Основные термины, используемые в документации о закупке
Скачать 1.81 Mb.
|
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА тыс. руб.
РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ тыс. руб.
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, СРЕДСТВА ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГОРЕМОНТА ДРУГИХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ тыс. руб. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ тыс. руб.
ДОГОВОР №_______________ Санкт-Петербург «___» _________ 2016 г. Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шабурова Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах» в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2. Требования к составу, содержанию, объемам и срокам выполнения работ содержатся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). 1.3. Сроки выполнения этапов работ устанавливаются Приложением №2 «Календарный план выполнения работ» к настоящему Договору. 1.4. Стоимость выполнения этапов работ устанавливается Приложением №3 «Стоимость выполнения работ». 1.5. Все указанные Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 1.6. Исключительные права на любые результаты работ, достигнутые Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, в том числе прямо не предусмотренные настоящим Договора, принадлежат Заказчику. 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет __________ руб. (_________), включая НДС _______________________ и включает в себя оплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.2. Стоимость Договора является фиксированной и изменению не подлежит на весь период действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. 2.3. Стоимость Договора, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора включает также в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору. 2.4. Основанием для оплаты выполненных работ являются Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, технический акт и иные документы, подтверждающие расходы Подрядчика, подписанные Сторонами по каждому этапу. 2.5. Оплата осуществляется поэтапно в соответствии с Приложением №3 в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ по этапу работ и предоставлением Подрядчиком счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Срок начала выполнения работ по настоящему Договору: с момента заключения Договора. 3.2. Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору: в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору), но не позднее 01 февраля 2017 года. 3.3. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно, в соответствии с Приложение № 2 «Календарный план выполнения работ» к настоящему Договору, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать установленные в Приложении № 2 «Календарный план выполнения работ» к настоящему Договору сроки. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы и передать Заказчику результаты работ, в соответствии с настоящим Договором в полном объеме и в определенный срок. 4.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, размере и сроки, определенные настоящим Договором. 4.3. Подрядчик отчитывается перед Заказчиком по факту выполненных работ предоставлением следующих документов: Техническим актом о выполнении работ, Актом сдачи-приемки выполненных работ по Договору, отчетной документацией и иными отчетными материалами в соответствии с Приложением №1 к Договору. 4.4. Подрядчик гарантирует: – качество выполнения всех работ, в соответствии с настоящим Договором, в течение 12 месяцев с даты приемки выполненных работ (далее – гарантийные обязательства); – своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийных обязательств. 4.5. В случае, если для нормального использования результатов работ полученных при исполнении настоящего Договора необходимо наличие неисключительных прав на программное обеспечение, базу данных или иное произведение Подрядчик обязуется одновременно со сдачей-приемкой результатов работ за соответствующий этап передать Заказчику и неисключительные права на такое произведение в объёме, необходимом для нормально использования результатов работ, полученных при исполнении настоящего Договора. Стоимость таких неисключительных прав включена в стоимость настоящего Договора. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, работ по этапу, а также сроков для устранения недостатков, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств. 5.3. В случае выполнения работ с нарушением требований к работам, установленным настоящим Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), за исключением требований к срокам выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 (один) % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждое нарушение в отдельности, но не более 30 (тридцати) % от общей стоимости работ по настоящему Договору. 5.4. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. 5.5. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 6.1. О готовности к сдаче результата выполненных работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика. 6.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов осуществляет приемку выполненных работ. По решению Заказчика для приемки результатов выполненных работ, может создаваться приемочная комиссия. 6.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Рекламационный акт подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Рекламационный Акт направляется Подрядчику. 6.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте. 6.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков результатов выполненных работ не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора. 6.6. Датой окончания выполнения работ (работ, выполненных за соответствующий период, этап) считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (работ, выполненных за соответствующий период, этап). 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, действия государственных и муниципальных органов, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства по причине, указанной в п.7.1 настоящего Договора, должна письменно в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить другую Сторону об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору с приложением подтверждающих документов. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут как Заказчиком, так и Подрядчиком в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01 марта 2017 года. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 8.2.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при обязательном уведомлении другой Стороны в письменной форме за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения и при условии оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. 8.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика с обязательным письменным уведомлением Подрядчика в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней. 8.3. Договор может быть расторгнут по решению суда в случае выполнения Подрядчиком работ с нарушением требований, установленных настоящим Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 9.1. 1В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору предоставлено: банковская гарантия от «___» _________ 201__ г. № ______ в размере __________ (___________) рублей; денежный задаток в размере __________ (___________) рублей, перечисленный Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с платежным поручением от «___» ______ 201__ г. № _____. 9.2. Если в качестве исполнения обязательств по Договору Подрядчиком представлен денежный задаток: 9.2.1. Размер денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора на счет, указанный в документации о закупке, составляет _____________________. 9.2.2. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству результатов работ по настоящему Договору сумма денежного задатка засчитывается в счёт погашения неустойки или убытков перед Заказчиком. Сверх того, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и неустойки с зачетом суммы денежного задатка. 9.2.3. В случае прекращения настоящего Договора денежный задаток подлежит возврату Подрядчику, за исключением случаев, когда Договор прекращён в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств. 9.2.4. По решению Заказчика возможен поэтапный возврат части денежного задатка по мере выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору пропорционально выполненным работам. 9.2.5. В случае неисполнения основного обязательства по причинам, не зависящим от Сторон, фактически внесенные денежные средства в качестве денежного задатка подлежат возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчика требования с указанием реквизитов для возврата денежных средств. 9.2.6. Недействительность положений о денежном задатке не влечет недействительности настоящего Договора. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, последняя обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты. 11. ПРИЛОЖЕНИЯ 11.1. Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления Некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах». 11.2. Приложение №2 – Календарный план выполнения работ. 11.3. Приложение №3 – Стоимость выполнения работ. 12. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон
Приложение №2 к договору №____________ от _____________ Календарный план выполнения работ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Документация о закупке разработана во исполнение требований Порядка. Термины, используемые в документации о закупке, используются... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |  | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |