Инструкции по заполнению Таблицы 1.
Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.
Таблица 2
Сведения о применении МТР (машин и механизмов) по видам выполняемых работ
№ п/п
| Наименование МТР
| Марка
| Основные технические характеристики
| Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
| Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
| Глава 1. Подготовительные работы
|
| Экскаватор*
| Hitachi ZX-200-3
| На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
| Инв. № 12345,
гос. № 7013 АУ77
| Подготовительные, земляные работы
| …
|
|
|
|
|
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
| 1.
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| Глава ….
|
|
|
|
|
|
| *пример заполнения
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся индивидуальным предпринимателем, указывает адрес регистрации) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).
В таблице 2 указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ по договору в зависимости от выполняемых работ, в соответствии со структурой Сводной таблицы стоимости.
Примечание: Данная форма требуется в составе документации о закупке только в случае проведения закупки на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.
Форма 10
Приложение № 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №______
Справка о кадровых ресурсах (Форма 11) Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________
Лот ___ Участник закупки (генподрядчик): ________________________________
Субподрядчики (члены коллективного участника):
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
… Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору
-
Штатный персонал
| Генподрядчик
| Субподрядчик (член коллективного участника) 1
| Субподрядчик (член коллективного участника) 2
| Общая численность
| В т.ч. для работ по данному договору
| Общая численность
| В т.ч. для работ по данному договору
| Общая численность
| В т.ч. для работ по данному договору
| Руководящий, чел.
|
|
|
|
|
|
| Инженерно-технический, чел.
|
|
|
|
|
|
| Рабочие и специалисты, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
| Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел.
|
|
|
|
|
|
| Электромонтажники-линейщики, чел.
|
|
|
|
|
|
| Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел.
|
|
|
|
|
|
| Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел.
|
|
|
|
|
|
| Наладчики, инженеры-наладчики, чел
|
|
|
|
|
|
| Прочие специальности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
| *В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору. Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ
-
№
| Работы
| Персонал, (специальность, разряд)
| Кол-во, чел.
| Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника)
| Примечания
| Глава 1. Подготовительные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Глава 2. Основные объекты строительства.
| 1.
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
| Глава …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * В таблице 2 указываются сведения только о персонале основных специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:
Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов;
Электромонтажники-линейщики;
Электромонтажники основного электротехнического оборудования;
Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций;
Наладчики, инженеры-наладчики.
Кроме указанных, участник вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (подрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ. Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения пуско-наладочных работ
-
№
| Фамилия, имя, отчество специалиста
| Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
| Специальность, должность
| Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
| Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения проектных работ (разработки проектной и рабочей документации)
-
№
| Фамилия, имя, отчество специалиста
| Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
| Специальность, должность
| Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
| Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М. П.
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся индивидуальным предпринимателем, указывает адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, и адреса субподрядчиков (коллективных участников).
В случае наличия в предмете закупки требуемых работ, заполняются таблицы 3, 4. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не требуется».
Данная форма требуется в составе документации о закупке только в случае проведения процедур на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.
Форма 11
Приложение № 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии в судебных разбирательствах (Форма 12) Способ и наименование закупки _______________________________________
Лот ___ Участник закупки: ________________________________
Год
| Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и
предмет иска
| Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
| Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника закупки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник, являющийся индивидуальным предпринимателем, указывает адрес регистрации).
Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в судебных разбирательствах в качестве ответчика и истца за последние три года, предшествующие дате окончания подачи заявок, по спорам, вытекающим из договорных отношений. Указанию подлежат все споры, решения по которым вынесены в указанный период, в т.ч. если в указанный период были вынесены решения судов апелляционной, кассационной или надзорной инстанций.
Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Если иск удовлетворен частично, это необходимо указать.
Форма 12
Приложение №13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________ План распределения выполнения объемов поставок, работ (услуг) между Участником закупки и субподрядчиками (Форма 12) Способ и наименование закупки _______________________________________
Лот ___ Участник закупки: ________________________________
№
п/п
|
Наименование поставок, работ, услуг
| Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг
| Стоимость поставок, работ, услуг
| Сроки выполнения (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб.
(без НДС)
| в % от общей стоимости поставок, работ (услуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся индивидуальным предпринимателем, указывает адрес регистрации).
В данной форме Участник закупки указывает:
перечень выполняемых Участником закупки и каждым субподрядчиком поставок, работ, услуг;
стоимость поставок, работ, услуг по Участнику закупки и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Форма 4);
сроки выполнения поставок, работ, услуг Участником закупки и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг (Форма 3).
