5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Работы по Заказам-нарядам выполняются Подрядчиком в сроки, указанные в Заказе-наряде.
В случае невозможности выполнения работ по Заказу-наряду в установленный срок, Подрядчик в течение одного рабочего дня согласовывает перенос срока выполнения работ с Заказчиком и Абонентом с указанием в Заказе-наряде причины переноса. Если работы невозможно выполнить в связи с отсутствием технической возможности, Подрядчик возвращает Заказ-наряд Заказчику с указанием причины невыполнения в Заказе-наряде в срок не позднее _________ (__________) рабочих дней с момента определения невозможности подключения Абонента.
Заказ-наряд на выполнение работ по подключению Абонента считается выполненным Подрядчиком, а подключение Абонента успешно осуществленным, при одновременном выполнении следующих условий:
Выполненные работы по подключению Абонента обеспечивают возможность оказания услуг связи Заказчиком;
Заказ-наряд в информационной системе Заказчика имеет статус «исполнено»;
Произошла успешная активация Абонента в автоматизированной системе расчетов Заказчика. Активация Абонента считается успешной при одновременном выполнении следующих условий:
на лицевой счет Абонента поступили денежные средства в размере, равном или превышающем сумму абонентской платы за первый месяц пользования Услугой по выбранному Абонентом тарифному плану;
в автоматизированной системе Заказчика подтвержден факт наличия возможности использования Абонентом Услуг в отчетном периоде;
Все услуги по выбранному Абонентом тарифному плану, включая дополнительные опции, подключены в соответствии с условиями настоящего договора и инструкциями Заказчика;
Подрядчик возвратил Заказчику выполненный Заказ-наряд;
Подрядчик предоставил Заказчику полный, разборчиво заполненный абонентский комплект документов, подписанный Абонентом (экземпляры Заказчика);
Отсутствуют претензии от Абонента и иных лиц в связи с выполненными Подрядчиком работами.
Ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик предоставляет Подрядчику данные об активации Абонентов из автоматизированной системы расчетов Заказчика. Подрядчик подготавливает Отчет о выполненных работах по Заказам-нарядам на основании данных, предоставленных Заказчиком, об активации Абонентов.
Ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предъявляет Заказчику результаты работ и передает подписанные Подрядчиком отчетные документы, необходимые для приемки выполненных работ Заказчиком:
Отчет о выполненных работах по Заказам-нарядам (п. 5.3. настоящего договора) за отчетный период по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему договору;
Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложениями по форме, указанной в Приложении № 11 к настоящему договору;
Отчет об остатках Оборудования по форме, указанной в Приложении № 12 к настоящему договору;
Справка об использовании за отчетный период Оборудования, предоставленных Заказчиком.
В случае письменного требования Заказчика, Подрядчик в срок до 20-го числа отчетного месяца представляет аналогичный отчет за период с 1 по 15 число отчетного месяца.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в п.5.5 настоящего договора направляет Подрядчику подписанные документы, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания с перечнем замечаний. Если по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика отчетных документов, указанных в п. 5.5. договора, Заказчик не представит Подрядчику ни подписанные Заказчиком документы, ни мотивированный отказ от их подписания, то Подрядчик направляет письменное напоминание об отсутствии ответа Заказчика. В случае, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения напоминания Подрядчика Заказчик не представит Подрядчику ни подписанные Заказчиком документы, ни мотивированный отказ Заказчика от их подписания, то такое бездействие не может ни при каких условиях считаться принятием Заказчиком работ по настоящему договору.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами составляется Акт с перечнем недоделок и сроками их устранения. Все выявленные замечания устраняются силами Подрядчика в согласованные сторонами сроки. После устранения недостатков Подрядчик повторно предъявляет Заказчику выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора. Работы за отчетный период считаются выполненными после подписания Сторонами документов, перечисленных в п.5.5 настоящего договора. Заказчик не оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы по неуспешным подключениям Абонентов и не возмещает расходы Подрядчика, связанные с выполнением таких работ.
Вместе с документами, указанными в п. 5.5 договора, Подрядчик обязуется представить Заказчику счет-фактуру в российских рублях. В случае непредставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заказчик вправе приостановить обязательства по оплате счета до даты предоставления счет-фактур.
