Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора- главного инженера Копылова
Скачать 0.56 Mb.
|
15 Условия приостановления или прекращения выполнения работ по инициативе Подрядчика 15.1 Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Подрядчика при: - неоднократном нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств, препятствующем выполнению Договора Подрядчиком; - неоднократной просрочке расчетов за выполненные работы или разовой просрочке их более чем на 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ; - приостановке по инициативе Заказчика выполнения Договора на срок более 1 месяца; - уменьшении или увеличении стоимости работ по Договору более чем на 20 %, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в номенклатуру и объемы работ по Договору. 15.2 В предусмотренных в п. 15.1 случаях Подрядчик сохраняет право на уплату ему суммы за фактически выполненную и принятую Заказчиком работу. 16. Условия прекращения выполнения работ по вине Подрядчика 16.1 Заказчик имеет право расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в следующих случаях: а) ликвидация либо значительные изменения в структуре общества Подрядчика; б) заявление о банкротстве Подрядчика в судебные инстанции от законного кредитора либо добровольное объявление Подрядчиком о своем банкротстве; в) отказ Подрядчика от выполнения Договора, приостановление или перерыв в работе над ним более чем на _____ суток [указать срок, но не более 10 % от общего срока выполнения работ по Договору]; г) отставание в выполнении Договора более чем на одну третью часть общего срока выполнения работ по Договору, наверстать которое невозможно; д) другие случаи невыполнения Подрядчиком условий Договора, которые могут в значительной степени повлиять на результаты выполнения Договора. 16.2 Подрядчик может предотвратить расторжение Договора, если ему будут предоставлены обоснованные гарантии, способные, с точки зрения Заказчика, обеспечить выполнение Договора. 16.3 Заказчик, планирующий расторгнуть Договор, уведомляет об этом Подрядчика не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В течение данного срока Подрядчик вправе предъявить письменный обоснованный протест, который должен быть рассмотрен Заказчиком для принятия окончательного решения и информирования Подрядчика. При отсутствии протеста Подрядчика или его непринятии Заказчиком Договор считается расторгнутым в последний день указанного пятидневного срока или иной более поздний установленный в уведомлении срок. 16.4 Выполнение работ по Договору не прекращается до даты, установленной как дата его расторжения. 16.5 Расторжение Договора по причинам, предусмотренным в п. 16.1 (за исключением подпункта «а» п. 16.1), влечет возникновение права Заказчика на компенсацию за причиненный ущерб. 16.6 При наличии оснований, предусмотренных в п. 16.1, Заказчик вправе не расторгать Договор, а настаивать на продолжении выполнения Договора. 16.7 В случаях расторжения Договора по вине Подрядчика в целях возмещения своих убытков, а также в целях исполнения п. 13.1, Заказчик вправе предпринять следующие меры: а) приостановить все виды платежей; б) использовать удержанные в соответствии с п. 12.1 с Подрядчика суммы; в) предъявлять требования по банковской гарантии (п. 12.2); г) если после применения подпунктов «а» - «в» общая сумма убытков не компенсирована, Заказчик имеет право в качестве компенсации удержать материалы, машины, оборудование, вспомогательные средства и другие материальные ценности, принадлежащие Подрядчику, и удовлетворить свои требования за счет них; д) подписать за счет Подрядчика Договор с третьими лицами, которые взяли на себя проведение всего комплекса работ по завершению Договора. Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета устанавливаются созданной для этих целей двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика. 17 Промышленная собственность и условия конфиденциальности 17.1 Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие права промышленной собственности по предмету Договора. 17.2 Подрядчик принимает на себя всю ответственность за нарушение любых вытекающих из настоящего Договора прав промышленной собственности и обязан сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций и претензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений этих прав. 17.3 Подрядчик обязуется передать всю информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данные, данные руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней со дня подписания договора. В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах Подрядчика предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней. Невыполнение данного обязательства может служить основанием неисполнения Заказчиком условий настоящего договора. 17.4 Заказчик и Подрядчик имеют доверительные отношения, они обязаны быть взаимно честными. Без письменного согласия Стороны обязуются не передавать третьим лицам Договор, техническую документацию, чертежи, схемы, техническую и экономическую информацию друг о друге и другие документы, которые обе стороны предоставляли друг другу в процессе выполнения Договора. 18. Страхование 18.1 Подрядчик за свой счет обязан застраховать надлежащим образом на весь период Договора и нести гражданскую ответственность за убытки и потери, которые может нанести персонал Подрядчика, поставщика, субподрядчика персоналу или собственности Заказчика и/или третьим лицам и заключить для этого Договор страхования со страховой компанией, выбранной в соответствии с положением и инструкцией по обеспечению страховой защиты Заказчика. 18.2 Срок действия страхового покрытия устанавливается с даты начала действия Договора до окончания гарантийного после проведенного ремонта периода. 18.3 Страхованию подлежат следующие события, составляющие риск Подрядчика: а) потеря или нанесение ущерба работам (объектам ремонта), установкам и материалам; б) потеря или повреждение оборудования, зданий и сооружений; в) утрата или нанесение повреждения имуществу (за исключением работ (объектов ремонта), установок, материалов и оборудования) в связи с Договором; г) увечья или гибель людей. 18.4 Страховой полис, полученный Подрядчиком в соответствии с пунктами 18.1 - 18.3, должен содержать условие, по которому страховые агенты платят непосредственно Заказчику компенсацию за нанесенный ущерб. 18.5 Подрядчик обязан представить Заказчику надлежащим образом оформленные Договоры с учетом вышеупомянутых положений в полном объеме. Несоблюдение данного условия считается нарушением Договора. 19. Ответственность 19.1 Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит повреждения или причиняет ущерб персоналу, или собственности Заказчика, или других Подрядчиков, он несет за это ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 19.2 При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения специальных работ ответственность перед Заказчиком за организацию работ, меры безопасности и просрочку выполнения работ возлагаются на Подрядчика. 19.3 Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, а также за действия персонала, работающего по Договору. Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на основании совместных (Заказчика и Подрядчика) актов рекламациям и претензиям Заказчика. 19.4 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором в соответствии с условиями Договора и нормами действующего законодательства РФ. 20 Форс-мажор 20.1 Стороны (Заказчик и Подрядчик) освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе катастроф, чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации. 20.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления. 20.3 Если указанные в п. 20.1 обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то Стороны должны принять совместное решение о том, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного месяца Стороны не смогут договориться, то любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 21. Разрешение споров 21.1 Все спорные вопросы по исполнению Договора, которые могут возникнуть у Сторон, Стороны должны решать в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 20 дней с момента ее получения соответствующей Стороной. 21.2 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и не разрешенные в претензионном порядке, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 21.3 Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, могут быть разрешены исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 22. Прочее 22.1 Настоящий договор вступает в силу с «____» _________20__г., и действует до «____» _________20_ г. 22.2 Об изменениях счетов в банке и адресов Стороны немедленно уведомляют друг друга. 22.3 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах: 1 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика. 23 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора Приложение 1. Техническое задание, … стр.; Приложение 2. Сметный расчёт; Приложение 3. Требования по выполнению Договора; Приложение 4. Организационно-экономические условия выполнения работ по Договору на энергообъекте; Приложение 5. Программа приёмки выполненных работ; Приложение 6. Образец акта сдачи-приёмки выполненных работ. 24. Реквизиты сторон
Первый заместитель генерального директора– главный инженер ОАО «Янтарьэнерго» __________________ /В.А. Копылов/ «___ » ___________ 2015г. М.П. Приложение № 1 к договору от __ _____20__г. № __ Техническое задание
М.П. Приложение № 2 к договору от __ _____20__г. № __ Сметный расчёт Приложение № 3 к договору от __ _____20__г. № __ Требования по выполнению Договора 1. Требования к качеству Подрядчик должен обеспечить: 1.1. На этапе подготовки к выполнению работ по ремонту: - наличие необходимого для выполнения работ комплекта нормативной и технологической документации; - наличие необходимого количества обученного и аттестованного в установленном в отрасли порядке персонала; - проведение входного контроля применяемых при ремонте запасных частей и материалов; - наличие необходимой для выполнения работ технологической оснастки, средств малой механизации, инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д.), кроме технологической оснастки предоставляемой заказчиком в соответствии с п. 8.2.5. 1.2 На этапе выполнения работ по ремонту: - выполнение согласованной номенклатуры и объемов работ по ремонту, в том числе уточненных по результатам дефектации; - соблюдение согласованных сроков выполнения работ по ремонту; - выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт объекта ремонта и его составных частей; - выполнение необходимых мероприятий и соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, пожарной безопасности; - соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической документации; - применение при выполнении работ сертифицированных и прошедших метрологическую экспертизу средств контроля и измерений, установленных в нормативной и технологической документации; - применение при выполнении работ необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным; - соответствие квалификации ремонтного персонала установленной в технологической документации или другой документации, по которой производится выполнение ремонта и нормативных документах Ростехнадзора; - своевременное обеспечение выполняемых работ материалами и запасными частями в соответствии с согласованными условиями; - соблюдение дисциплины, распорядка, действующего на энергообъекте, чистоты и санитарно-гигиенических норм. 1.3 На этапе приемки объекта ремонта в эксплуатацию и оценки качества ремонта: - отсутствие оценок качества отремонтированного объекта ремонта «не соответствует требованиям НТД» или «соответствует требованиям НТД с ограничением» по вине исполнителя ремонта; - отсутствие остановов объекта ремонта в течение срока подконтрольной эксплуатации по вине исполнителя ремонта, за исключением необходимости остановов, предусмотренных в период подконтрольной эксплуатации для контроля состояния отремонтированных ответственных составных частей, для проведения регулировки, балансировки и наладки, в том числе вибрационной; - наличие полного комплекта исполнительной и отчетной документации по выполненному ремонту. 1.4 На этапе послеремонтной гарантийной эксплуатации: - выполнение установленных в Договоре гарантийных обязательств. | |||||||||||||||||||||
