Южный федеральный университет
Скачать 0.91 Mb.
|
| ЧАСТЬ 3 ПРОЕКТ ДОГОВОРА Договор №_________ г. Таганрог «___»______________2010 г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице руководителя Технологического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге, (ТТИ Южного федерального университета) Сухинова Александра Ивановича, действующего на основании Положения и Доверенности от 22.06.2010 г. № 49-15/252, с одной стороны и ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» действующий на основании ________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.По настоящему договору Поставщик обязуется поставить комплектующие и расходные материалы к компьютерам, печатающим устройствам, множительной технике ТТИ Южного федерального университета (далее – «Товар») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар. 1.2 Требования, предъявляемые к Товару, характеристики Товара, виды (содержание), объем, определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью договора). 2. Цена договора 2.1. Цена договора составляет ______________ (__________________) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС в сумме: ___________ (________________________) рублей ___ копеек. Источник финансирования – внебюджетные средства администрации. 2.2. Валютой договора является Российский рубль. 2.3. Оплата производится по факту поставки товара в соответствии с графиком поставки и условиями договора, на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и акта приемки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Документы для оплаты должны быть представлены заказчику в течение 7 дней с даты отгрузки. 2.4. Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком изменить объем товаров, предусмотренных договором. Предельный размер изменений объема товаров как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, равен 10% от начального объема, указанного в договоре. При изменении объема товаров пропорционально ему изменяется стоимость товаров, но не более чем на 10% от начальной цены договора. 2.5. Цена договора включает в себя: стоимость товара, доставку товара, все затраты Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов и других обязательных платежей. 2.6. Стоимость упаковки (тары) включена в цену поставляемого Товара и цену договора. Упаковка (тара) возврату Поставщику не подлежит, и переходит в собственность Заказчика с момента подписания товарной накладной и счета-фактуры. 2.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3. Условия поставки 3.1. Поставка Товара по договору осуществляется Поставщиком путем передачи Товара по адресу: г.Таганрог, Ростовская область, ул. Энгельса, 1, Отдел ТС ВТ, Г-323 3.2. Доставка Товара по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего договора осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств Поставщика. 3.3. Поставка Товара осуществляется в надлежащей таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 3.4. Срок поставки Товара: _________________________с момента заключения договора согласно Графику поставки (Приложение № 2 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью договора) 4. Порядок приемки Товара 4.1. Порядок приемки Товара Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. 4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной. 4.3. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным. 4.4. Сдача-приемка Товара осуществляется посредством оформления Сторонами акта сдачи-приемки обязательств по договору (далее – «Акт») товарной накладной, счета-фактуры и представленного Поставщиком счета, подписываемого уполномоченными на это лицами и скрепленного печатями Заказчика и Поставщика. При сдаче-приемке товара Поставщик обязан предоставить заказчику сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на поставленный товар. 4.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки обязательств по договору (далее – «Акт») товарной накладной, счета-фактуры и представленного Поставщиком счета, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента его получения. 5. Ответственность Сторон 5.1. Ответственность Заказчика: 5.1.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 5.2. Ответственность Поставщика: 5.2.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки. Штрафная неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.3.Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по договору в полном объеме. 5.4.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.Заказчик вправе: 6.1.1.Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 6.1.2.В случае поставки Поставщиком товаров, не предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе отказаться от оплаты таких товаров и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного требования. 6.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в сдаче-приемке Товара. 6.2.Заказчик обязуется: 6.2.1.Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки Товара. 6.2.2.Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные Товары в соответствии с условиями настоящего договора. 6.3.Поставщик вправе: 6.3.1.Поставщик по согласованию с заказчиком имеет право на досрочную поставку товара. 6.3.2.Требовать оплаты поставленного Товара. 6.4.Поставщик обязуется: 6.4.1.В письменной форме известить заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее чем за 5 дней до поставки ее заказчику, сообщить о дате прибытия груза и фамилию представителя поставщика, сопровождающего груз. 6.4.2.Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по договору. 6.4.3.За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 7. Порядок разрешения споров 7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договору между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 7.3.Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. 7.4.При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 8.1. Для целей настоящего договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов. 8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей/субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору. 8.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по договору. 8.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 8.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора. 8.6.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договора может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 9.1.Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами. 9.2.Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 9.3.Изменение положений договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 9.4.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительно соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов обязана в 3-х (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону. 9.5.Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Контактное лицо от заказчика: Контактное лицо от поставщика: Приложение № 1 от «___» __________2010 г. к договору № ____ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение № 2 от «___» __________2010 г. к договору № _____ График поставки товара
|
Похожие:
 | Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98 | | Печатается по решению Ученого совета Южного федерального университета от 30 января 2009 г. (с изменениями от 27 марта 2009 г.) |
| В сборнике представлены доклады участников научно-методической конференции «Современные информационные технологии в образовании:... | | Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) |
| Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) | | Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) |
| Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) | | РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (государственный университет),... |
| РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (государственный университет),... | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |