ДОГОВОР № _____
на вывоз и утилизацию снега
г. Санкт-Петербург «__»______2015г. _______________________, в лице ___________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Спортивный комплекс «Петровский», в лице Заместителя генерального директора по управлению инфраструктурой управляющей компании Литвинова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности б/н от 31.12.2014г., именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор (в дальнейшем - «ДОГОВОР») о нижеследующем:
Предмет Договора
Подрядчик на основании заявок Заказчика производит вывоз и утилизацию снега с территории Заказчика – спортивный комплекс «Петровский», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Петровский остров, д.2, а Заказчик принимает и оплачивает работу Подрядчика.
Заявка составляется Заказчиком по форме (приложение №1 к настоящему Договору) и направляется Подрядчику по факсу (812)___________ или по адресу электронной почты _____________.
Права и обязанности Сторон
Подрядчик обязан:
Производить вывоз и утилизацию снега с территории Заказчика в соответствии с Заявкой Заказчика.
Обеспечивать предоставление автотранспорта по адресу и в сроки, указанные Заказчиком в Заявке.
Подавать под погрузку исправный транспорт в состоянии, пригодном для производства работ по вывозу и утилизации снега с территории Заказчика, а также осуществлять погрузку снега на транспорт.
Обеспечить соблюдение норм техники безопасности и охраны труда во время работы техники на территории Заказчика.
По итогам выполненных Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику Акт выполненных Работ, счет на оплату Работ и счет-фактуру.
Иметь все необходимые документы, позволяющие осуществлять вывоз и утилизацию снега с территории Заказчика.
2.2. Заказчик обязан:
Подавать Подрядчику Заявки на вывоз и утилизацию снега с территории не позднее чем за 36 часов до начала работ.
Осуществлять контроль за работой Подрядчика и качеством работ непосредственно на Заказчика во время вывоза и утилизации снега.
Обеспечить беспрепятственное движение техники по территории Заказчика.
Своевременно производить оплату работ.
Стоимость работ и порядок расчетов
Выполненные Подрядчиком Работы по Договору оплачиваются исходя из расчета объема вывезенного с территории Заказчика и утилизированного снега.
3.2. Объем вывозимого и подлежащего утилизации снега рассчитывается в м3 (метрах кубических). Стоимость 1 м3 (одного метра кубического), включая погрузку, вывоз и утилизацию, составляет - ______ руб. (________ рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% (восемнадцать процентов) - __________ руб. (_________ рублей ___коп.)
3.3. Оплата работ производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных Работ на основании счета Подрядчика.
3.4. К денежным обязательства сторон по Договору не подлежат применению положения ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ; законные проценты не начисляются и не выплачиваются.
3.5. Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ за отчетный период (календарный месяц) не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ от Подрядчика, Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ или заявить мотивированные возражения от его подписания.
Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, Заказчик вправе требовать с Подрядчика оплаты пени в размере 0,5% от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен, а также возмещения убытков, причиненных неисполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, сверх суммы пени.
4.3. В случае нарушения срока выполнения работ или неустранения недостатков работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента заявления Заказчика о недостатках, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ или устранения недостатков работ третье лицо с возложением на Подрядчика своих расходов на выполнение работ или устранение недостатков работ.
4.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более, чем на 2 (два) календарных дня или неустранения Подрядчиком недостатков работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента заявления о недостатках. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора.
Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием событий или обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить. К таким событиям и обстоятельствам сторон относят в том числе, но не только: стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки, изменения текущего законодательства, а также принятие органами власти или управления решений или действий, повлекших за собой невозможность или бесполезность исполнения Договора.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 2 (двух) лет с момента подписания.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ.
Прочие условия
Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить друг друга об изменении каких-либо данных указанных в п.8 Договора. Виновная Сторона несет весь риск наступления неблагоприятных последствий в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) данной обязанности.
Стороны применяют обязательный претензионный порядок досудебного урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается равным пяти рабочим дням со дня получения.
Неурегулированные сторонами споры по Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Текст Договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один хранится у Заказчика, а другой у Подрядчика.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Подрядчик
________________________
М.П.
| Заказчик
ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»
Юр. адрес: 197110, г. Санкт - Петербург,
Петровский остров д.2, тел.232-26-22, факс328-89.
ИНН/КПП 7813186185/781301001
р/с 40702810100001005149
в Ф-ле банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827 ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»
Заместитель генерального директора
по управлению инфраструктурой _________________________ В.А.Литвинов
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору №___ от «__»______2015 г. Генеральному директору
_____________________(название подрядной организации)
______________________(ФИО директора)
ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА на вывоз и утилизацию снега с территории ОАО «Спортивного комплекса «Петровский» Прошу Вас в рамках Договора №____ от «__» ______ 2015 г. осуществить вывоз и утилизацию снега с территории ОАО «Спортивный комплекс «Петровский» по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский остров, д.2;
Дата и время подачи транспорта для вывоза и утилизации снега _____________________;
Ориентировочный объем вывозимого снега (в метрах кубических)______________
Лицо ответственное за прием работ по вывозу и утилизации снега:
ФИО: ____________________________
Должность:_______________________
Телефон: _________________________;
Заказчик ________________ / ___________________/
(Подпись) (ФИО) От «Заказчика» От «Исполнителя»
______________В.А. Литвинов _____________ /______________
М.П. М.П. |