Южный федеральный университет
Скачать 1.27 Mb.
|
Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 9.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное поступление денежных средств на счет Заказчика, если финансирование договора осуществляется за счет средств из федерального бюджета, субсидии учредителя. 10. Гарантии качества 10.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта; - возможность эксплуатации Объекта на протяжении не менее установленного гарантийного срока. 10.2. Гарантийный срок на результат выполняемы по настоящему Договору работ составляет 3 последующих календарных года, с даты утверждения Заказчиком Акта приемки Объекта. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик и продлевается на период устранения этих недостатков. 10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 3-х дней с момента обнаружения. Не позднее 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчик обязан направить своего представителя по месту нахождения Объекта для составления акта, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. 10.5. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон, при несогласии другой Стороны. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в пункте 10.4 акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну. 10.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.3 Договора, Подрядчик обязан за свой счет устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 11.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3-х процентов от цены Договора. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору и от оплаты пени за просрочку выполненных работ. 11.3. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 11.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору по его вине, в том числе невыполнение работ в срок, установленный настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. Указанная пеня начисляется, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки. 11.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в статье 10 настоящего Договора способом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. 11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства (как конечного срока, так и срока завершения каждого этапа работ). Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 11.7. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 11.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что некачественно выполненные работы и просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 12. Обеспечение исполнения Договора 12.1. Условием заключения Договора является предоставление Исполнителем Заказчику обеспечения на должное исполнение обязательств по Договору в размере 30% цены Договора, предложенной Исполнителем (Победителем открытого конкурса) на этапе проведения открытого конкурса. Обеспечение предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, или договора поручительства, или передачи Заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита) (ненужное вычеркнуть, определяется Исполнителем самостоятельно) одновременно с подписанием Договора. 12.2. В случае, если п.12.1 предусматривает обеспечение выполнения Договора в виде залога денежных средств в форме вклада (депозита), денежные средства перечисляются на лицевой счет ТТИ ЮФУ для учета операций со средствами во временном распоряжении: Южный федеральный университет, юридический адрес: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,105, ТТИ Южного федерального университета Р/счет: 40503810700000003011 В филиале № 5 ОАО КБ «Центр-Инвест» ИНН/КПП 6163027810/ 615431012 12.3. Заказчик имеет право во внесудебном порядке обратить взыскание на представленное по настоящему Договору обеспечение при неуплате пени и (или) штрафа Подрядчиком в соответствии со статьёй 11 настоящего Договора. 12.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней возвращает Подрядчику переданные им в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора при наступлении следующих условий: - истечение срока действия Договора при исполнении Подрядчиком всех обязательств по Договору (в случае, если они были исполнены ранее окончания действия Договора); - прекращения действия Договора по инициативе Заказчика. 12.5. Статья 12 настоящего Договора не составляется, если по соглашению сторон в контракте не предусмотрена предварительная оплата (оплата аванса) за выполняемые Подрядчиком работы, а также, если Подрядчиком является бюджетное учреждение.
13.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. 13.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом по месту нахождения Заказчика. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 календарных дней с момента ее получения. 14. Срок действия и порядок расторжения Договора 14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 14.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: - задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 (Семь) дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение срока окончания строительства более чем на 14 календарных дней; - несоблюдение Исполнителем требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет увеличение срока окончания строительства более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней; - при выявлении уполномоченным представителем Заказчика однократного нарушения Поставщиком условий исполнения договора в части обеспечения качественными материалами; - при однократном выявлении уполномоченным представителем Заказчика необоснованной замены Подрядчиком материалов. 14.3. В иных случаях настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ. 15. Особые условия 15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны. 15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 15.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала не позднее 5-ти рабочих дней. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором. 15.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 15.6. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 15.8. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Приложения к настоящему Договору:
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Приложение № 1 к Договору №___ от «__»___________2011 г. Ведомость объемов работ. по __________________________________
Заказчик Подрядчик _________________________ ________________________ «___»____________________ «____»__________________ МП МП Приложение № 2 к Договору №___ от «__»___________2011 г. «Утверждаю» ___________Заказчик Локальная смета Подрядчик___________________ Смету составил:_______________ Смету проверил:__________ |
Похожие:
 | Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98 | | Печатается по решению Ученого совета Южного федерального университета от 30 января 2009 г. (с изменениями от 27 марта 2009 г.) |
| В сборнике представлены доклады участников научно-методической конференции «Современные информационные технологии в образовании:... | | Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) |
| Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) | | Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) |
| Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 (Южный Федеральный Университет) | | РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (государственный университет),... |
| РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (государственный университет),... | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |