Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, поставки Вспомогательного оборудования и оказания Услуг, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, поставки Вспомогательного оборудования за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате за каждый день просрочки.
9.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
Конфиденциальность
11.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.
11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
11.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
11.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
11.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
11.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.
Уведомления
12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика: Организация: ОАО «Ростелеком»
Ф.И.О.: __________
Адрес: : __________
Телефон: ________, Факс: __________
e-mail: ______________
Для Подрядчика:
Организация:___________
Ф.И.О.: ___________
Адрес: ______________
Телефон: ___________, Факс: __________
e-mail: _________________
12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
Применимое право и порядок разрешения споров
13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.
13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражный суд Саратовской области.
Расторжение Договора
14.1 В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 5 (пять) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
14.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.
Другие положения
15.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
15.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
15.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
15.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
15.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.
15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
15.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью12:
Приложение № 1. Задание на выполнение работ, Проектная документация;
Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены с приложениями;
Приложение № 3. Адреса технологических площадок;
Приложение № 4. - График выполнения обязательств.
Приложение №__. - Форма предоставления информации.
Реквизиты Сторон
|
|
|
Заказчик: ОАО «Ростелеком»
|
Подрядчик:
|
|
ИНН/КПП
7707049388/771032001
ОГРН___________________
Адрес: _______________.
Почтовый адрес: ___________________.
Р/с _______________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКПО ____________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
Адрес электронной почты:____________
|
|
ИНН/КПП __________/__________
ОГРН___________________
Адрес: ____________________
Почтовый адрес:
___________________.
Р/с _______________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКПО ____________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
Адрес электронной почты:___________
|
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
____________________
|
__________________
|
|
|
Приложение № 1
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
Задание
на выполнение Работ8
по реконструкции котельных на объектах связи Саратовского филиала ОАО «Ростелеком»
Произвести работы по модернизации котельных на объектах связи Саратовского филиала ОАО «Ростелеком» по следующим адресам:
1. г. Ртищево, ул. Советской Конституции, 1;
2. р.п. Татищево, ул. Крупской, 21;
3. г. Красный Кут, пл. Ленина, 2;
4. г. Красный Кут, ул. Московская, д. 32;
5. р.п. Питерка, пер. Гагарина, 6;
6. г. Новоузенск, ул. Саратовская, д. 11;
7. с. Александров Гай, пер. Связистов, д. 1;
8. г. Хвалынск, ул. Советская, 63
целью которой является исключение вышеуказанных объектов из реестра опасных производственных объектов (перевод котельных в топочных с установленной мощностью котлов менее 100кВт.
В ходе реализации проекта необходимо:
- демонтировать существующее оборудование;
- на основании полученных Заказчиком от ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» технических условий выполнить работы по замене оборудования (котлов, измерительных комплексов, систем контроля загазованности), изменению систем газо- и теплоснабжения объектов);
- выполнить сдачу объектов надзорным органам до 15 сентября 2014 г.
- осуществить перенос одного из котлов (в случае необходимости) в другое помещение и произвести его обустройство;
Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденный ПСД (подрядчик по изготовления ПСД ООО «ЕвроМонтаж») разработанной на основе теплотехнического расчета и ТУ выданными ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область».
Все расходные материалы (трубы, соединительные элементы, переходники и т. д. приобретаются подрядчиком и включаются в цену коммерческого предложения.
Укрупненный перечень работ по объектам:
1. г. Ртищево, ул. Советской Конституции, 1
- существующее помещение:
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления– 2шт.
- Демонтаж дымовых каналов – 2 шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода с запорной арматурой
- Монтаж внутреннего газопровода (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж КТЗ – 1 шт.
- Монтаж САКЗ – 1 шт.
- Монтаж котла отопительного – 1 шт.
- Обвязка котла трубой газопровода
- Монтаж дымовой трубы – 1 шт.
- Сверление отверстия ф 250 под дымовую трубу – 1 шт.
- Сверление отверстия в здании ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления внутри топочной и запорной арматуры
- Обвязка котла трубой отопления и запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
- дополнительное помещение:
ГАЗ
- Монтаж отопительного котла – 1шт.
- Монтаж наружного газопровода ф 50
- Монтаж внутреннего газопровода ф 32
- Монтаж газового счетчика – 1 шт.
- Монтаж КТЗ – 1 шт.
- Монтаж САКЗ – 1 шт.
- Монтаж запорной арматуры
- Обвязка котла трубой газопровода
- Сверление отверстий ф 250 под дымовую и вентиляционную трубу – 2 шт.
- Монтаж дымовой трубы и вентиляционной трубы выше крыши на 1 м – 2 шт.
- Сверление отверстия ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Перераспределение тепловой энергии
- Обвязка котла трубой отопления и запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
дополнительные работы:
- Установка противопожарных светильников – 3 шт.
