7. Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. В случае получения отрицательного заключения регионального органа по охране объектов культурного наследия, по причине некачественно выполненных Подрядчиком работ по Договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10% (Десять процентов) от стоимости работ по настоящему договору, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить. Уплата штрафа за получение отрицательного заключения регионального органа по охране объектов культурного наследия, не освобождает Подрядчика от обязанности получить положительное Заключение.
7.2.1. В случае привлечения Заказчика либо его должностного лица к уголовной либо административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов археологического наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, за проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства или культурных ценностей, вследствие не предоставления и/или предоставления Подрядчиком недостоверной информации об объекте археологического наследия либо его отсутствии на территории реализуемого Заказчиком Объекта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, а Подрядчик, помимо возмещения связанных с этим убытков, обязан такое требование удовлетворить.
Аналогичная ответственность наступает у Подрядчика и в том случае, если Заказчик и/или его должностные лица не привлечены к уголовной либо административной ответственности, но в приговоре либо постановлении/определении административного органа либо суда, рассматривающего дело об административном правонарушении, установлено нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
7.2.2. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа
в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены, но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение в случае незаконной добычи биологических ресурсов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, уничтожения растений, запрещенных (ограниченных) к вырубке (внесенные в Красную книгу Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации).
7.3. В случае нарушения установленных Графиком выполнения работ сроков выполнения работ по настоящему договору, в том числе сроков начала и окончания выполнения работ по настоящему договору, нарушения сроков передачи заключения регионального органа по охране объектов культурного наследия о проведении хозяйственных работ и оригиналов актов сдачи-приемки работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
7.4. В случае нарушения согласованных в статье 5 Договора сроков устранения недостатков в результатах работ по настоящему договору, отраженных Заказчиком в мотивированном отказе от согласования технического отчета по выполнению охранно-спасательных археологических работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.
7.5. В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ по настоящему договору за каждый факт нарушения п.4.2.1 Договора и обязан по требованию Заказчика расторгнуть договор с третьим лицом, привлеченным без соответствующего согласования.
7.6. При выполнении работ по Договору в охранных зонах трубопроводов Подрядчик несет ответственность за причинение убытков Заказчику, третьим лицам и ущерба окружающей среде вследствие повреждения, разрушения трубопроводов и опознавательных знаков охранных зон и обязуется возместить Заказчику и третьим лицам возникшие убытки.
7.7. Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и направление ответа на претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии. Претензия не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств.
7.8. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
7.9. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ строящихся и/или существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, сетей связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, принадлежащих Заказчику или сторонним собственникам, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Рабочей документации.
7.10. Размер убытков, подлежащий возмещению Подрядчику не может превышать сумм, фактически уплаченных Заказчиком по Договору на дату причинения убытков.
7.11. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.
Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждое нарушение в случае:
- самовольного занятия земельных участков третьих лиц за границами земельных участков, переданных Заказчиком Подрядчику на период выполнения работ,
- несанкционированной рубки лесных насаждений и иной древесно-кустарниковой растительности в отсутствие разрешительной документации (проектов освоения лесов, лесных деклараций, разрешений на снос зеленых насаждений и т.д.).
|