Заказчик вправе в любой момент времени в течение срока действия настоящего договора с предварительным предупреждением Подрядчика проводить проверку выполняемых или выполненных Подрядчиком или его субподрядчиками работ, технических, качественных и иных параметров работ силами Заказчика либо сторонней аудиторской, бухгалтерской или консалтинговой компании, а также требовать содействия Подрядчика и субподрядчиков при проведении такой проверки.
Подрядчик обязуется предоставить доступ к любым помещениям, системам, документам Подрядчика и субподрядчиков в разумно необходимое время для проверки записей, документации, процедур, Материалов и Кабеля, предоставленного Подрядчиком. Подрядчик обязуется обеспечить доступ к персоналу Подрядчика и субподрядчиков, документации, Материалам и Кабелю, обеспечить возможность общаться с персоналом Подрядчика и субподрядчиков, с целью, включая, но не ограничиваясь: i) получения информации, необходимой для выполнения Заказчиком своих обязательств и осуществления прав по договору, в том числе права на судебную защиту; ii) проверки выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору; iii) подтверждения, что документация ведется в соответствии с требованиями настоящего договора; iv) подтверждения достоверности, полноты и непротиворечивости информации, предоставленной Подрядчиком; v) экспертизы Материалов и Кабеля, предоставленных Подрядчиком; vi) проверки добросовестности Подрядчика, включая конфиденциальность, полноту и доступность Абонентам информации в отношении оказания Услуг.
Подрядчик обязан требовать от своих субподрядчиков обеспечить разумное содействие в проведении проверок по настоящему договору.
Для определения степени удовлетворенности Абонентов качеством работ по настоящему договору, выполненных Подрядчиком или его субподрядчиками, Заказчик вправе проводить проверки качества после каждого визита персонала Подрядчика или его субподрядчиков с целью подключения Абонентов. Проверки могут проводиться путем опроса Абонентов, анкет качества, рассмотрения жалоб и обращений Абонентов к Заказчику.
В случае, если в результате проверки были выявлены недостатки, Подрядчик обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При нарушении срока выполнения работ по соответствующему Заказу-наряду и других условий настоящего договора и Приложений к нему Заказчик вправе привлечь Подрядчика к ответственности, размер которой установлен в Приложении № 8 к настоящему договору.
В случае повреждения или утраты Оборудования, предоставленного Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет по выбору Заказчика и в сроки указанные в соответствующем требовании Заказчика:
в случае повреждения Оборудования, - возместить Заказчику стоимость ремонтных работ и расходов Заказчика по доставке в ремонт и обратно, либо заменить неисправное Оборудование, либо своими силами и за свой счет осуществить ремонт неисправного Оборудования, а также возместить расходы Заказчика по их доставке на соответствующий Объект или склад Заказчика;
в случае утраты Оборудования– возместить Заказчику стоимость Оборудования, по которой они приобретались Заказчиком взамен утраченным, либо приобрести утраченное Оборудование, либо возместить расходы Заказчика на приобретение Оборудования взамен утраченного, а также возместить расходы Заказчика по их доставке на соответствующий Объект или склад Заказчика.
Подрядчик несет ответственность в случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, Оборудования и иного имущества Абонента и третьих лиц, находящихся на территории Объекта в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций.
В случае, если при выполнении работ Подрядчик использовал Кабель, не соответствующий требованиям, указанным в Приложении № 14 к настоящему договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в 10-кратном размере от стоимости работ, при выполнении которых был использован такой Кабель.
В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 4.5 настоящего договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от фактически неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от просроченной суммы.
Применение штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Неустойка подлежит уплате только в случае выставления письменного требования об этом. При этом датой признания расхода (дохода) Стороны в виде неустойки к настоящему договору считается дата фактической уплаты (получения) денежных средств в виде неустойки. В случае неуплаты неустойки в добровольном порядке, она считается непризнанной, а разногласия и/или спорные вопросы рассматриваются в порядке, установленном настоящим договором.
По настоящему договору Подрядчик не вправе начислять и требовать от Заказчика выплаты процентов на сумму долга за период пользования чужими денежными средствами в порядке, установленном пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае нарушения Подрядчиком условий, установленных п.10.14. настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100% от стоимости договорных обязательств, по которым была произведена переуступка.
Все платежи, вытекающие из статьи 6 «Ответственность Сторон» настоящего договора, производятся виновной Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования и счета на оплату штрафных санкций от другой Стороны.
