ФОРС-МАЖОР 8.1. Если появляются обстоятельства, которые не позволяют полностью или частично выполнить любой из Сторон свои обязательства по данному Договору, а именно: стихийные бедствия, забастовки, изменение таможенной политики государства и политики валютного регулирования, непосредственно влияющие на стоимость поставляемой продукции, и другие, независимые от Сторон непредвиденные обстоятельства, указанные сроки выполнения обязательств продлеваются на период, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если указанные обстоятельства сохраняются в течение более одного месяца, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и, в таком случае, ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации любых возможных убытков.
8.3. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по Договору, должна в течение трех дней поставить в известность (с приложением документа, выданного соответствующим филиалом Торгово-промышленной палаты) другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые мешают выполнению Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. Ни одна из сторон не может передать свои права и обязанности по данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. Поставщик оставляет за собой право менять тип продукции (в сторону улучшения характеристик) по согласованию с Покупателем, в случае, когда тип продукции, указанный в Договоре, недоступен или снят с производства в период действия настоящего Договора.
9.4. (СУ) Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Перечень продукции, поставляемой Поставщиком Покупателю.
Приложение 2. Гарантийное письмо.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
|
Покупатель
|
| ОАО «Красноярскэнергосбыт»
660017 г. Красноярск,
ул. Дубровинского, 43
Тел. (391) 212-05-52, факс 212-08-51
ИНН 2466132221
ОГРН 1052460078692
ОКПО 78453317
КПП 246750001
Р/с 40702810031020104275
в Восточно-Сибирском банке
ОАО «Сбербанк России» г. Красноярск
К/с 30101810800000000627
БИК 040407627
|
Поставщик
|
Покупатель
|
_______________ /____________/
| Руководитель ОАО «Красноярскэнергосбыт» _________________(Ф.И.О. руководителя)
|
Приложение 1
к договору № ________ от «___» ______ 20__ года
Перечень продукции,
поставляемой Поставщиком Покупателю
№ п/п
| Наименование продукции
| Производитель, страна происхождения
| Цена единицы, руб. с НДС
|
|
|
|
|
Поставщик Покупатель
_________________/___________/
| Руководитель ОАО «Красноярскэнергосбыт» _________________(Ф.И.О. руководителя)
|
Приложение 2
к договору № ________ от «___» ______ 20__ года
Гарантийное письмо г. ______________ «___» ____________ 2015 г. __________________________________ в лице _______________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем ____________ [Поставщик], в рамках Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту № _______ принимает на себя следующие обязательства:
Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
Настоящим _________ [Поставщик] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны ____________ [Покупателя] и ____________ [Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
В случае нарушения _________ [Поставщиком] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________ [Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления _________ [Поставщиком].
Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что ____________ [Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений _________ [Поставщиком] до указанной даты расторжения.
Настоящим _______________ [Поставщик] принимает обязательство уплатить _____________ [Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
________________ [Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся _______________ [Поставщику], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
Обязательства _______________ [Поставщика] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым ____________ [Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой ____________ [Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Поставщика]
_______________ / _______________ /
м.п.
Приложение № 3 к Аукционной документации
Отборочные критерии оценки заявок Участников аукциона В рамках каждого из отборочных критериев, приведенных ниже, Организатор аукциона вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться отбор Номер критерия
| Наименование отборочного критерия
| 1.
| Соответствие состава и содержания документов Аукционной заявки в электронной форме, поданной через Систему b2b-energo, Аукционной заявке в письменной форме, поданной Организатору аукциона
| 2.
| Правильность оформления заявок и их соответствие требованиям Аукционной документации по составу
| 2.1
| Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Аукционной документации
| 2.2
| Документы, подтверждающие соответствие Коллективного Участника (при наличии) требованиям Аукционной документации
| 3.
| Правильность оформления заявок в целом
| 4.
| Соответствие Участников требованиям Аукционной документации
| 5.
| Соответствие коммерческого и технического предложения требованиям Технических требований (Приложение № 1 к Аукционной документации)
| 6.
| Соответствие предлагаемых договорных условий требованиям Аукционной документации по результатам оценки протокола разногласий
|
стр. из
|