- Установка розеток – 4шт.
- Замена электропроводки.
2. р.п. Татищево, ул. Крупской, д. 21
- существующее помещение:
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления– 2шт.
- Демонтаж дымовых каналов – 2 шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода с запорной арматурой
- Монтаж внутреннего газопровода (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж котла отопительного – 1 шт.
- Обвязка котла трубой газопровода
- Монтаж дымовой трубы – 1 шт.
- Сверление отверстия ф 250 под дымовую трубу – 1 шт.
- Сверление отверстия в здании ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления внутри топочной и запорной арматуры
- Обвязка котла трубой отопления и запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
дополнительное помещение:
ГАЗ
- Монтаж отопительного котла – 1шт.
- Монтаж наружного газопровода ф 50
- Монтаж внутреннего газопровода ф 32
- Монтаж газового счетчика – 1 шт.
- Монтаж КТЗ – 1 шт.
- Монтаж САКЗ – 1 шт.
- Монтаж запорной арматуры – 1 шт.
- Обвязка котла трубой газопровода
- Монтаж дымовой трубы и вентиляционной трубы выше крыши на 1 м
- Сверление отверстий ф 250 под дымовую и вентиляционную трубу – 2 шт.
- Сверление отверстия ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Перераспределение тепловой энергии
- Обвязка котла трубой отопления и запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
3. г. Красный Кут, пл. Ленина, д. 2
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления КЧМ 5 – 2шт.
- Демонтаж дымовых труб – 2 шт.
- Демонтаж счетчика газового – 1 шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода с запорной арматурой
- Монтаж внутреннего газопровода ф 50 (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж газового счетчика BKG 16 – 1 шт.
- Монтаж газового котла – 1 шт (+1 в резерв).
- Обвязка котла трубой газопровода
- Монтаж КТЗ – 1 шт.
- Монтаж дымовой трубы – 1 шт.
- Сверление отверстия в здании ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления и запорной арматуры
- Обвязка котла трубой отопления с запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
4. г. Красный Кут, ул. Московская, д. 32
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления– 2шт.
- Демонтаж дымовых каналов – 2 шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода с запорной арматурой
- Монтаж внутреннего газопровода ф 50 (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж газового котла – 1 шт (+1 в резерв).
- Монтаж запорной арматуры
- Обвязка котла трубой газопровода
- Монтаж дымовой трубы – 1 шт.
- Сверление отверстия для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления и запорной арматуры
- Обвязка котла трубой отопления с запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
5. р.п. Питерка, пер. Гагарина, д. 6
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления – 2шт.
- Демонтаж дымовых труб – 2 шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода с запорной арматурой
- Монтаж внутреннего газопровода ф 25 (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж газового котла – 2 шт.
- Монтаж дымовой трубы с выводом на улицу, выше крыши на 1 м – 1 шт.
- Пробивка отверстия под дымовой канал – 1 шт.
- Сверление отверстия в здании ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Обвязка котла внутренним газопроводом.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления и запорной арматуры
- Обвязка котла трубой отопления с запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 2 шт.
6. г. Новоузенск, ул. Саратовская, д. 11
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления – 2шт.
- Демонтаж дымовых труб – 2 шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода с запорной арматурой
- Монтаж внутреннего газопровода ф 25 (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж газового котла – 2 шт.
- Монтаж дымовой трубы с выводом на улицу, выше крыши на 1 м – 2 шт.
- Пробивка отверстия под дымовой канал – 2 шт.
- Сверление отверстия в здании ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления и запорной арматуры
- Обвязка котлов трубой отопления с запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 2 шт.
7. с. Александров Гай, пер. связистов, д. 1
существующее помещение:
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления– 2шт.
- Демонтаж дымовых труб– 2 шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода с запорной арматурой
- Монтаж внутреннего газопровода (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж САКЗ – 1 шт.
- Монтаж котла – 1 шт.
- Монтаж дымовой трубы с выводом на улицу выше крыши на 1 м – 1 шт.
- Сверление отверстия ф 250 под дымовую трубу – 1 шт.
- Сверление отверстия ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления и запорной арматуры
- Обвязка котла трубой отопления и запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
дополнительное помещение:
ГАЗ
- Монтаж наружного газопровода ф 50 низкого давления на h – 5,5 м – 75 м
- Монтаж наружного газопровода ф 89 низкого давления – 10 м
- Установка опор h5,5 м – 2 шт.
- Монтаж наружного газопровода ф 50 низкого давления на h – 6 м – 10 м
- Сверление отверстия в здании ф 100 – 1 шт.
- Установка счетчика, КТЗ, САКЗ
- Монтаж котла – 1 шт.