Применение Заказчиком какого-либо предусмотренного законом или договором средства защиты, включая, но не ограничиваясь, требованием об уплате штрафа или неустойки, не исключает право Заказчика прибегнуть к другому способу защиты своих прав.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ, Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать об этом Заказчика.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика предпринимать меры для устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению настоящего договора в случаях: i) неисполнение Подрядчика может создать угрозу для деятельности Заказчика; ii) действия или бездействия Подрядчика или субподрядчиков приводят к задержке или прерыванию оказания Услуг; iv) обстоятельства непреодолимой силы препятствуют или ограничивают оказание Услуг.
После получения требования Заказчика в соответствии с п. 6.13 настоящего договора, Подрядчик обязуется в разумный срок, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика: i) незамедлительно начать расследование событий, указанных в требовании; ii) направить Заказчику отчет о результатах расследования; iii) предложить Заказчику разумные меры для устранения обстоятельств, препятствующих нормальному выполнению работ; iv) уведомлять Заказчика о результатах предпринятых мер по устранению указанных обстоятельств; v) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к любой информации, связанной с действием указанных обстоятельств.
Если Заказчик приходит к заключению, что Подрядчик не выполняет требования Заказчика, указанные в п. 6.13 или не выполняет действий, предусмотренных в п. 6.14 договора, то Заказчик вправе по своему усмотрению осуществить следующие действия по отдельности или совместно: i) организовать встречу с руководителями Подрядчика для обсуждения ситуации и выработки приемлемого решения; ii) привлекать экспертов и специалистов для выработки совместно со специалистами Подрядчика плана мероприятий по устранению причин, препятствующих выполнению договора; iii) уведомить Подрядчика о приостановлении выполнения им работ. В этом случае Заказчик будет не обязан оплачивать стоимость работ, выполненных Подрядчиком после даты такого уведомления, и возмещать расходы, связанные с их выполнением.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев.
Гарантийный срок на Материалы и Кабель, предоставленные Подрядчиком, по настоящему договору, составляет ____ (_______) месяцев.
Гарантийный срок по п.7.1 и 7.2 настоящего договора начинает течь с момента подписания Абонентом акта сдачи-приемки работ. В течение указанного периода Подрядчик обязан за свой счет, в двухдневный срок с момента подписания Сторонами/Абонентом протокола обнаруженных дефектов устранять возникшие дефекты и неисправности, вызванные нарушением или отступлением от технологии выполнения работ, использованием некачественных Материалов. Наличие и определение причин возникновения дефектов в течение гарантийного периода производится совместно представителями Абонента, Заказчика и Подрядчика с подписанием протокола о выявленных недостатках в момент осмотра.
Порядок определения недостатков работ, Материалов и Кабеля:
7.4.1. Заказчик по электронной почте сообщает административному представителю Подрядчика о дефектах и неисправностях, имеющих признаки гарантийного случая. Не позднее, чем на следующий день Подрядчик, Заказчик и Абонент производят осмотр на Объекте с целью определения причин недостатков работ, Материалов и Кабеля.
7.4.2. По результатам осмотра Сторонами и Абонентом подписывается протокол обнаруженных дефектов.
7.4.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания протокола обнаруженных дефектов Заказчик составляет двухсторонний протокол совместно с Абонентом, который имеет законную силу.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «___» _______20____года. Наступление срока, указанного в п.8.1. настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до его наступления. Срок окончания выполнения работ, поручаемых Подрядчику в соответствующих Заказах-нарядах, не может превышать срок, указанный в п.8.1 договора.
Настоящий договор может быть полностью или частично досрочно расторгнут по соглашению Сторон или иным основаниям, указанным в действующем законодательстве Российской Федерации и настоящем договоре.
Заказчик имеет право полностью или частично досрочно расторгнуть настоящий договор/Заказ-наряд в одностороннем внесудебном порядке, без возмещения Подрядчику каких-либо убытков в связи с таким расторжением, с предварительным письменным уведомлением Подрядчика не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, договор/Заказ-наряд при этом считается расторгнутым с даты получения уведомления Подрядчиком.
