Раздел VI. ПРОЕКТ ДоговорА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________
Москва
|
____________ 20 __г.
|
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и
__________________ (_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товары на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество поставляемых товаров, а также срок и другие условия поставки определены в Спецификациях №№ 1-4 (Приложения № 1-4 к настоящему Договору).
1.3. Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю товары принадлежат ему на праве собственности, не отчуждены, не являются предметом залога или спора, не состоят под арестом, свободны от прав третьих лиц, выпущены таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.
1.4. Цена настоящего Договора в соответствии со Спецификациями №№ 1-4 (Приложения №№ 1-4 к настоящему Договору) составляет ( ) руб. коп. с учетом НДС 18% в размере ( ) руб. коп.
Цена Договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь: транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товаров в адрес Покупателя и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего Договора.
Качество товаров. Упаковка
2.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества и комплектности поставляемых товаров требованиям технических регламентов. Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не используемыми.
2.2. При передаче каждой партии товаров Поставщик обязуется передать все необходимые документы к поставляемым товарам и иные документы, удостоверяющие качество товаров, указанные в Приложениях №№ 1-4 (Спецификации №№ 1-4).
2.3. Товары должны быть надлежащим образом упакованы. Упаковка должна обеспечить сохранность товаров при хранении и транспортировке.
Срок и порядок поставки товаров
3.1. Поставщик обязуется поставить товары в срок, указанный в Приложениях №№ 1-4 (Спецификации №№ 1-4).
3.2. При письменном согласии Покупателя Поставщик может осуществить досрочную поставку товаров.
3.3. Место и время поставки товаров указано в Приложениях №№ 1-4 (Спецификации №№ 1-4).
3.4. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности товаров к передаче за 2 (два) рабочих дня до планируемого дня поставки путем направления извещения по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору.
Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Поставщика подтверждения получения указанного уведомления Покупателем.
3.5. Одновременно с передачей товаров Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы, оформленные надлежащим образом: товарную накладную по форме ТОРГ-12, оригинал счета и счет-фактуру, документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, а также документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика (приказы, доверенности и т.д.), заверенные надлежащим образом (с надписью «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика).
3.6. В документах, указанных в пункте 3.5 настоящего Договора, наименования товаров, единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией.
3.7. В случае отсутствия или ненадлежащего оформления счета-фактуры и/или оригинала счета и/или товарной накладной Поставщик обязуется заменить указанные документы в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня выявления соответствующего нарушения Покупателем.
3.8. Приемка товаров осуществляется уполномоченным лицом Покупателя. При приёмке товаров Покупатель проверяет их по количеству и качеству, и делает соответствующую отметку в товарной накладной.
3.9. Обязанность Продавца передать товары Покупателю считается исполненной в момент проставления соответствующей отметки в товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.
3.10. Право собственности на товары, риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходит от Поставщика к Покупателю с момента проставления соответствующей отметки в товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.
3.11. Если при приемке обнаружится ненадлежащее качество или количество товаров, об этом делается соответствующая отметка в товарной накладной и Покупатель вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта о недостатках товаров. В случае неявки представителя Поставщика в пятидневный срок со дня получения соответствующего вызова, Покупатель вправе составить односторонний акт о недостатках товаров, который является обязательным для Поставщика.
3.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по передаче товаров, отсутствия необходимых документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, неправильного их оформления и допущения Поставщиком иных нарушений, все возникшие в связи с этим расходы принимает на себя Поставщик.
4. Порядок оплаты товаров
4.1. Покупатель осуществляет оплату после поставки каждой партии товаров, в соответствии с Приложениями №№ 1-4 (Спецификации №№ 1-4), не позднее 10 (десяти) банковских дней после передачи Поставщиком товаров или партий товаров и получения Покупателем документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.
4.2. Валютой настоящего Договора и валютой платежа является российский рубль.
4.3. Оплата товаров будет осуществляться платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по поставке товаров и/или передаче документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе оплатить товары в течение 60 (шестидесяти) дней после их передачи Поставщиком и получения Покупателем документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае недопоставки, просрочки поставки товаров, а равно поставки некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров в нарушение условий настоящего Договора, Поставщик считается допустившим просрочку поставки товаров, и уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленных в срок (недопоставленного, поставленного некомплектно, некачественного, не соответствующего номенклатуре) товаров за каждый день просрочки поставки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору, а так же от возмещения убытков Покупателя в полном объеме.
5.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случае, если Поставщик допустил просрочку передачи товаров (включая недопоставку товаров, поставку некачественных, некомплектных, не соответствующих номенклатуре товаров) на срок более 15 (пятнадцати) дней, и потребовать от Поставщика полного возмещения причиненных убытков.
5.4. В случае поставки некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров или ненадлежащего количества товаров, Поставщик обязуется произвести допоставку товаров либо за свой счет заменить некомплектные, некачественные товары, а также товары, не соответствующие номенклатуре, товарами надлежащего качества и комплектации в течение 10 (десяти) дней с момента составления акта о недостатках товаров, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
5.5. Если Поставщик поставил товары не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости товаров, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
5.6. При просрочке исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в пунктах 3.7, 5.4, 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) цены Договора за каждый день просрочки Поставщиком исполнения соответствующих обязательств. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
5.7. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе удерживать соответствующую сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Поставщику за поставку товаров по настоящему Договору, в следующем порядке:
5.7.1. Покупатель направляет в адрес Поставщика письменное требование об уплате неустойки.
5.7.2. В случае неудовлетворения письменного требования об уплате неустойки Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, Покупатель вправе произвести удержание соответствующей суммы неустойки. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Поставщика не требуется.
5.8. За невыполнение обязательств по оплате товаров по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты Поставщику неустойки за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/360 от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения просроченного обязательства, от соответствующей суммы задолженности.
Первым днем просрочки платежа следует считать день, следующий за днем истечения срока платежа.
5.9. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.
5.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
5.11. Для целей определения размера неустойки стоимость товаров принимается с учетом НДС.
Предусмотренная Договором неустойка подлежит взысканию по день фактического исполнения обязательства.
5.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров. включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товаров .
Если Поставщик получит письменное уведомление Покупателя об обнаружении недостатков поставленных товаров, то Поставщик обязан по выбору Покупателя, силами и за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно:
- осуществить замену некачественных товаров;
- произвести ремонт некачественных товаров.
6.3. Вывоз товаров с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка товаров для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика.
6.4. Вместо использования прав, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе самостоятельно принять меры по устранению недостатков или привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товаров, включая, но, не ограничиваясь: расходы на экспертизу, хранение, оформление документов и доставку товаров.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
9. Действие Договора во времени
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.6. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.7. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9.8. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:
Приложение № 1 – «Спецификация» №1 на 9 л.;
Приложение № 2 – «Спецификация» №2 на 9 л.;
Приложение № 3 – «Спецификация» №3 на 9 л.;
Приложение № 4 – «Спецификация» №4 на 9 л.;
Приложение № 5 – Форма «Извещение о готовности к отгрузке товаров» на 1 л.
Адреса и реквизиты Сторон
________________________________________(название организации)
|
ОАО «ОЭК»
|
|
________________________ ________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
|
Адрес места нахождения: 101000, г. Москва,
Кривоколенный пер., д. 10 стр. 4.
ИНН/КПП 7720522853/997450001
ОКПО 76561356, ОКВЭД 40.11.51
р/с 407 028 107 001 700 012 48
в ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219
тел. (___) _______, факс: (____) ________
|
|
_______________________________
(наименование должности)
|
_______________________________
(наименование должности)
|
|
______________
(подпись)
|
___________
(Ф. И.О.)
|
______________
(подпись)
|
___________
(Ф. И.О.)
|
|
м.п. «____»__________ 20___ г.
|
м.п. «____»__________ 20___ г.
|
|
Приложение № 1
к договору поставки
от _________________№ ____
|
