Инструкции по заполнению Таблицы 1.
Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.
Таблица 2
Сведения о применении МТР (машин и механизмов) по видам выполняемых работ
№ п/п
| Наименование МТР
| Марка
| Основные технические характеристики
| Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
| Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
| Глава 1. Подготовительные работы
|
| Экскаватор*
| Hitachi ZX-200-3
| На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
| Инв. № 12345,
гос. № 7013 АУ77
| Подготовительные, земляные работы
| …
|
|
|
|
|
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
| 1.
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| Глава ….
|
|
|
|
|
|
| *пример заполнения
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том чсиле индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).
В таблице 2 указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ по договору в зависимости от выполняемых работ, в соответствии со структурой Сводной таблицы стоимости.
Примечание: Данная форма требуется в составе документации о закупке только в случае проведения закупки на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.
Форма 11
Приложение № 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №______
Справка о кадровых ресурсах (Форма 11) Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________
Лот ___ Участник закупки (генподрядчик): ________________________________
Субподрядчики (члены коллективного участника):
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
… Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору
-
Штатный персонал
| Генподрядчик
| Субподрядчик (член коллективного участника) 1
| Субподрядчик (член коллективного участника) 2
| Общая численность
| В т.ч. для работ по данному договору
| Общая численность
| В т.ч. для работ по данному договору
| Общая численность
| В т.ч. для работ по данному договору
| Руководящий, чел.
|
|
|
|
|
|
| Инженерно-технический, чел.
|
|
|
|
|
|
| Рабочие и специалисты, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
| Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел.
|
|
|
|
|
|
| Электромонтажники-линейщики, чел.
|
|
|
|
|
|
| Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел.
|
|
|
|
|
|
| Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел.
|
|
|
|
|
|
| Наладчики, инженеры-наладчики, чел
|
|
|
|
|
|
| Прочие специальности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
| *В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору. Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ
-
№
| Работы
| Персонал, (специальность, разряд)
| Кол-во, чел.
| Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника)
| Примечания
| Глава 1. Подготовительные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Глава 2. Основные объекты строительства.
| 1.
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
| Глава …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * В таблице 2 указываются сведения только о персонале основных специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:
Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов;
Электромонтажники-линейщики;
Электромонтажники основного электротехнического оборудования;
Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций;
Наладчики, инженеры-наладчики.
Кроме указанных, участник вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (подрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ. Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения пуско-наладочных работ
-
№
| Фамилия, имя, отчество специалиста
| Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
| Специальность, должность
| Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
| Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения проектных работ (разработки проектной и рабочей документации)
-
№
| Фамилия, имя, отчество специалиста
| Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
| Специальность, должность
| Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
| Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М. П.
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).
В случае наличия в предмете закупки требуемых работ, заполняются таблицы 3, 4. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не требуется».
Данная форма требуется в составе документации о закупке только в случае проведения процедур на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.
Форма 12
Приложение № 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии в судебных разбирательствах (Форма 12) Способ и наименование закупки _______________________________________
Лот ___ Участник закупки: ________________________________
Год
| Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и
предмет иска
| Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
| Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника закупки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в судебных разбирательствах в качестве ответчика и истца за последние три года, предшествующие дате окончания подачи заявок, по спорам, вытекающим из договорных отношений. Указанию подлежат все споры, решения по которым вынесены в указанный период, в т.ч. если в указанный период были вынесены решения судов апелляционной, кассационной или надзорной инстанций.
Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Если иск удовлетворен частично, это необходимо указать.
Форма 15
Приложение №14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________ План распределения выполнения объемов поставок, работ (услуг) между Участником закупки и субподрядчиками (Форма 15) Способ и наименование закупки _______________________________________
Лот ___ Участник закупки: ________________________________
№
п/п
|
Наименование поставок, работ, услуг
| Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг
| Стоимость поставок, работ, услуг
| Сроки выполнения (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб.
(без НДС)
| в % от общей стоимости поставок, работ (услуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
В данной форме Участник закупки указывает:
перечень выполняемых Участником закупки и каждым субподрядчиком поставок, работ, услуг;
стоимость поставок, работ, услуг по Участнику закупки и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Форма 4);
сроки выполнения поставок, работ, услуг Участником закупки и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг (Форма 3).
К данной форме Участник должен приложить:
подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг;
документы на субподрядчиков.
Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае непривлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».
Форма 16
Приложение № 15 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________ План распределения выполнения объемов поставок, работ (услуг) между членами коллективного участника (Форма 16) Способ и наименование закупки _______________________________________
Лот ___ Участник закупки (лидер коллективного Участника): ________________________________
№
п/п
| Наименование поставок, работ, услуг
| Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг
| Стоимость выполняемого объема поставок, работ (услуг)
| Сроки выполнения (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб. (без НДС)
| в % от стоимости выполняемого объема поставок, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П. Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки (лидер коллективного участника) приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
В данной форме Участник закупки указывает:
перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ, услуг;
стоимость поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (форма 4);
сроки выполнения поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг (форма 3).
Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».
Форма 17
Приложение № 16 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________ Свидетельство - подтверждение производителя (Форма 17) Настоящим компания ______________________ (указывается полное наименование компании-производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному Участником с использованием тех же названий и обозначений, которые указаны в Сводной таблицы стоимости поставок, работ и услуг), удостоверяет, что Участник _______________________________ (указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство) имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________ единиц указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг) в течение ___________________ (указывается срок поставки в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг)) в рамках _________[указывается способ закупки] на _______________________________________________- в соответствии с Извещением о проведении [указывается способ закупки], опубликованным на сайте __________________ и копией Извещения, опубликованной на официальном сайте ____________, [в форме документа указывается с учетом п. 1.1.1. документации о закупке «__» _________ официальном сайте.
Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное Участником ____________________________ [указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство] на срок ________ мес. с момента _________________. ____________________________ _________________________
(Подпись) (ФИО и должность подписавшего) М.П. Инструкции по заполнению:
Свидетельство производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.
4. Данная форма Свидетельства производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем. Для Организатора принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:
Документ должен быть выдан производителем оборудования или иным авторизованным поставщиком;
В документе должен быть явно упомянут Участник закупки как лицо, получившие необходимые полномочия на предложение и поставку оборудования;
В документе должно быть упомянуто предложенное оборудование с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг;
В документе должны быть указаны количество единиц оборудования и сроки его поставки в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг);
Из документа должно следовать, что производитель гарантирует поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое таким образом оборудование распространяются фирменные гарантии производителя в течение гарантийного срока.
|