5. Обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
5.1.2. При поставке Товара силами Поставщика Поставщик за 24 (двадцать четыре) часа до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения;
5.1.3. Подписать и передать Заказчику товарную накладную, акт сдачи-приемки товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Своевременно принять поставленный Товар Поставщиком, оплатить стоимость Товара в соответствии с настоящим Договором.
5.3.3. Подписывать своевременно товарную накладную, акт сдачи-приемки товара.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара или устранения недостатков Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки, за каждый день просрочки.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 6.5 настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств федерального бюджета.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.
6.6. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно.
8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.
9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон:
- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случаях и в порядке, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.7. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.
10.8. Поставщик не имеет права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, статья 317.1 Гражданского кодекса РФ к правоотношениям Сторон по настоящему Договору не применяется.
10.9. К Договору прилагаются:
Приложение А - Спецификация;
Приложение Б - Техническое задание.
11. Банковские реквизиты и адреса Сторон
11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.
Заказчик:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Юридический адрес: 190008,
Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников,
д. 16
тел./факс 714-19-64
ОГРН 1027739630401
ИНН 7714030726 КПП 783902001
Получатель НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Банк получателя Северо Западный ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
Р/счет 40503810655040000001
ОКАТО 40262561000 ОКПО 49012747
ОКВЭД 80.30.1
Директор
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
___________________ /Кадочников С.М./
м.п.
|
Поставщик:
|
Приложение А
к договору
№_____________ от ___________
Спецификация8
№ п/п
|
Наименование товара
|
Характеристики предлагаемого участником Товара (работ, услуг)
|
Количество, шт.
|
Цена, руб.
|
Сумма, руб.
|
1
|
Комплект постельного белья.
|
|
992
|
|
|
2
|
Покрывало
|
|
496
|
|
|
3
|
Наматрасник
|
|
496
|
|
|
4
|
Подушка
|
|
496
|
|
|
5
|
Одеяло
|
|
496
|
|
|
ВСЕГО: _____________ рублей (_______________), в том числе НДС 18% в размере ________________ рублей (_________________).
Заказчик Поставщик
Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
_________________ С.М. Кадочников ___________________ /__________/
Приложение Б
к договору
№_____________ от ___________
Техническое задание
1. Предмет Договора: поставка мягкого инвентаря для нужд НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам Товара:
№ п/п
|
Наименование товара
|
Характеристики предлагаемого участником Товара (работ, услуг)9
|
Количество, шт.
|
Адрес доставки
|
1
|
Комплект постельного белья.
|
|
992
|
г. Санкт-Петербург,
ул. Запорожская, д. 21
|
2
|
Покрывало
|
|
496
|
г. Санкт-Петербург,
ул. Запорожская, д. 21
|
3
|
Наматрасник
|
|
496
|
г. Санкт-Петербург,
ул. Запорожская, д. 21
|
4
|
Подушка
|
|
496
|
г. Санкт-Петербург,
ул. Запорожская, д. 21
|
5
|
Одеяло
|
|
496
|
г. Санкт-Петербург,
ул. Запорожская, д. 21
|
3. Требования к качеству поставляемого Товара:
1. Соответствие требованиям, установленным в техническом задании.
2. Соблюдение требований ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие технические условия».
3. Дизайн и цветовая гамма Товара должна быть согласована с Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора. Вариантов расцветки должно быть не менее 3.
4. Гарантия на Товар не менее одного года по следующим параметрам:
истираемость – менее 2%;
отсутствие пиллингуемости;
усадка-не более 2%;
отсутствие деформации изделия в целом от многократных стирок.
4. Требования к поставке Товара:
1. Поставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж силами Поставщика и за счет Поставщика.
2. Поставка Товара осуществляется однократно, единой партией, по письменной заявке Заказчика в течение 15 дней с момента получения заявки, но не позднее 30.09.2015.
3. Поставка Товара: в рабочие дни с 10:00 до 17:00 с обязательным согласованием даты отгрузки с Заказчиком.
4. Поставка осуществляется однократно единой партией.
5. Место поставки Товара. Поставка и разгрузка Товара производится по адресу:
г. Санкт - Петербург, ул. Запорожская, д. 21.
6. Руководство (контроль выполнения Договора): Контроль исполнения Договора осуществляет _____________________________, тел. _____________.
Заказчик Поставщик
Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
_________________ С.М. Кадочников ___________________ /__________/
|