Заказчик вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке при условии письменного уведомления Подрядчика расторгнуть настоящий договор/Заказ-наряд в случае существенного нарушения Подрядчиком одного и более обязательств по настоящему договору/Заказу-наряду, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
Подрядчик не устраняет допущенные нарушения настоящего договора более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика, указывающего на факт нарушения;
у Подрядчика отсутствует возможность исправить допущенное нарушение;
какие-либо лицензии, допуски или разрешения государственного или иного органа, необходимые для выполнения Подрядчиком или субподрядчиками условий настоящего договора, были отозваны, признаны недействительными, прекратили свое действие или были приостановлены.
в других случаях, предусмотренных настоящим договором или законом.
Предоставление ненарушившей Стороной права на исправление нарушения не должно рассматриваться как исключающее или ограничивающее ответственность нарушившей Стороны за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему договору;
Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в случае начала процедуры банкротства, временного наблюдения/управления или ликвидации, проводимых в отношении другой Стороны.
В случае расторжения настоящего договора/Заказа-наряда Стороны придерживаются следующего порядка:
После получения извещения одной из Сторон о расторжении настоящего договора/Заказа-наряда Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Заказчику исполненные и неисполненные Заказы-наряды, абонентские комплекты документов, ключи от узлов связи и предоставить все отчетные документы за период действия настоящего договора, перечисленные в п.5.5;
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика Заказчик проверяет их со своей стороны и проводит приемку фактически выполненных работ на дату расторжения настоящего договора/Заказа-наряда. По результатам приемки, кроме предоставленных Подрядчиком документов, Стороны подписывают двусторонний акт сверки Оборудования, переданного Заказчиком и смонтированного Подрядчиком;
В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта сверки Подрядчик возвращает Заказчику согласно акту сверки имеющиеся у него Оборудование и Кабель, переданные Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору, а также возмещает Заказчику стоимость смонтированного Кабеля Заказчика по невыполненным Подрядчиком в соответствии с п. 5.3 Заказам-нарядам;
Если в результате проведения сверки выявлена недостача полученного от Заказчика Оборудования, и/или ключей от узлов связи, Подрядчик обязан возместить стоимость недостающего Оборудования, и/или работ по замене запирающих устройств узлов связи Заказчика, а также возместить другой ущерб и убытки Заказчика, связанные с их утратой, уничтожением, повреждением в сроки, установленные ст.6.10 настоящего договора. В указанных в настоящем пункте случаях Стороны производят зачет взаимных требований при условии наличия у Заказчика обязательства по оплате выполненных работ Подрядчику;
При досрочном расторжении настоящего договора Стороны составляют Акт сверки взаиморасчетов и при наличии задолженности производят окончательный расчет в течение ______ (__________) дней с момента подписания Акта сверки взаиморасчетов.
Заказчик имеет право приостановить выплаты по настоящему договору до момента исполнения Подрядчиком п.8.7 настоящего договора.
Окончание срока действия договора/Заказ-наряда или их досрочное расторжение не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по исполненным обязательствам в порядке, предусмотренном договором. Статьи 7 - 9 настоящего договора продолжают действовать после расторжения договора до полного исполнения сторонами своих обязательств или прекращения их обязательств в соответствии с законом.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Стороны признают, что они имеют возможность получить доступ к информации о деятельности другой Стороны, ее сотрудниках, руководстве, владельцах, ее деловых контактах, результатах коммерческой деятельности, и другой информации. Вся устная и письменная информация технического и коммерческого характера, не опубликованная в открытой печати либо иным образом не переданная для свободного доступа, прямо или косвенно относящаяся к настоящему договору, предоставляемая одной Стороной другой Стороне, а также информация, о которой Сторона, передающая информацию, уведомила другую Сторону, что такая информация является конфиденциальной, будет считаться конфиденциальной информацией («Конфиденциальная информация»).
Обязательства, связанные с соблюдением конфиденциальности, предусмотренной настоящим договором, не распространяются на информацию, которая:
является или становится общедоступной не в результате нарушения настоящего договора получающей Стороной или ее дочерними и подконтрольными структурами, директорами, сотрудниками, акционерами, владельцами, агентами, представителями, назначенными лицами или правопреемниками;
получена другой Стороной на законных основаниях у третьих лиц без каких-либо обязательств о соблюдении ее конфиденциальности;
одобрена в качестве общедоступной на основании предварительного письменного согласия Стороны, предоставляющей такую информацию;
известна или принадлежит получающей Стороне на законных основаниях до ее разглашения другой Стороной.
Ни одна Сторона никаким образом не должна использовать свои знания о коммерческой деятельности другой Стороны в интересах какого-либо третьего лица или организации, а также разглашать третьим лицам какую-либо информацию или данные в отношении коммерческой деятельности другой Стороны, бизнес стратегию, политику, цены и другую информацию и данные о коммерческой деятельности другой Стороны.
В течение срока действия договора и 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия (досрочного расторжения) настоящего договора Стороны обязуются:
не разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам;
обеспечить тот же уровень обеспечения конфиденциальности информации, который применяется по отношению к собственной информации;
незамедлительно сообщить другой Стороне о ставшем известным случае разглашения или несанкционированного использования Конфиденциальной Информации и предпринять все разумные действия по восстановлению владения Конфиденциальной информацией и предотвращению дальнейших несанкционированных действий и нарушений настоящего договора.
Не являются третьими лицами, которым ограничен доступ к Конфиденциальной информации, юридические или физические лица, состоящие со Стороной в отношениях аффилированности, или являющиеся государственными органами, наделенными правом получения от Стороны соответствующей конфиденциальной информации по закону, или являющиеся аудитором/аудиторской компанией, осуществляющей аудиторскую проверку деятельности Стороны.
Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, вправе использовать и передавать ее своим работникам, а также консультантам, контрагентам и аффилированным лицам исключительно в целях исполнения настоящего договора, и которые приняли на себя обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации на условиях, аналогичных содержащимся в настоящем договоре.
Если Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, будет обязана в соответствии с законом раскрыть Конфиденциальную информацию органам государственной власти и управления Российской Федерации или иностранного государства, а также иным органам и лицам, уполномоченным законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной информации, такая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. При этом, в случае надлежащего уведомления Стороны, предоставившей Конфиденциальную информацию, раскрывающая Сторона не считается нарушившей своего обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации. При этом Раскрывающая Сторона обязана передать только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой разумно необходимо для выполнения требования, содержащегося в соответствующем запросе уполномоченного в соответствии с законом государственного органа или иного лица.
Конфиденциальная информация остается собственностью раскрывающей информацию Стороны, и по требованию последней подлежит возвращению такой Стороне или уничтожению вместе со всеми копиями, сделанными Стороной, получающей информацию, или другим лицом, которому такая информация была предоставлена Стороной, получившей информацию, с составлением Акта об уничтожении Конфиденциальной информации. Получающая Сторона обязана предоставить раскрывающей Стороне подписанный экземпляр Акта об уничтожении Конфиденциальной информации в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан предоставить информационную справку, содержащую сведения о владельцах Подрядчика, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Форма информационной справки приведена в Приложении № 13 к настоящему договору. В случае не предоставления Подрядчиком вышеуказанных сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика, в срок не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений по форме Приложения № 13 к настоящему договору. В случае невыполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
Подрядчик дает согласие на направление предоставленной в рамках настоящего пункта информации и подтверждающих документов в ОАО «РЖД» и федеральные органы исполнительной власти.
Подрядчик гарантирует, что предпринял все необходимые действия для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи персональные данные могут быть переданы Заказчику по настоящему договору (в том числе: уведомил указанных лиц об обработке их персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, о предполагаемых пользователях данных) и получил их согласие на такую обработку, а также предоставил указанным лицам информацию о Заказчике как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных.
Подрядчик обязан получить у субъектов персональных данных, информация о которых передается Заказчику, согласия на передачу информации Заказчику, в ОАО «РЖД» и федеральные органы исполнительной власти.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания договора. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления. В случае своевременного уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по договору переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их последствий. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документом, выданным Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным государственным органом или организацией. В случае если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны вправе во внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор или согласовать альтернативные способы дальнейшего исполнения своих обязательств по данному договору путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на такие обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности.
Подрядчик вправе привлекать третьих лиц к исполнению свои обязательств по настоящему договору только при условии соблюдения требования, указанного в п.3.2.4 настоящего договора. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан:
Предоставить информационную справку о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Подрядчиком по субподрядному договору в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему договору, не позднее чем через 1 (один) календарный день после подписания такого субподрядного договора с указанием сведений в соответствии с Приложением № 15 к договору.
Подрядчик не вправе изменять условия заключения субподрядных договоров, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми Подрядчик планировал заключить субподрядные договоры, за исключением условия о замене субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается такой договор. О замене указанного субъекта обязательно уведомляется Заказчик.
Предоставлять ежегодно, не позднее 01 декабря, информацию о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены субподрядные договоры;
Подрядчик, являющийся на момент заключения настоящего договора субъектом малого и среднего предпринимательства, обязан ежегодно, не позднее 01 декабря, предоставлять подтверждение этого статуса.
Подрядчик, являющийся на момент заключения настоящего договора субъектом малого и среднего предпринимательства, обязан предоставить информационную справку, с указанием:
Наименования Подрядчика, его ИНН и адреса места нахождения;
средней численности работников за предшествующий календарный год;
размера выручки от реализации товаров, работ, услуг или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);
суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде);
суммарной доли участия в уставном капитале, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства;
В случае непредставления Подрядчиком информации, указанной в подпунктах 10.3-10.5 настоящего договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с п. 8.3 настоящего договора.
При подписании настоящего договора Подрядчик предоставляет Заказчику документы в соответствии с Приложением № 15 к договору.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, e-mail, платёжных реквизитов в письменной форме в течение 3 (трех) дней с даты вступления изменений в силу. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
Все указанные в настоящем договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
Все разногласия и споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем переговоров. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней. В случае если Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Ни одна из Сторон не вправе переуступать полностью или частично свои права и обязанности по договору третьим лицам без получения письменного согласия другой Стороны. Заказчик вправе полностью или частично уступать права и/или переводить обязательства из настоящего Договора своим аффилированным лицам без согласия Подрядчика.
Никакая задержка в осуществлении прав по данному договору не должна рассматриваться как отказ от осуществления прав.
В случае противоречия между условиями настоящего договора и условиями любого из приложений или Заказов-нарядов по настоящему договору, приоритетными являются условия договора.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, гарантирует, что он и его аффилированные лица, работники или посредники:
не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но, не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих.
Подрядчик подтверждает, что при заключении настоящего договора, за исключением, когда это было в письменной форме раскрыто Заказчику:
ни одно лицо из членов Совета директоров, иных органов управления, руководителей, должностных лиц и работников Заказчика, членов Совета директоров, иных органов управления и руководителей ОАО «РЖД» (далее совместно именуются - «руководители и работники Заказчика») не является акционером, участником, конечным бенефициаром, членом Совета директоров, иного органа управления, руководителем, должностным лицом, работником Подрядчика или его аффилированного лица;
Подрядчик и его аффилированные лица не заключали никаких договоров и не вступали ни в какие соглашения, которые бы обеспечивали руководителям и работникам Заказчика прямую или косвенную заинтересованность в договоре, включая, без ограничений, получение любого комиссионного или агентского вознаграждения, любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны с настоящим договором.
В случае возникновения у Подрядчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Подрядчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящей статьей, Заказчик имеет право в любой срок в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении или изменении договора. Подрядчик вправе требовать возмещения убытков в полном объёме, возникших в результате такого расторжения или изменения договора.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение № 1 - Тарифы и состав работ;
Приложение № 2 - Территория обслуживания;
Приложение № 3 - Форма Заказа-наряда;
Приложение № 4 - Состав абонентского комплекта документов;
Приложение № 5 - Требования к выполнению работ по подключению Абонентов;
Приложение № 6 - Порядок расчета процента конвертации;
Приложение № 7 – Форма протокола согласования Кабеля, предоставляемого Подрядчиком;
Приложение № 8 - Порядок применения и размер штрафных санкций;
Приложение № 9 – Форма заявки на получение Оборудования, Кабеля, бланков;
Приложение № 10 - Форма отчета;
Приложение № 11 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 12 - Форма отчета об остатках оборудования и кабеля, предоставленного Заказчиком;
Приложение № 13 - Форма информационной справки;
Приложение № 14 – Технические требования к Кабелю;
Приложение № 15 – Перечень документов, представляемых Подрядчиком. 13.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подписи сторон
от Заказчика:
| от Подрядчика:
| _____________________________________
| _____________________________________
|
__________________________ __________
(Подпись)
М.П.
|
__________________________ __________
(Подпись)
М.П.
|
Приложение № 1
к договору № ______ от ____________
Тарифы и состав работ
|