- Установка дымового канала с выводом на улицу выше крыши на 1 м – 1 шт.
- Пробивка отверстий под дымовой и вентиляционные каналы – 2 шт.
- Монтаж вентиляционного канала выше крыши на 1 м – 1 шт.
- Сверление отверстия ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж внутреннего газопровода ф 30 низкого давления – 10 м
- Монтаж внутреннего газопровода ф 25– 15 м
- Установка каналов газовых – 6 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
- Монтаж котла – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Перераспределение тепловой энергии в подвале здания
- Вывод трубы отопления из подвала на 2-й этаж – 2 шт.
- Обвязка котла трубой отопления с установкой запорной арматуры
- сверление отверстий ф 40 – 10 шт. для труб отопления
- Обвязка системы отопления в подвале здания с установкой запорной арматуры
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
8. г. Хвалынск, ул. Советская, д. 63
существующее помещение:
ГАЗ
- Демонтаж котлов отопления– 2шт.
- Демонтаж внутреннего газопровода
- Демонтаж дымовой трубы– 2 шт.
- Монтаж внутреннего газопровода (по проекту) с запорной арматурой
- Монтаж КТЗ – 1 шт.
- Монтаж САКЗ – 1 шт.
- Монтаж котла – 1 шт.
- Обвязка котла трубой газопровода
- Монтаж дымовой трубы – 1 шт.
- Сверление отверстия ф 250 под дымовую трубу – 1 шт.
- Сверление отверстия ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Демонтаж трубы отопления внутри топочной и запорной арматуры
- Обвязка котла трубой отопления и запорной арматурой
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
дополнительное помещение:
ГАЗ
- Монтаж наружного газопровода ф 50 низкого давления на h – 7,5 м – 80м на кронштейнах
- Монтаж наружного газопровода ф 89 низкого давления – 10 м
- Установка опор h5,5 м – 2 шт.
- Сверление отверстия в здании ф 100 – 1 шт.
- Установка счетчика – 1 шт.
- Монтаж КТЗ – 1 шт.
- Монтаж САКЗ – 1 шт.
- Монтаж внутреннего газопровода ф 32,25 низкого давления – 20 м с запорной арматурой
- Монтаж котла газового – 1 шт.
- Установка дымового канала выше крыши на 1 м – 1 шт.
- Сверление отверстий ф 250 под дымового и вентиляционного канала – 2 шт.
- Установка вентиляционного канала выше крыши на 1 м – 1 шт.
- Сверление отверстия ф40 для вывода свечи – 1 шт.
- Монтаж свечи выше крыши на 1 м – 1 шт.
ОТОПЛЕНИЕ
- Перераспределение тепловой энергии в котельной
- Обвязка котлов трубой отопления с установкой запорной арматуры
- Установка циркуляционного насоса – 1 шт.
Планируется установка следующего оборудования (стоимость оборудования не входит в цену договора, поставщик данного оборудования будет определен после проведение конкурса в ЭФ):
г. Ртищево, ул. Советской Конституции, 1;
PROTHERM Гризли 100 KLO – 2 шт. + Счетчик ВК-G16Т – 2 шт; САОГ – 2 шт.
р.п. Татищево, ул. Крупской, 21;
PROTHERM Гризли 100 KLO – 2 шт. + Счетчик ВК-G16Т – 2 шт; САОГ – 2 шт.
г. Красный Кут, пл. Ленина, 2;
PROTHERM Гризли 85 KLO – 2 шт. + Счетчик ВК-G10Т – 2 шт; САОГ – 2 шт
г. Красный Кут, ул. Московская, д. 32;
PROTHERM Гризли 85 KLO – 2 шт. + Счетчик ВК-G10Т – 2 шт; САОГ – 2 шт.
р.п. Питерка, пер. Гагарина, 6;
PROTHERM Медведь 50 KLOМ – 2 шт. + Счетчик ВК-G10Т – 2 шт; САОГ – 2 шт.
г. Новоузенск, ул. Саратовская, д. 11;
PROTHERM Медведь 50 KLOМ – 2 шт. + Счетчик ВК-G10Т – 2 шт; САОГ – 2 шт.
с. Александров Гай, пер. Связистов, д. 1;
PROTHERM Гризли 100 KLO – 2 шт. + Счетчик ВК-G16Т – 2 шт; САОГ – 2 шт.
8. г. Хвалынск, ул. Советская, 63
PROTHERM Гризли 100 KLO – 2 шт. + Счетчик ВК-G16Т – 2 шт; САОГ – 2 шт
Результатом работ должно быть:
исключение вышеуказанных объектов из реестра опасных производственных объектов (перевод котельных в топочных с установленной мощностью котлов менее 100кВт
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
____________________
|
__________________
|
|
|
Приложение №2
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г
|