К данной форме Участник должен приложить:
подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг;
документы на субподрядчиков.
Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае непривлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».
Форма 13
Приложение № 14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________ План распределения выполнения объемов поставок, работ (услуг) между членами коллективного участника (Форма 13) Способ и наименование закупки _______________________________________
Лот ___ Участник закупки (лидер коллективного Участника): ________________________________
№
п/п
| Наименование поставок, работ, услуг
| Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг
| Стоимость выполняемого объема поставок, работ (услуг)
| Сроки выполнения (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб. (без НДС)
| в % от стоимости выполняемого объема поставок, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П. Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки (лидер коллективного участника) приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся индивидуальным предпринимателем, указывает адрес регистрации).
В данной форме Участник закупки указывает:
перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ, услуг;
стоимость поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (форма 4);
сроки выполнения поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг (форма 3).
Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».
Форма 14
Приложение № 15 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________ Свидетельство - подтверждение производителя (Форма 14)
Настоящим компания ______________________ (указывается полное наименование компании-производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному Участником с использованием тех же названий и обозначений, которые указаны в Сводной таблицы стоимости поставок, работ и услуг), удостоверяет, что Участник _______________________________ (указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство) имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________ единиц указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг) в течение ___________________ (указывается срок поставки в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг)) в рамках _________[указывается способ закупки] на _______________________________________________- в соответствии с Извещением о проведении [указывается способ закупки], опубликованным на сайте __________________ и копией Извещения, опубликованной на официальном сайте ____________, [в форме документа указывается с учетом п. 1.1.1. документации о закупке «__» _________ официальном сайте.
Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное Участником ____________________________ [указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство] на срок ________ мес. с момента _________________. ____________________________ _________________________
(Подпись) (ФИО и должность подписавшего) М.П. Инструкции по заполнению:
Свидетельство производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.
Данная форма Свидетельства производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем. Для Организатора принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:
Документ должен быть выдан производителем оборудования или иным авторизованным поставщиком;
В документе должен быть явно упомянут Участник закупки как лицо, получившие необходимые полномочия на предложение и поставку оборудования;
В документе должно быть упомянуто предложенное оборудование с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг;
В документе должны быть указаны количество единиц оборудования и сроки его поставки в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг);
Из документа должно следовать, что производитель гарантирует поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое таким образом оборудование распространяются фирменные гарантии производителя в течение гарантийного срока.
Форма 15
Приложение № 16 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о привлечении в качестве субподрядчиков/ соисполнителей/сопоставщиков субъектов малого/ среднего предпринимательства Способ и наименование закупки _______________________________________
Лот ___ Участник закупки: ________________________________
№ п/п
| Наименования привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей, сопоставщиков) 1-го уровня – субъектов малого/ среднего предпринимательства
|
| [указывается наименование]
|
| [указывается наименование]
|
Декларации указанных лиц, являющихся субъектами малого/ среднего предпринимательства прилагаются.
Приложения:
[указывается наименование прилагаемого документа]
…
(подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Форма 16
Приложение № 17 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Декларация о соответствии участника /соисполнителя/субподрядчика закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 16) Участник закупки: __________________________________________________ Подтверждаем, что_____________________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам_________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):___________________________________
______________________________________________________________________________.
2. ИНН/КПП:________________________________________________________________.
(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН:____________________________________________________________________.
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:
N п/п
| Наименование сведений**
| Малые предприятия
| Средние предприятия
| Показатель
| 1***
| 2
| 3
| 4
| 5
| 1.
| Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов
| не более 25
|
| 2.
| Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов
| не более 49
|
| 3.
| Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов
| не более 49
|
| 4.
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек
| до 100 включительно
| от 101 до 250 включительно
| указывается количество человек (за каждый год)
| до 15 - микропредприятие
| 5.
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей
| 800
| 2000
| указывается
в млн.
рублей (за каждый год)
| 120 в год - микропредприятие
|
| 6.
| Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
|
| 7.
| Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
|
| 8
| Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
| да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)
| 9.
| Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства
| да (нет)
(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)
| 10.
| Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
| да (нет)
(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)
| 11.
| Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции
| да (нет)
| 12.
| Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково")
|
| 13.
| Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
| да (нет)
| 14.
| Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
| да (нет)
|
______________________________
* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
** Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".
*** Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения
(подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П.
.
|