрядчика) и указывает на те аспекты, в которых работа не соответствует требованиям настоящего Договора и Технического задания. После этого Подрядчик предпринимает необходимые шаги, чтобы исправить такие несоответствия. После выполнения таких работ Подрядчик извещает Заказчика, который по своему обоснованному усмотрению вправе потребовать от Подрядчика проведения дальнейшей технической приемки; в этом случае Подрядчик направляет уведомление о начале такой дальнейшей технической приемки за 3_ рабочих дня. После их удовлетворительного завершения Заказчик в течение 3 рабочих дней после получения следующего уведомления от Подрядчика, что работа соответствует требованиям Договора и Технического задания, извещает Подрядчика о технической приемке им работ или об аспектах, по которым работа все еще не соответствует требованиям настоящего Договора и Технического задания. Этот процесс продолжается до тех пор, пока Заказчик не согласует техническую приемку работ или последует правомочное и надлежащее расторжение настоящего Договора Заказчиком или Подрядчиком.
8.5.2. Техническая приемка работ на изложенных выше условиях является окончательной и обязательной настолько, насколько она касается соответствия работ настоящему Договору и Техническому заданию, и не позволяет Заказчику отказаться от официальной приемки работ на условиях, перечисленных ниже.
9. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
9.1. Работа должна быть передана Подрядчиком Заказчику в срок согласно графику капитального ремонта.
9.2. Работа должна быть передана Заказчику в полностью завершенном виде и в готовом к использованию (эксплуатации) состоянии.
9.3. Передача результатов работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком подтверждаются составлением Акта приемки работ, подписанного Сторонами Договора, который подтверждает передачу работ Подрядчиком и его приемку Заказчиком. Однако обеими Сторонами признается и согласуется, что настоящий Договор предусматривает полное завершение выполнения работ и что Подрядчик не будет иметь права предъявить работу для передачи, а Заказчик не будет обязан принять передачу, если и пока Подрядчик не выполнит все процедурные требования для передачи, как предусмотрено в Договоре, и работа не будет в точности соответствовать всем требованиям настоящего Договора и Техническому заданию.
9.4. При передаче и приемке работ Подрядчик поставит Заказчику следующие документы:
9.4.1. Свидетельства и сертификаты, требующиеся для представления по передаче и приемке работ в соответствии с Техническим заданием; такие сертификаты не должны содержать никаких оговорок, ограничений и рекомендаций любого рода.
9.4.2. Заявление о гарантии Подрядчика в том, что работа поставляется Заказчику абсолютно свободной от требований, налогов, претензий, закладных и других препятствий, и, в частности, от всех обременений налогового характера, пошлин или сборов, а также от всех обязательств Подрядчика по отношению к его субподрядчикам, служащим и агентам, и всех обязательств, вытекающих из эксплуатации работ во время испытаний или в других обстоятельствах до сдачи и приемки.
9.4.3. Все чертежи и планы, касающиеся работ, в соответствии со Техническим заданием.
9.4.4. Другие необходимые эксплуатационные документы на результаты работ.
9.5. Право на владение переходит к Заказчику только после того, как ее передача и приемка были выполнены в соответствии с условиями данной статьи и настоящего Договора.
10. ГАРАНТИИ
10.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами, своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации в течение одного года и шести месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.
10.2 Заказчик гарантирует своевременное финансирование работ, выполнение всех обязательств по Договору, необходимых для создания нормальных условий производства работ.
10.3. Подрядчик не несет ответственности за недостатки или неисправности любой части работ, которая могла быть выполнена после передачи и приемки работ, заменена или отремонтирована третьей Стороной, если эта третья Сторона не была назначена и одобрена Подрядчиком, или за любую неисправность, которая была вызвана или усугублена из-за недосмотра или неправильного применения.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Если выполнение обязательств Подрядчика препятствуют непредвиденные обстоятельства (стихийные бедствия и др.), срок поставки (выполнения работ) удлиняется на период, за который эти препятствия ликвидируются без уплаты неустойки, при этом наступление непредвиденных обстоятельств подтверждается документально соответствующими органами.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. В случае если между Сторонами настоящего Договора возникнут какие-либо споры или разногласия или если у Сторон возникнут претензии в связи с настоящим Договором и если Сторонам не удается самостоятельно разрешить такие споры, разногласия или претензии, их разрешение должно происходить следующим образом:
12.2. Технические споры.
В случае споров, разногласий или претензий в связи с каким-либо техническим вопросом, возникшим или связанным с выполнением работ, этот вопрос по договоренности должен быть передан техническому эксперту, приемлемому для обеих Сторон, который будет действовать в этом качестве (а не в качестве арбитра), и заключение этого эксперта по такому вопросу должно считаться окончательным и обязательным для Сторон настоящего Договора. Любая договоренность Сторон оформляется письменным соглашением Сторон.
Если Сторонам не удается договориться в соответствии с вышесказанным о передаче спора техническому эксперту или относительно личности технического эксперта, приемлемого для обеих Сторон, такой спор должен быть разрешен способом в соответствии с пунктом 12.3 настоящей статьи.
12.3. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров. Если Сторонам не удается договориться, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Карелия (по месту исполнения Договора).
12.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению гл. 37 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положение о закупке товаров, работ и услуг для собственных нужд ООО «Сегежа-Энерго» от "28" марта 2012 г., законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
13. ОСОБЫЕ УЛОВИЯ
13.1. Результаты выполняемой работы и оплаченной Заказчиком являются собственностью Заказчика.
13.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности, установленные настоящим Договором, третьим лицам без письменного согласования Сторон.
13.3. Все дополнения и изменения настоящего Договора действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон.
13.4. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием к нему, осуществляется только при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения относительно стоимости дополнительных работ и соответствующего переноса срока, а также при условии возможности, необходимости их выполнения.
13.5. Любое замечание или уведомление в связи с условиями и положениями Договора направляется посредством электронной почты, факсимильной связи, если иное не предусмотрено Договором. Уведомления, отправленные заказной почтой или курьером, считаются принятыми в день получения, что подтверждается соответствующей подписью лица, принимающего уведомление.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
14.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по Договору.
14.3. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:
- полного завершения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.
- по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
14.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией об осуществлении закупки и договором, в следующих случаях:
- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для Заказчика и Подрядчика. |
