Конкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Ретрансляция информации с рдп мск-филиала ОАО \"моэск\" на ЦУС ОАО \"оэк\" включая создание тспд»
Скачать 2.83 Mb.
|
5.2. Подрядчик имеет право: 5.2.1. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. 5.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.3. Заказчик обязан: 5.3.1. Принять Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, и в случае отсутствия мотивированных возражений подписать Акты о приемке выполненных работ по каждому объекту, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3) по каждому объекту, указанному в Приложении №1 к Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), Акт рабочей комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. 5.3.2. Оплатить Работы по цене и в порядке, указанным в разделах 3 и 4 настоящего Договора. 5.3.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.3.4. Заказчик обязан осуществлять строительный контроль за выполнением работ. 5.4. Заказчик имеет право: 5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком. 5.4.2. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за соответствием объема и стоимости выполненных Работ, качества выполненных Работ условиям настоящего Договора, нормам и правилам, и иным нормативным документам, а материалов и оборудования - государственным стандартам и техническим условиям. 5.4.3. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.23, 5.1.28, 5.1.29. Заказчик вправе приостановить выполнение Работ и отстранить от выполнения Работ персонал Подрядчика до устранения Подрядчиком нарушений. При этом Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора. 5.4.4. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика. Подписанием настоящего Договора Подрядчик предоставляет согласие на использование Заказчиком разработанной документации неограниченное число раз. 5.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 6. Материалы и иные ресурсы 6.1. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов и на своем оборудовании или из материалов и с использованием оборудования Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 6.2. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования оплата материалов Заказчиком производиться не будет. 6.3. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технической документации по их использованию, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. 6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении, в связи с исполнением настоящего Договора. 7. Выполнение Работ и сдача-приемка 7.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей в Приложении № 7 к настоящему Договору. 7.1.1. Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения ответственного лица является день получения Стороной такого уведомления. 7.2. Подрядчик обязуется ежемесячно уведомлять Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения на имя представителя Заказчика, указанного в Приложении № 7 к настоящему Договору. Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Подрядчика подтверждения получения указанного уведомления Заказчиком. 7.3. Подрядчик осуществляет ежемесячную сдачу выполненных Работ за отчетный период в соответствии с Календарно-стоимостным графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору). Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за отчетным, документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ по настоящему Договору: 7.3.1. При выполнении проектно-изыскательских работ: а) проектно-сметная документация в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. Сметная документация предоставляется в формате АРПС 1.10.; б) иная документация в объеме, формате и количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору); в) Акт приема-передачи проектно-сметной документации; г) Акт о приемке выполненных работ по каждому объекту; д) Счет и счет-фактура, оформленные надлежащим образом и подписанные Подрядчиком. 7.3.2. При выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ: а) Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по каждому объекту; б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); в) Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС №3) по каждому объекту, указанному в Приложении №1 к Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору); г) счет и счет-фактура, оформленные надлежащим образом и подписанные Подрядчиком. д) иная документация в объеме и количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). 7.4. Проектно-изыскательские работы считаются полностью выполненными Подрядчиком после получения Заказчиком положительного заключения Мосгосэкспертизы по проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы, считаются полностью выполненными с момента подписания Сторонами Акта рабочей комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. 7.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора, рассматривает представленные документы, утверждает и подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их устранении. 7.6. Заказчик вправе не рассматривать документы, перечисленные в пункте 7.3 настоящего Договора и не оплачивать выполненные Подрядчиком Работы, если указанные документы представлены не в полном объеме, либо оформлены с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и города Москвы. 7.7. После утверждения Заказчиком проектно-сметной документации Заказчик направляет ее в Мосгосэкспертизу для подготовки заключения государственной экспертизы, при этом Подрядчик обязан оказывать Заказчику содействие. 7.7.1. Подрядчик обязан своевременно устранить замечания, полученные от Мосгосэкспертизы, и внести в разработанную проектно-сметную документацию все необходимые исправления в срок, установленный Заказчиком. 7.7.2. Исправленную проектно-сметную документацию Подрядчик передает Заказчику в порядке, установленным пунктами 7.3 -7.7 настоящего Договора. Все исправления проектно-сметной документации Подрядчик выполняет за свой счет. 7.8. Все работы по подготовке проектно-сметной документации, ее согласованию во всех необходимых инстанциях и устранению замечаний должны быть выполнены Подрядчиком в пределах срока, установленного в пункте 2.1. настоящего Договора. 7.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 8. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок 8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе на все составляющие его материалы, конструкции, оборудование и иные части, предусмотрен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), и начинается с момента подписания обеими Сторонами Акта рабочей комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. 8.2. Подрядчик гарантирует:
8.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока. 8.4. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков Работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков. Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков работ как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком. 8.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата Работ, как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц. 9. Ответственность Сторон 9.1. В случае нарушения конечного и / или промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. 9.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика: - безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и отремонтировать оборудование; - безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы; - возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.-8.5. настоящего Договора; - соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы. 9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.7, 5.1.11, 5.1.13. и 9.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. 9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.21 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. 9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.24 и 5.1.31 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. 9.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктами 7.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. Систематическое (более двух раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктами 7.3 настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора. 9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 9.8. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных по настоящему Договору проектно-изыскательских работ независимо от времени их обнаружения, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и/или данных изыскательских работ. 9.9. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору, в следующем порядке: 9.9.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика. 9.9.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется. 9.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки. 9.11. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС. 10. Форс-мажор 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 11. Порядок разрешения споров 11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 12. Расторжение Договора 12.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях: - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика; - нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней; - систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ; - систематического, более 2 (двух) раз, нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ по настоящему Договору; - систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов); - издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика; - в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ; - в случае отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения, полученного им от Заказчика или непредставления им подписанного дополнительного соглашения в срок, установленный п. 3.3. настоящего Договора; - в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 12.2. Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.1. настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу, указанному в реквизитах Подрядчика. 12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
Похожие:
 | Оао «атс» на новые точки учета по титулу: «Расширение ру 110 кв пс 400 кв выборгская на одну линейную ячейку связанное с технологическим... | | Исполняющий обязанности генерального директора – первый заместитель генерального директора ОАО «оэк» |
| Озовой Ольге Михайловне, главному специалисту отдела организации закупок подрядных работ ОАО «моэск»: г. Москва, Дербеневская набережная,... |  | Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту основного... |
| Документация по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой... | | Оао «оэк»; экспертиза экономической обоснованности корректировки необходимой валовой выручки по услугам по передаче электрической... |
| Документация открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке рабочей документации, выполнение... | | На право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд филиала ОАО «со еэс» ульяновское рду |
| Смр, пнр и поставку мтриО по титулу «Программа замены мв 110-220 кВ (Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей... | | На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту колесных пар грузовых вагонов для нужд Северной дирекции... |