Сведения об опыте аналогичных работ
№ п/п
| Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
| Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
| Описание договора (объем и состав поставок, работ).
| Сумма договора, рублей
| Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения
| 1.
| Договор 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
| 2.
| Договор 2
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| …
|
|
| …
| Договор …
|
|
|
|
|
|
|
| ….
|
|
| ИТОГО за полный год
|
| Х
| 1.
|
|
|
|
|
| 2.
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО за полный год
|
| Х
| ИТОГО
|
| Х
| ____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
На фирменном бланке участника
Форма 7
Наименование и адрес участника: ________________________________
Декларация
Настоящим подтверждаем, что против ___________________________________________ (наименование участника конкурса)
не проводится процедура ликвидации предприятия и отсутствует решение арбитражного суда о признании ______________________________(наименование участника конкурса) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Деятельность ______________________________(наименование участника конкурса) на дату подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена;
У ______________________________(наименование участника конкурса) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год;
Информации об ______________________________(наименование участника конкурса) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
Дата
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма 8
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,
_______________________________________________________________________________________________________,
наименование органа, выдавшего документ
зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________________________________,
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:
НОФ «Региональный оператор РБ» (450065, г. Уфа, ул. Бессонова, д.2А );
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность;
Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной информационной системы, так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего письменного заявления в НОФ «Региональный оператор РБ».
_______________________/__________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
«___»__________________ 20___ г.
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Заказчик
| Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан»
| 2. Адрес объекта
| Городской округ город Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.38
| 3. Вид работ
| Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома
| 4. Стадийность проектирования
| Рабочий проект
| 5. Начальная максимально допустимая цена договора подряда (изготовление проектно - сметной документации на строительно-монтажные работы), с НДС, руб.
| 31 500,00
| 6. Срок выполнения работ
| 15 дней
| 7. Технические характеристики здания
| Количество этажей – 9
Количество квартир –52
Стены – каменные, кирпичные
Кровля - рулонная
| 8. Состав выполняемых работ и дополнительные требования
| Ремонт электроснабжения:
- замена ВРУ (с рубильниками ПЦ-2-4), замена ГРЩ (главного распределительного щита), распределительных и групповых щитов;
- замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения;
- установить на этажных площадках электрические щитки с вводными автоматами категорией «Д» для каждой квартиры;
- замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения;
- замена электрических сетей для питания лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем (ИТП, повысительных насосных установок, АППЗиДУ и т.д. если имеется);
- при монтаже электропроводки применить кабели ВВГнг не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с уменьшенной токсичностью в кабеле, провода с медными жилами, позволяющие увеличивать электронагрузки;
- устройство сетей электроосвещения в чердачном и подвальном помещениях с элементами защиты от физического воздействия;
- раздельная установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии (на осветительную систему лестничных клеток и мест общего пользования) применить однофазный многотарифный электрический счетчик типа Меркурий 201.22Т, на общедомовую применить трехфазный электрический счетчик типа Меркурий 236 ART-01 CLN или аналог с GSM модулем, с последующей опломбировкой;
- предусмотреть систему АВР на электроустановки системы жизнеобеспечения МКД (ИТП - если имеется);
- замена осветительных приборов на антивандальные, энергосберегающие (с применением светильника LuON серии Medusa) квалификации IP или аналог;
- освещение второго и последующих этажей выполнить с применением датчиков движения и шума;
- тамбурное освещение, освещение первого этажа и площадки выполнить с независимой системой от датчика, реагирующего на уровень освещённости с возможностью автономного выключения через выключатель;
- выполнить заземление и ГЗШ;
- предусмотреть выполнение технического отчета по приемосдаточным испытаниям;
- передать на коммерческий учёт приборы учёта ЭСКБ
- электроснабжение многоквартирного дома выполнить по 3 категории надежности.
Произвести опломбировку запорной арматуры.
| 9. Установка приборов учета системы электроснабжения
| Требования к устанавливаемым приборам учета электрической энергии на основании нормативно-технической документации: Постановление № 530 от 31.08.2006 г., «Правила устройства электроустановок», «Правила учета электрической энергии», «Инструкции по проектированию учета электрической энергии в жилых и общественных зданиях».
Технические характеристики многофункционального счетчика электроэнергии:
- Класс точности: не ниже 1.0;
- Возможность обеспечения учета почасовых объемов приобретаемой электрической энергии (мощности);
- Интерфейс: RS-485 и PLC (модем PLC для передачи данных по силовой сети 220/380 В);
- Измерение качества электроэнергии: мощность, ток, напряжение, частота, cos ф;
Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок.
Электронная пломба.
Журнал событий с хранением данных не менее 1 года.
Измерение, учет, хранение, вывод на ЖКИ и передачу по интерфейсам RS-485, PLC активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за отчетные периоды времени для общедомового прибора учёта.
Не менее 2-х тарифов.
Функционирование счетчиков в режиме суммирования фаз « по модулю» для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счетчика.
Срок госповерки: не менее 15 лет.
Рекомендуемые приборы учета: Меркурий ART-CLN, Энергомера СE303-P. Требования к качественным характеристикам выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами, устанавливающими требования к работам, являющихся предметом контракта, в соответствии с законодательством РФ и РБ.
| 10. Особые условия
| 1. В течение пяти календарных дней с момента заключения Договора подряда на изготовление проектно-сметной документации предоставить на утверждение Заказчику технико-экономическое обоснование ПСД (далее – ТЭО) в количестве не менее трех вариантов. Работы выполняются в соответствии с утвержденным вариантом ТЭО.
2.Состав выпускаемого проекта:
-пояснительная записка;
-силовое электрооборудование,
электрическое освещение (внутреннее);
-смета на капитальный ремонт;
-согласовать пусковую схему подключения ВРУ.
3. Гарантийный срок – 5 (Пять) лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Исполнитель гарантирует соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации техническому заданию, СНиП, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации, условиям Договора подряда на изготовление проектно-сметной документации.
| 11. Исходные данные для проектирования, предоставляемые заказчиком
| Заказчик предоставляет технический паспорт многоквартирного дома
| 12. Количество экземпляров проектной документации, выдаваемой подрядчику
| Проектную документацию выдать оформленной в установленном порядке: в количестве 4-х экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде.
| |